2022年安徽省监理工程师之交通工程目标控制高分预测题库（必刷）.docx

《2022年安徽省监理工程师之交通工程目标控制高分预测题库（必刷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年安徽省监理工程师之交通工程目标控制高分预测题库（必刷）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之交通工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（ ）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】 C2、沥青路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（ ）A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】 B3、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、

2、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格投资额经营成本B.产品价格经营成本投资额C.投资额经营成本产品价格D.经营成本投资额产品价格【答案】 B4、安全管理制度的中心是（ ）A.安全生产责任制B.安全教育培训制度C.安全生产技术交底制度D.安全生产事故隐患排查治理制度【答案】 A5、生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。A.安全生产隐患B.安全生产缺陷C.安全生产不安全状态D.安全生产不安全行为【答

3、案】 A6、根据公路水运工程监理工程是资质管理办法的规定，对不能自觉遵守监理人执业道德、缺乏监理工作责任心的，将根据情节分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及（ ）不得再申报监理人的处罚。A.3年内B.5年内C.10年内D.终身【答案】 B7、钢绞线每一个检验批不超过（ ）t。A.50B.60C.65D.70【答案】 B8、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（ ）。A.两侧开挖B.两侧初期支护C.下部核心土开挖D.仰拱初期支护【答案】 C9、支架及拱架的构造中托架宜设置成（ ），与预埋件的连接固定方式应可靠。A.L形B.三角形C.T形D.U形【答案】 B10、

4、纠偏和预防改进属于（ ）。A.计划P（Plan）B.实施D（Do）C.检查C（Check）D.处理A（Action）【答案】 D11、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）内，将应支付款支付给承包人。A.7天B.14天C.28天D.42天【答案】 B12、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）A.5%B.3%C.2%D.1%【答案】 A13、工程量计算的副本应提交给（ ）并由（ ）保存。A.监理人，发包人B.发包人，监理人C.监理人，监理人D.发包人，监理人【答案】 C14、（ ）的功能是改善土基的湿度和温度状况，以保证面层及基层的强度、刚度和稳定性

5、不受土基水文状况变化所造成的不良影响。A.面层B.基层C.联结层D.功能层【答案】 D15、在现场钉桩后（ ）天内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面因连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。A.30B.42C.56D.60【答案】 C16、某高速公路项目中发生了大桥主体结构坍塌，该事故属于（ ）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】 C17、由原材料成分和性能发生微小变化、工人操作的微小变化造成的质量波动为（）。A.周期性波动B.正常波动C.不规律波动D.异常波动【答案】 B18、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青

6、【答案】 A19、关于工程进度曲线（“S”曲线）特点的说法，错误的是（）。A.一般情况下，项目施工初期的曲线斜率是逐渐增大的B.一般情况下，项目施工后期的曲线为凹型C.审批施工进度计划时，用S曲线判断施工单位编制的施工进度计划是否合理D.S曲线可用于工程费用监理中工程计量及费用支付的依据【答案】 B20、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（ ）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】 B21、下列不属于施工过程的组织原则的是（ ）。A.施工过程的

7、连续性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性【答案】 C22、公路工程竣工验收需要通车（ ）年以上。A.3年B.4年C.2年D.1年【答案】 C23、下列事故报告中，属于漏报的是（ ）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】 B24、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更

8、，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】 A25、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】 D26、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】 C27、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（ ）。A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根B.清除场地表面020范围以内的垃圾、废料C.挖淤泥、挖石方D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的

9、回填、整平【答案】 D28、下列不属于辅助施工过程的是（ ）。A.维修压路机B.材料加工C.开挖基坑D.生产压缩空气【答案】 C29、某桥的总跨径长度为878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（ ）。A.特大桥B.大桥C.中桥D.小桥【答案】 B30、关于施工安全风险评估报告中隐患排查治理，（）应制定本项目隐患排查治理的验收销号标准。当有完善有效的防范措施时可验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】 A31、在进行公路水运品质工程评价时，（ ）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。A.二级以上公路项目品质工程评价B

10、.示范创建项目品质工程评价C.交竣工品质工程示范项目评价D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】 B32、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】 D33、签订合同协议书后（ ）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。A.7B.14C.28D.30【答案】 C34、以下关于桥梁基础混凝土承台施工质量要求，说法不正确的有（ ）。A.承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩基内

11、的取芯孔和声测管预留孔应处理密实B.桩顶的混凝土面应按纵向施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土及鳞锈等应清理干净C.承台基底为软弱土层时，应按设计要求采取措施，避免在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降D.承台的钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水或排水措施【答案】 B35、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】 C36、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变

12、化的外部环境，更符合客观实际，体现了（ ）。A.多元性B.相关性C.均衡性D.动态性【答案】 D37、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。A.自颁发勘查许可证之日起满2年B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源C.完成规定的最低勘查投入D.探矿权属有争议E.尚未缴纳探矿权使用费. 探矿权价款【答案】 A38、某公路工程质量事故造成3000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】 C39、路面应具有下述一系列性能：（）指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。A.稳定

13、性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度【答案】 D40、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（ ）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一规格D.不得大于30t【答案】 C41、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（ ），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（ ）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】 D42、根据必须招标的工程项目规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220

14、万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万43、【答案】 A44、使用工程量清单计价的施工承包合同，一般采用（ ）的方式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.总价+单价合同【答案】 A45、工程项目的（ ）是决定一个项目成功与失败的关键特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】 C46、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（ ）为主。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】 B47、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%（复

15、利计算），则该笔存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在810年之间D.大于10年【答案】 B48、推进交通强国建设的监理工作目标中的安全目标是杜绝（ ）及以上生产安全责任事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】 C49、低路堤应对地基表层土进行（）、分层回填和压实，其处理深度应不小于路床厚度，必要时进行翻拌晾晒或者洒水湿润。A.超挖B.振动压实C.掺粉煤灰拌和D.整平【答案】 A50、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】 C51、下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是（）A.因素分

16、析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】 B52、一些工程缺陷可能涉及的技术领域较广，甚至有时往往根据合同及规范也难以决策时，应当（ ）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.返工维修【答案】 C53、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】 B54、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】 C55、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不

17、超过签约合同价的（）A.5%B.3%C.2%D.1%【答案】 A56、工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。A.4B.5C.7D.8【答案】 A57、某桥的总跨径长度为878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（ ）。A.特大桥B.大桥C.中桥D.小桥【答案】 B58、砌筑用砂浆，一组砂浆试样的强度为该组试样（ ）试件（ ）抗压极限强度的平均值。A.2个，14dB.3个，14dC.2个，28dD.3个，28d【答案】 D59、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲

18、管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（ ）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】 B60、以下属于地下排水设施的是（ ）。A.截水沟B.蒸发池C.渗井D.跌水【答案】 C61、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】 B62、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。A.12B.14C.16D.18【答案】 C63、（）是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。A.安全生产责任制度B.安全

19、生产技术交底制度C.安全事故报告制度D.双重预防机制建设制度【答案】 A64、井下工作水泵的排水能力不应小于（ ）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的70。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】 A65、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（ ）。A.工程计量权B.付款审批权C.付款签证权D.合同价款的调整权【答案】 D66、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（ ），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（ ）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】 D6

20、7、价值工程的核心是（）。A.作业价值B.功能分析C.性能分析D.产品价值的提高【答案】 B68、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】 A69、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（ ）。A.二等B.三等C.四等D.一级【答案】 A70、根据公路工程施工监理规范（JTG G102016），公路工程监理应实行（）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】 C71、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露

21、模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（ ）。A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500【答案】 C72、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（ ）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】 C73、软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（ ）。A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料B.粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量40%C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为57mD.在强

22、夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距【答案】 B74、热拌沥青混合料面层施工时，碾压作业时混合料的温度，初压温度不应低于120。碾压终了的温度，对于钢轮压路机不得低于（）。A.55B.60C.65D.70【答案】 B75、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（ ）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】 D76、关于水泥混凝土路面的水泥选用原则，正确的是（）。A.重交通荷载等级的公路面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥B.高温期施工应采用早强型水泥C.低温期施工应采用普通型水泥D.采用滑模摊铺机铺筑时，应选用袋装水泥【答案】 A77、采伐林

23、木的单位和个人，应当按照（）的原则，在采伐后的当年或者次年内必须完成更新造林任务。A.优先发展人工更新B.人工更新. 人工促进天然更新C.天然更新相结合D.公平公正E.合理利用【答案】 A78、工作面附近20m以内风流中甲烷浓度必须小于（ ），应采用湿式钻孔法。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】 A79、监理工程师进度控制中，工作任务涉及的循环阶段包括（ ）。A.计划处理实施检查B.计划实施检查处理C.检查计划处理实施D.实施计划检查处理【答案】 B80、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】 D

24、81、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青【答案】 A82、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（ ）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】 A83、施工试验路段的总结应由（ ）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。A.监理工程师B.总监理工程师C.施工单位D.检测单位【答案】 C84、填石路堤施工时，路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过（ ）m的弯折。A.30B.40C.50D.60【答案】 C85、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料B.高速、一

25、级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料【答案】 D86、（ ）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】 A87、预应力混凝土连续梁的顶推安装时，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（ ）倍，墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.2B.3C.4D.5【答案】 A88、下列四种时差中，对紧前紧后工作均有影响的是（ ）。A

26、.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】 A89、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（ ）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】 A90、掺灰处理膨胀土时，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉处置，掺石灰宜分两次进行。拌和深度应达到该层底部，拌和后的土块粒径应小于（ ）mm。A.35B.36.5C.37.5D.38【答案】 C91、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（ ）个点。A.2B.4C.6D.8【答案】 A92、对于监理机构平安工地建设，（ ）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工

27、、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】 A93、严禁使用带有严重病虫的苗木，非检疫对象的病虫危害痕迹不得超过树体的（ ）。A.510B.1015C.1520D.2025【答案】 A94、施工期的环境监测工作由建设单位委托（ ）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】 D95、某土方开挖设计量10万m3，单价60元/m3，当结算量超过20%时，单价按0.9倍结算，结算量是15

28、万m3，最终结算价为（）万元。A.700B.800C.882D.900【答案】 C96、当总体风险评估等级达到（ ）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。A.级B.级C.级D.级【答案】 C97、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（ ）。A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度【答案】 D98、()用地应当以招标、拍卖或者挂.牌方式出让。.A.工业用地B.旅游用地C.教育用地D.商品住宅用地E.同一宗地有两个以上

29、意向用地者【答案】 A99、凡在坠落高度基准面（ ）以上时，有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】 B100、（）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。A.合同价格B.投标报价C.招标控制价D.签约合同价【答案】 D101、公路水运工程安全生产监督管理办法明确规定，施工现场应当按照每（ ）万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足的至少配备一名。A.5000B.6000C.10000D.15000【答案】 A二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)102、以下各选项，其中说法不正

30、确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金

31、胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】 BCD103、下列有关小净距隧道施工，应注意的是（）。A.先行洞和后行洞开挖方法B.先行洞和后行洞爆破设计和爆破振动控制C.先行洞和后行洞开挖错开距离D.先行洞衬砌和后行洞开挖错开距离E.中侧导洞断面的选择【答案】 ABCD104、宽阔水域和海上桥涵工程的卫星定位测量平面控制网宜分为4个等级，（ ）宜由勘察设计单位布设。A.首级网B.首级加密网C.一

32、级加密网D.二级加密网E.三级加密网【答案】 AB105、水泥混凝土路面施工中，拌合站的搅拌能力配置指标包括（ ）。A.最小生产能力B.最大生产能力C.总设计标称搅拌能力D.拌合机规格E.料仓大小【答案】 AC106、关于路基拓宽改建施工说法正确的是（ ）。A.拓宽路堤的填料宜与老路基相同，或选用水稳性好的砂砾、碎石等填料B.路床应采用水稳性好的粗粒土或无机结合料稳定材料填筑C.老路堤坡面，清除的法向厚度应不小于0.5mD.既有路基有包边土时，宜去除包边土后再进行拼接E.从老路堤坡脚向上开挖台阶时，应随挖随填，台阶高度应不大于1.0m，宽度应不小于1.0m【答案】 ABD107、路基施工准备阶

33、段正确的是（）。A.对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取2个点B.同一建设项目相邻施工段水准导线不用闭合C.可能受施工影响的导线点，施工前应加固或改移D.公路沿线每500米宜有一个水准点E.对导线的复测周期应不超过3个月【答案】 ACD108、下列属于施工过程的组织原则的是（ ）。A.施工过程的均衡性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性E.施工过程的差异性【答案】 ABD109、公路隧道机电设施组成包括（）。A.通风设施B.照明设施C.紧急呼叫设施D.火灾探测报警设施E.收费站监控室视频设备【答案】 ABCD110、下列属于水泥混凝土用粗集料检测项目的是（ ）

34、。A.细度B.温度C.级配D.含泥量E.细度模数【答案】 CD111、应用于一级公路的水泥混凝土路面施工的是（ ）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机组施工工艺E.小型机具施工工艺【答案】 AC112、软土地区施工时，下列厚度的软土宜采用浅层置换的有（ ）。A.2.0mB.2.5mC.3.0mD.5.0mE.4.0m【答案】 AB113、关于施工准备阶段安全监理，监理工程师对专项安全方案的审查内容包括（）。A.程序性审查B.符合性审查C.针对性审查D.强制性审查E.条件性审查【答案】 ABC114、同步碎石封层施工准备包括（ ）。A.材

35、料准备B.下承层准备C.封层车准备D.施工人员及机械准备E.基层准备【答案】 ABCD115、关于施工准备阶段安全监理，审查施工安全风险评估报告、重大风险管控方案的说法，正确的有（ ）。A.施工安全风险评估报告的核查应在该工程开工之后7日内完成即可B.分管安全副总监、安全专监应核查并形成书面核查意见填入专项施工方案报审表，并报建设单位审批C.总监将监理书面核查意见填入专项施工方案报审表，并加盖总监办公章向建设单位报备D.没有专项风险评估报告的或未按风险评估报告进行改进的，总监办不得签发开工令E.安全专监应将总监办核查工作填入安全应急预案审查台账，分管安全副总监应检查安全专监工作记录情况【答案】

36、 CD116、下列对施工机械使用的安全监督的说法正确的有（ ）。A.可在场内道路任意行驶B.机械进场的必须经过安全检查C.施工机械操作人员必须建立机组责任制D.禁止无证人员操作E.施工机械操作人员会操作即可，无须证件【答案】 BCD117、台座轴线应与桥梁轴线的延长线重合，台座的纵坡应与桥梁的纵坡一致，对于台座的施工允许偏差说法正确的有（）。A.中线偏差不大于6mmB.相邻两支承点上台座中滑移装置的纵向顶面高程差2mmC.同一个支承点上滑移装置的横向顶面高程差2mmD.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差3mmE.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差1mm【答案】 B118、依据公

37、路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，沉箱预制滑模施工工艺同时具备（ ）时可以使用。A.正规或固定的沉箱预制场B.专业施工班组C.单个沉箱重量不超过300吨D.施工单位具有三个项目以上施工经验E.施工单位具有三个项目以上管理经验【答案】 ABD119、墩台主要包括（ ）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁C.台帽D.耳背墙E.沉井基础【答案】 ABCD120、依据土的颗粒组成特征，土的塑性指标平和有机质含量，路基用土可分为（ ）。A.粗粒土B.中粒土C.细粒土D.巨粒土E.特殊土【答案】 ACD121、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始

38、扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额（预付款扣回的归零）【答案】 AB122、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】 ABC123、隧道洞口坍塌的预防措施有（ ）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖C.清除洞口上方可能滑塌的表土、危石D.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡E.做好压浆工作【答案】 ABCD124、下列属于土的试验项目的是（ ）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验

39、【答案】 ABC125、平安工地建设管理主要包括（）。A.工程开工前的安全生产条件审核B.施工前的安全生产条件核查C.施工过程中的平安工地建设、考核评价D.交工期间的安全考核E.缺陷责任期的安全考核【答案】 ABC126、下列关于材料、设备预付款的说法中，正确的是（）。A.在预计交工前6 个月，将不再支付材料、设备预付款B.材料、设备预付款按项目专用合同条款所列主要材料、设备单据费用百分比支付C.支付材料、设备预付款不应被视为是对这些材料或设备的批准D.已经支付预付款的材料、设备的所有权应属于发包人E.当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时,材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回,扣回期不超

40、过3 个月【答案】 BCD127、下列选项属于安全监理的作用的有（）。A.有利于防止或减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全B.有利于实现工程投资效益最大化C.有利于提高建设工程安全生产管理水平D.有利于员工工资及时发放E.有利于建设工程安全生产保证机制的形成【答案】 ABC128、施工环境保护监理的依据（ ）。A.国家、行业和地方相关的环境保护法律法规B.工程环境影响评价报告和批复C.国家、行业和地方的相关技术标准D.经批准的工程设计文件和工程设计变更文件E.施工计划【答案】 ABCD129、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm.深度大

41、于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m)进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝.板角断裂.边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m)乘以0.1m影响宽度计算【答案】 BCD130、路基工程常见质量问题有（ ）。A.路堤沉陷B.路基边坡塌方C.路基沿坡面滑动开裂D.特殊地质水文情况的毁坏E.路基沉降【答案】 ABCD131、关于桩基础施工质量要求中声测管的说法正确的有（ ）。A.桩长超过40m桩基内宜布置声测管，一般布置45根B.

42、声测管应顺直，弯曲度不大于 5mm/mC.不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭接焊缺陷存在D.声测管内应保证畅通无异物，管底端应封口处理E.声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可采用焊接或绑扎，固定点距离一般不超过2m【答案】 BC132、当事人李某在二审判决生效后又向上一级法院提出申请再审，原因是一审法院负责本案的书记员是对方当事人的老同学，完全有可能存在偏向，却没有回避。再审法院的立案庭对此问题进行了审查，对此，你认为下列说法不正确的是：()A.二审没有提出该事由，现在提出再审不予受理，驳回申请B.书记员回避与否无关紧要，不予受理，驳回申请C.应该受理，这是重要的程序要求D.再审只针对实体问题，不能因为回避问题而受理【答案】 ABD133、材料、设备预付款的支付条件包括（）。A.材料、设备符合规范要求并经监理人认可B.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据C.承包人已提供材料、设备预付款担保D.材料、设备已现场交货,且存储良好,监理人认为材料、设备存储方法符合要求E.承包人已提交材料、设备预付款支付申请单【答案】 ABD134、以下对于安全生产方针的解读，正确的是（