2022年广东省一级建造师之一建工程法规高分预测测试题库(附带答案).docx

《2022年广东省一级建造师之一建工程法规高分预测测试题库(附带答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年广东省一级建造师之一建工程法规高分预测测试题库(附带答案).docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据建设工程质量管理条例，关于设计单位权利的说法，正确的是（ ）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位酌定【答案】 C2、在建设工程活动中，（ ）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.抵押C.保证D.质押【答案】 C3、关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有()。A.自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告B.违法行为记录的公告期限为6个

2、月至3年C.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定D.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月【答案】 C4、下列的()是安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的A.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查B.对劳动者进行劳动安全卫生教育C.为劳动者办理意外伤害保险D.执行国家劳动安全卫生规程和标准【答案】 C5、甲将名下房子卖给乙，并就房屋买卖订立书面合同，但未进行房屋产权变更登记，关于房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，但未经登记，不能对抗善意第三人C.买卖合同有效，房屋所

3、有权不发生变动D.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有【答案】 C6、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。A.保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B.保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C.保证合同没有明确采用保证的方式D.债务人财产依法强制执行仍不能履行债务【答案】 B7、关于行政行为特征的说法，错误的是（ ）。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】 D8、实行施工总承包的工程项目，应由（ ）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A. 建设单位B. 施工总承包单位C. 监理单位D. 各分

4、包单位【答案】 B9、某施工单位向某钢材公司订购一批次钢筋，并要求5日内交货。钢材公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据民法典，钢筋生产公司的回函属于（ ）。A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】 C10、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】 C11、（2019年真题）施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确

5、的是()A.分包合同因指定分包而无效B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责C.建设单位必须另行为分包工程办理施工许可证D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案【答案】 B12、招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布资格预审公告，2006年5月10 日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7 月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（ ）。A. 2006年4月1日 B. 2006年5月10日C. 2006年6月10日 D. 2006年7月20日【答案】 C13、某大型工程基坑支护施工前，施工项目部

6、拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。正确的是（ ）。A. 施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底B. 方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底C. 负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底D. 交底记录无需专职安全员签字【答案】 B14、节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由（ ）责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A. 产品质量监督部门B. 建设主管部门C. 县级以上人民政府D. 发证机关【答案】 A15、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见

7、，并报国务院建设行政主管部门批准 B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明【答案】 C16、某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1B.6C.12D.24【答案】

8、D17、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（ )。A. 要约邀请B. 承诺C. 承诺意向D. 新要约【答案】 D18、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】 C19、建筑施工企业应当向( )依法申请领取安全生产许可证。A.国务院建设行政主管部门B.省级建设行政主管部门C.地市级建设行政主管部门D.省

9、级人民政府【答案】 B20、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A. 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C. 用人单位未及时足额支付劳动报酬D. 用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益【答案】 B21、根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括（ ）。A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销B.超越法定职权作出准予注册许可的C.没有按照规定期限内继续教育的D.违反法定程序作出准予注册许可的【答案】 C22、关于投标保证金

10、的说法，下列说法正确的是（ ）。A.招标人在收取投标保证金后可以借用投标保证金从事与招标活动相关的事宜B.招标人只需在书面合同签订后5 日内向中标人以外的未中标的投标人退还投标保证金C.投标人撤销投标文件的，招标人有权不返还其投标保证金D.各地区、各部门可以根据具体地区和项目内容新设保证金项目【答案】 C23、根据行政诉讼法，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。2018真题A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】 C24、在

11、城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程( )。A.国有土地使用权出让合同B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【答案】 D25、劳动争议申请仲裁的时效期间为()。A.1年B.2年C.6个月D.4年【答案】 A26、保证担保的范围包括（ ）。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【答案】 C27、下列关于工程总承包的表述中，不符合现行建设法规的有（ ）。A.总承包分为工程总承包和施工

12、总承包B.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程的承包C.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务D.工程总承包企业应当加强对分包的管理,不得将工程总承包项目转包,也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位【答案】 B28、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的试验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】 A29、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法错误的是（ ）。A.

13、管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】 A30、根据企业所得税法,下列企业中属于非居民企业的是()。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】 C31、甲公司采购员李某被开除后，心里不满，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销

14、合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（ ）。A.李某的行为为无权代理，合同无效B.李某的行为为表见代理，合同无效，货款李某承担C.李某的行为为表见代理，合同有效D.李某的行为为表见代理，合同有效，货款李某承担【答案】 C32、某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是（ ）。A.需要向县级以上环境保护部门备案B.需要县级以上环境保护部门批准C.需要向县级以上建设行政主管部门备案D.需要向县级以上人民政府批准【答案】 B33、关于融资租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B

15、.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】 B34、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间（ ），夜间（ ）。A.40dB（A）,25dB（A）B.55dB（A），40dB（A）C.70dB（A），55dB（A）D.85dB（A）,70dB（A）【答案】 C35、关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的

16、，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息【答案】 A36、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。A. 100B. 200C. 600D. 1000【答案】 C37、下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。A.建设单位B.施工单位C.建设行政管理部门D.鉴定机构【答案】 C38、根据招标投标法实施条例，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（ ）。A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事

17、宜【答案】 A39、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按()的市场价履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】 B40、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不与上位法相抵触的前提下，不可以制定的地方性法规是（ ）。A.城乡建设与管理 B.环境保护C.诉讼与仲裁 D.历史文化保护【答案】 C41、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（ ）。A. 应当向合同履行地的仲裁委员会

18、申请仲裁B. 既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C. 只能向合同履行地的人民法院起诉D. 必须重新确定受诉人民法院【答案】 C42、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是()。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】 D43、关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的

19、调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】 C44、关于调解与和解，说法正确的是( )。A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力C.人民法院生效判决执行阶段当事人双方不能和解与调解D.当事人在诉讼中如和解，必须撤诉【答案】 A45、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（ ）承担责任。A. 被代理人B. 代理人C. 第三人D. 行为人【答案】 D46、发包人和承

20、包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（ ）。A. 法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B. 发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C. 双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D. 垫资违反相关规定，应予以没收【答案】 B47、根据安全生产许可证条例，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员【答案】 C48、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A. 城建档案管理部门B.

21、 相关管线产权部门C. 市政管理部门D. 建设单位【答案】 D49、根据建设工程质量管理条例,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()内,进行建设工程竣工验收备案。A.5日B.10日C.15日D.30日【答案】 C50、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,未取得安全生产许可证的企业不得()。A.进行项目开工B.参与项目投标C.从事建筑施工活动D.办理工程竣工验收【答案】 C51、根据工程建设国家标准管理办法规定，工程建设国家标准的发布主体是( )。A.国务院工程建设行政主管部门B.国务院标准化行政主管部门C.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门D.国务院发展改革主管部门

22、【答案】 C52、某建设项目中施工单位没有为后期招入的现场作业人员缴纳工伤保险费用,作业中职工发生工伤事故,以下说法错误的是()。A.职工所在用人单位应依法向职工支付工伤保险待遇B.施工总承包单位、建设单位承担连带责任C.用人单位和施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付D.若用工伤保险基金先行支付,可以选择不偿还【答案】 D53、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求（ ）。A. 甲、乙对合同承担连带责任B. 解除合同C. 撤销合同D. 原施工单位上级主管部门承担责任【答案】 A54、施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工

23、合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是()。A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B.施工合同是监理工程师实施监理的依据C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【答案】 B55、根据行政处罚法的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的规范性文件是()。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】 A56、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损

24、失。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B.挂靠的个人承担全部责任C.建筑施工企业承担全部责任D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任【答案】 A57、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施 B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用 C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文 D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】 D58、甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板

25、进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。A.无效B.有效C.效力待定D.失效【答案】 B59、仲裁庭的组成形式正确的是（ ）。A. 仲裁庭可以由5名仲裁员组成B. 仲裁庭可以由2名仲裁员组成C. 仲裁庭可以由3名仲裁员组成D. 仲裁庭可以由4名仲裁员组成【答案】 C60、可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。A.参加全国建造师执业资格考试命题工作B.从事注册建造师辅导教材编写工作C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文D.参加建造师考前培训授课工作【答案】 A61、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。A.施工单位应当

26、在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为 2 年D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为 40 年【答案】 B62、环境噪声污染防治法规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（ ）必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 B63、关于工程质量检测的说法，正确的是（ ）。A. 由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B. 检测机构有义务监制材料、构配件和设备C. 质量检测报告经

27、建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D. 检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账【答案】 D64、关于物权特征的说法，正确的是（）。2014A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人 D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权【答案】 B65、（2019年真题）关于行政机关实施行政强制执行的说法,正确的是（）。A.执行标的灭失的,中止执行B.执行可能造成难以弥补损失的,终结执行C.一律不得在夜间或法定节假日实施行政执行D.执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销的,

28、应当恢复原状或者退还财物【答案】 D66、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。2014真题A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】 B67、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。A.经附近居民所在单位的同意B.在居民小区代表监视下施工C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民D.经居民小区业主委员会同意【答案】 C68、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。( 2015真题 )

29、A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位【答案】 B69、下列关于法人的说法,正确的是()。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人代表人承受C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】 A70、甲省的A公司与乙省的B公司在丙市签订了某工程的施工合同，该工程位于丁省，双方在合同履行中发生了争议，对此案有管辖权的法院是()省人民法院。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】 D71、按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用

30、后( )内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】 D72、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责【答案】 B73、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（ ）。A.需申请人在官网发布信息B.先由申请人告知资质许可机关C.需申请人缴纳罚款后补办D

31、.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办【答案】 B74、甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。一年零五个月后甲到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（ ）。A. 不予受理，因为已经过了诉讼时效B. 不应当受理，因为本案过错难以分清C. 应当受理D. 在甲补充了有关时效中断的证据后才可以受理【答案】 D75、某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。A.5B.7C.10D.15【答案】 D76、环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪

32、声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【答案】 C77、绿色施工导则对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于()。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】 C78、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。

33、关于该案处理的说法，正确的是()。（2015）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】 B79、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B.挂靠的个人承担全部责任C.建筑施工企业承担全部责任D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任【答案】 A80、劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同

34、B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【答案】 D81、施工企业应当按照有关规定，向()提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。A.建设单位B.行业协会C.资质许可机关D.招投标监管部门【答案】 C82、根据相关法律规定，下列申请人的注册申请可以被批准的是（）。A.王某初始注册后又申请在另一家施工企业增项注册B.孙某工作期间曾因身体健康原因病休三个月C.李某六年前因重大责任事故罪被判处有期徒刑两年D.周某两年前担任项目经理的工地发生过重大安全事故【答案】 B83、关于租赁合同的说法，正确的是()。（2015）A.租赁期限超过20年的，超过

35、部分无效B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】 A84、某政府安全检查人员在对某施工现场进行检查后，收取了施工方5000元人民币检查费，用于补贴安全检查人员的午餐，其行为（ ）。A. 合法，符合权利与义务相一致的原则B. 合法，但是需要出示证据证明的确是用于午餐C. 不合法，不可以收取任何费用D. 不合法，只有被检查单位同意才可以收取【答案】 C85、重大误解，是指当事人一方因（ ）导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。A. 一方以欺诈、胁迫的手段B. 自己

36、的过失C. 处于紧张精神状态D. 缺乏经验的情况下【答案】 B86、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐惠，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（ ）A.继续要求施工单位整改 B.要求施工单位停工C.及时向有关主管部门报告 D.协助施工单位消除隐患【答案】 C87、以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（ ）。A. 建筑材料没有注册商标B. 监理制度不严格C. 建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期D. 施工单位在施工过程中偷工减料【答案】 A88、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%

37、的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ ）。A.小张取得该房屋的所有权 B.小王必须收回房屋并向小李交付 C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效【答案】 B89、建筑市场不良行为信息公布期限一般上()。（2013）A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6个月至3年【答案】 D90、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（ ）。A. 原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B. 公告部门一律不停止对违法行

38、为记录的公告C. 依照当事人申请可停止公告D. 公告部门可自行决定是否停止公告【答案】 A91、关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。A.自愿性、独立性、保密性B.公权性、强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】 B92、下列知识产权保护期说法，错误的是（ ）。A.发明专利保护期为提出申请后20年B.注册商标保护期为核准后10年C.著作权保护期为作品发表后50年D.计算机软件归属于法人的，保护期为首次发表后50年【答案】 C93、下列主体中，属于法人的是（ ）。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府【答案】 D94、施工

39、企业计提安全生产费用的依据是()。A.投标报价B.评标价C.建筑安装工程造价D.备案合同价【答案】 C95、下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（ ）。A. 补充保险和福利待遇B. 劳动合同期限C. 试用期D. 培训事项【答案】 B96、在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的,或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的,由( )依照有关法律、法规的规定给予处罚。A.住房城乡建设部门B.文物行政主管部门C.环境保护行政部门D.当地人民政府【答案】 C97、根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是（）。（2016）A.税率的确定

40、B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】 A98、某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是()。A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金B.合同约定的违约责任不符合公平原则C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效【答案】 B99、甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以()。A.对安全生产违法作业当场纠正B.对现场检查出的隐患责令停止使用C.责令紧急避险D.将不合格的安全

41、设施查封扣押【答案】 D100、根据民法典，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。（2013）A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、根据环境噪声污染防治法规定，在下列噪声敏感建筑物区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的是（ ）。A. 工人疗养区B. 成片住宅小区C. 开发区D. 地质研究所E. 理工大学园区【答案】 ABD102、某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下

42、列说法正确的是()A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解B.调解不成的，应当及时作出裁决C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书D.调解协议经双方签字后即具有强制力E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力【答案】 BC103、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。2017真题A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额

43、外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】 ABCD104、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。2017真题A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】 AC105、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚（ ）。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误【答案】 ABD106、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A.代理人丧失民事行为能力B.

44、代理期限届满或者代理事务完成C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托D.被代理人恢复民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】 ABC107、合同不违反法律和社会公共利益，主要包括（ ）。A. 合同的内容合法B. 合同的目的合法C. 合同的行为合法D. 当事人缔约的原因合法E. 合同条款中约定的权利、义务及其指向的对象即标的等，应符合法律的规定和社会公共利益的要求【答案】 ABD108、注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作，对于其注册建造师资质，下列说法正确的是（ ）。A. 他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作B. 应当办理初始注册C. 应当通过新调入的公司办理变更注册D. 应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请E. 变更注册后仍延续原注册有效期【答案】 CD109、关于无资质承包主体，下列说法中正确的是（ ）。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同是无效合同B.实际施工人可向合同相对方主张权利C.实际施工人可向发包人主张权利D.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可追加转