2022年国家二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题库及一套答案.docx

《2022年国家二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题库及一套答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年国家二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题库及一套答案.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、投标人对开标投诉的，依法应当先向（ ）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会D.有关行政监督部门【答案】 A2、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于承揽业务不良行为的是（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的【答案】 C3、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将 60万元还给李某。李

2、认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（）。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【答案】 B4、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】 C5、下列关于建设工程承包制度的说法中，正确的是( )。

3、A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.共同承包应按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.施工分包只限于劳务分包D.工程总承包单位应同时为业主方提供工程项目管理服务【答案】 A6、以下属于动产质押的是（）。A.原材料B.仓单C.支票D.可以转让的股份【答案】 A7、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】 D8、张某因不能胜任工作，公司经理办公室研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是( )。A.6月1日?B.

4、6月16日?C.7月2日?D.7月16日【答案】 C9、（2021年真题第2批）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有（）。A.在执业过程中实施商业贿赂的B.允许他人以自己的名义从事执业活动的C.因过错造成重大质量事故的D.未办理变更注册而继续执业的【答案】 C10、下列主体中，具有保证人资格的是（ ）。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】 D11、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承

5、担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】 B12、（2021年真题第2批）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖【答案】 B13、（2014年真题）甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中

6、发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是( )。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【答案】 C14、根据民法典，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销【答案】 A15、取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记B.注册C.备案D.所在单位考核合格【答案】 B16、根据建筑市场信用管理暂行办法规定，将存在下列情形的建筑市场各方主体可以不列入建筑市场主体“黑名单”的是（ ）。A.利用虚假材料、

7、以欺骗手段取得企业资质的B.发生违法分包的C.经法院判决或仲裁机构裁决，认定拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的D.发生转包、出借资质，受到行政处罚的【答案】 B17、某工厂要新建一座厂房，该厂将同一厂区一栋办公楼的地质资料提供给设计单位代用。设计单位起初不同意，但最终没有坚持原则。该厂房竣工投入正常使用不满一年，墙体发生了不同程度的开裂。司法鉴定结论是，未发现有施工质量问题，厂房结构设计符合国家设计规范，且与该工厂提供的地质资料匹配，但与该厂房实际地质情况不符，厂房墙体开裂是由于地基不均匀沉降引起。根据建筑法和建设工程质量管理条例，下列说法错误的是（ ）。A.提供与拟建厂房实际不符的

8、地质资料，该工厂违反了法定的质量责任义务B.厂房是根据国家规范设计和该厂提供的勘察资料设计的，设计单位不负质量责任C.没能拒绝使用不真实地质勘察资料，设计单位违反了法定的质量责任义务D.未发现有施工质量问题，施工单位依法不负质量责任【答案】 B18、（2019年真题）根据刑法，下列刑事责任中，属于主刑的是( )。A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境【答案】 C19、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请【答案】 D2

9、0、某施工总承包项目 ， 由于分包单位不服从管理导致生产安全事故， 此种情况下正确的责任承担方式是( )。A.总承包单位承担主要责任B.分包单位承担连带责任C.分包单位承担全部责任D.分包单位承担主要责任【答案】 D21、律师出庭的权利是基于（ ）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会合法权益【答案】 B22、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（ ）。(2017)A.送达诉讼文书必须有送达回证 B.诉讼文书寄出的日期为送达日期 C.受送达人被监禁的，应当公告送达 D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】 A23、根据民法典的相关规定，下列

10、不适合作为质押财产的是（）。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款【答案】 C24、在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代理人据此接受了委托。根据法律规定（ ）。A.被代理人和代理人承担连带责任B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【答案】 A25、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人

11、完成【答案】 D26、下列关于工程总承包项目发包与承包的说法中，错误的是（）。A.建设单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并或分别发包给一个工程总承包单位B.工程承包项目内的设计、施工、采购中，有任一项属于依法必须招标的项目范围的，应当采用招标方式选择工程总承包单位C.工程总承包单位应当具有与发包工程类似的设计、施工或工程总承包业绩D.仅具有设计或施工资质的单位，结成联合体才能进行工程总承包【答案】 B27、建设单位在（ ）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.组织竣工验收. B.工程建设完成C.订立施工监理合同 D.领取施工许可证或者开工报告【答案】 D28、下列关

12、于法人登记的说法，正确的是（ ）。A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机关法人资格D.非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众自治组织法人【答案】 A29、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分 （ ）A.减除 B.无效C.收归国家所有 D.限额赔付【答案】 B30、某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A.

13、2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日【答案】 D31、专利权的客体包括（）。A.发明、实用新型、科学发现B.发明、外观设计、科学发现C.发明、实用新型、外观设计D.作品、实用新型、科学发现【答案】 C32、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地【答案】 D33、某施工现场发生生产安全事故造成 3 人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级

14、行政区域。根据生产安全事故调查处理条例的规定，本次事故应当由（ ）负责调查。A.国务院B.事故发生地市级人民政府C.事故发生地省级人民政府D.事故发生单位所在地市级人民政府【答案】 B34、（2020年真题）在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】 B35、（2016年真题）根据劳动合同法，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过( )。A.1个月B.2个月C.3个月D.4

15、个月【答案】 B36、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】 C37、关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法正确的是（ ）。A.制定后无需修订B.只有出现法定变更事由时才进行修订C.无法定变更事由，也至少每 3 年修订一次D.修订后的应急预案无需备案【答案】 C38、场景(九）A.仲裁委员会 B.仲裁委员会主任C.张某 D.王某、李某【答案】 D39、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以

16、向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】 D40、建设工程安全生产管理条例第21条规定，（ ）依法对本单位的安全生产工作全面 负责。A.建设单位的负责人 B.施工单位主要负责人C.施工单位的专职生产管理人员 D.建设单位的专职生产管理人员【答案】 B41、根据我国合同法的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）内 没有行使撤销权的，撤销权消灭。A. 1年 B. 2年C. 4 年 D. 20 年【答案】 A42、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。A.试样的真实性只能由取样人员负责 B.

17、用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检 C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任 D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】 B43、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后 B.请示仲裁委员会主任并按其意见 C.按乙和丙的意见 D.按甲的意见【答案】 C44、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。A.处分B.暂扣执照C.恢复原状D.罚金【答案】 D45、在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是()的事实

18、。A.请求实体权益B.免除自己法律责任C.主张程序违法D.对方承认【答案】 D46、关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（）。A.需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报B.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容【答案】 B47、下列责任中，属于设计单位安全责任的是（）。A.确

19、定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】 D48、行政法规的制定主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院【答案】 C49、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。下列（ ）抵押合同自登记之日起生效。A.土地所有权B.生产设备C.机器D.建设用地使用权【答案】 D50、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】 A51、关于担保的说法，

20、正确的是（）。A.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同B.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】 B52、如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。A.运费由收货人承担 B.已收取运费的，托运人无权要求返还 C.运费由承运人和托运人共同承担 D.未收取运费的，承运人不得要求支付运费【答案】 D53、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A.合伙投标B.合作投标C.联合投标D.共同投标【答案】

21、 C54、关于不符合强制性建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。A.不得批准开工建设B.已开工建设的，应当责令停止施工C.已开工建设的，应当责令限期改正D.已建成的，可以正常使用【答案】 D55、下列使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目中，必须招标的是（）。A.材料的采购，单项合同概算价为100万元人民币B.施工合同总估算价为500万元人民币C.重要设备的采购，单项合同估算价为50万元人民币D.设计服务的采购，单项合同估算价为200万元人民币【答案】 D56、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事

22、故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】 C57、关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是（ ）。A.异议应当在投标截止时间7日前提出B.对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉C.招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复D.招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动【答案】 B58、（2018年真题）施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是( )。A.合同正常履约B.未发生违法行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【答案】 D59、根据刑法，下列下刑事责任中，属于主刑的是（ ）。

23、A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.拘役【答案】 D60、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。A.12B.24C.36D.48【答案】 B61、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是( )。A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】 C62、关于分包，下列说法正确的是（）。A.建筑工程总承包单位将工程分包给个人B.

24、建设单位直接指定分包单位C.建筑工程总承包单位将工程分包给不具备资质的企业D.建筑工程总承包单位将劳务作业直接分包给劳务作业单位【答案】 D63、施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（ ）监督下现场取样并送交检测。A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位【答案】 A64、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A.合伙投标B.合作投标C.联合投标D.共同投标【答案】 C65、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交

25、付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担【答案】 C66、甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()A.因双方完全自愿，故可以受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理【答案】 D67、根据建筑市场诚信行为信息管理办法规定,有关招投标违法行为记录公告的说法，正确的是（ ）。A.招投标违法

26、行为记录公告期限为6个月到3年B.招标投标违法行为记录公告一律不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录C.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定D.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起5个工作日内对外进行记录公告【答案】 C68、（2021年第1批真题）总承包项目工地大型塔吊倾造成伤亡事故的，负责上报事故的是( )。A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理【答案】 A69、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司

27、已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（ ）。A.原告B.有独立请求权的第三人C.共同诉讼人D.无独立请求权的第三人【答案】 C70、根据建设工程安全生产管理条例，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A.按份责任 B.集体责任 C.同等责任 D.连带责任【答案】 D71、下列关于债的表述，正确的是（）。A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债

28、务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任【答案】 B72、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】 B73、下列情形符合注册建造师申请条件的是（ ）。A.甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚已执行完毕B.乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人C.丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间D.丁60周岁【答案】 D74、2018 年，某高速公路项目招标，购买招标文件时间从 8 月 23 日起，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（ ）。A.出售招标文

29、件的截止日期为 8 月 25 日 B.提交投标文件的截止日期为 9 月 13 日C.开标时间为 9 月 10 日 D.投标有效期开始于 8 月 23 日【答案】 B75、关于代理的说法，正确的是（ ）。A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】 A76、（2014年真题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，

30、向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】 D77、根据消防法机关、团体、企业、事业单位应当对建筑消防设施（ ）至少进行一次全面检测。A.2年B.3年C.5年D.每年【答案】 D78、（2021年第1批真题）关于施工许可证申请延期的说法，正确的是( )。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施

31、工许可证，自行废止【答案】 D79、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】 A80、投标人少于（ ）个的，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】 B81、甲建设单位与乙承包商的合同纠纷经合同约定的仲裁委员会裁决， 要求甲建设单位在规定期限内支付拖欠A.申请行政主管部门执行B.申请仲裁委员会执行C.申请人民法院执行D.申请金融机构划拨【答案】 C82、下列属于人民法院行政诉讼范围的是（）A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起

32、申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】 C83、履行费用的负担没有约定或约定不明确的，应由()A.接受履行一方负担B.履行义务一方负担C.双方平均分担D.双方按比例分担【答案】 B84、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。A.转让B.抵押C.出资入股D.投保火灾险【答案】 D85、根据我国合同法的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.只通知到债务人，没有得到债务人同意【答案】 B8

33、6、下列关于我国法的形式和效力层级，说法正确的是（ ）。A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件B.部门规章是由设区的市以上地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规【答案】 D87、投标保证金有效期应当超出投标有效期（ ）天。A.0B.30C.60D.90【答案】 A88、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同C.用人单位投资人发生变更，

34、原劳动合同继续有效D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】 C89、（2015年真题）关于担保的说法，正确的是( )。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用担保法的规定【答案】 B90、专利权的客体包括（）。A.发明、实用新型、科学发现B.发明、外观设计、科学发现C.发明、实用新型、外观设计D.作品、实用新型、科学发现【答案】 C91、下列关于物权的说法，正确的是()。A.物权受到侵害时，只能通过诉讼方式解决B.没有办理物权登记，合同无效C.物权是绝对权D.不动产物权自合同生效设立【答案】 C

35、92、人民法院确定举证期限,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（ ）。A. 10日B. 15日C. 20日D. 30日【答案】 A93、以下有关撤销权的说法，不正确的是（）。A.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭B.重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权的，撤销权消灭C.当事人自民事法律行为发生之日起3年不行使撤销权的，撤销权消灭D.当事人受胁迫的，自胁迫行为终止之日起1年没有行使撤销权的，撤销权消灭【答案】 C94、（2021年真题第2批）关于移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管

36、辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送【答案】 A95、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】 C96、下列关于施工安全费的提取与管理不符合法律规定的是（ ）。A.矿山工程为工程造价的2.5B.总承包单位应将安生生产费直接支付给分包单位并

37、监督使用，分包单位不再重复提取C.安全费在合同中约定不明，合同期1年以内的，建设单位预付不低于该费用30D.安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费【答案】 C97、（2021年真题第1批）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】 C98、（2019年真题）施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请

38、求中，可以得到支持的是（）。A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】 C99、2009年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.2009年1月1日 B.2009年6月1日 C.2009年12月1日 D.2010年6月1日【答案】 D100、根据合同法，关于承揽合同的说法，正确的是( )。A.承接人可以将承的主要工作交由第三人完成，承接人无就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承人可以与定作人约定，承人使用定作人的设备完成主工作C.承人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管

39、理D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验【答案】 B二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、建设工程竣工结算分为（）。A.分部工程竣工结算B.分项工程竣工结算C.单项工程竣工结算D.单位工程竣工结算E.项目竣工总结算【答案】 CD102、关于质权的说法，正确的有（）。A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的孳息E.质权人负有妥善保管质押财产的义务【答案】 ABC103、关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相

40、对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【答案】 CD104、发生下列情况，允许解除合同的有（）。A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同不能履行D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止E.当事人一方迟延履行主要债务致使合同目的无法实现【答案】 C105、借款合同中，借款人的义务主要有（ ）。A.提供担保B.提供借款C.提供真实情况D.不得预扣利息E.按照约定用途使用借款【答案】 AC106、关于表见代理构成要件，下列表述正确的是()。A.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实B.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的理由C.本人存在过失D.

41、相对人为善意E.相对人为主观恶意【答案】 ABCD107、根据劳动法的规定，关于女职工、未成年人劳动保护的说法，正确的有( ）。A.对怀孕5个月的女职工不得安排其延长工作时间和夜班劳动B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】 C108、投标文件应当包括的内容有（）。A.已标价工程量清单B.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书C.项目管理机构D.投标函及投标函附录E.履约保证金【答案】 ABCD109、工程建设项目必须招标的范围包

42、括( )。A.施工单项合同估算价在人民币480万元B.重要设备采购，单项合同估算价在人民币120万元C.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元D.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币150万元E.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币200万元【答案】 AD110、某开发公司的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门应（）。A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以合同价款1%以上2%以下的罚款C.没收非法所得D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位的营业执照【答案】 AB111、（2014年真题）根

43、据招标投标法和招标投标法实施条例，关于招标项目的说法，正确的有（）。A.招标人不可以直接授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%D.国有资金控股的依法必须招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E.招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判【答案】 BCD112、根据劳动合同法，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。A.约定专业技术培训服务违约金B.扣押居民身份证C.签订竞业限制协议书D.扣押职业资格证E.要求提供担保【答案】 AC113、（2016年真题）下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有( )。A.约定内部承包违约金B.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立E.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立【答案】 BC114、招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情形有（ ）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【答案】 AD115、生产安全事故等级划分的主要因素有（）。A.政