2022年江西省监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟题库a4版打印.docx

《2022年江西省监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟题库a4版打印.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年江西省监理工程师之土木建筑目标控制自测模拟题库a4版打印.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之土木建筑目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）A.建设单位开办费B.建设单位经费C.建设单位办公费D.建设单位公关费【答案】 A2、根据FIDIC施工合同条件，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】 B3、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()A.原材料和构配件B.施工机械和设备C.施工作业过

2、程D.分部工程【答案】 C4、订货计划通常采用（），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。A.表格形式B.合同形式C.卡片形式D.电文形式【答案】 C5、十八大以来，各地相继出台防止领导干部干预司法活动的文件。日前，福州市纪委出台领导干部干预司法活动、插手具体案件处理责任追究暂行办法，明确领导干部存在五类干预司法公正行为的将被追责。下列哪一项说法是错误的？A.完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，是努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的应有之意B.任何党政机关让司法机关做违反法定职责、有碍司法公正的事情，均属于干预

3、司法的行为C.防止领导干部干预司法活动，意味着任何领导干部在职务活动中均不得了解案件信息，不得与案件相关的司法人员进行任何接触，以免干扰独立办案D.对非法干预司法机关办案，应给予党纪政纪处分，造成严重后果的依法追究刑事责任【答案】 C6、根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星工作项目表【答案】 A7、单位工程划分的基本原则是按（）确定的。A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能B.工程部位、专业性质和专业系统C.主要材料、设备类

4、别和建筑功能D.施工程序、施工工艺和施工方法【答案】 A8、下列关于投标人编制投标报价的原则中，说法正确的是（）。A.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价中的所有内容B.投标人的投标报价不得低于所有投标人平均成本C.投标人的投标报价中某一子项高于招标控制价对应子项的应予废标D.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格【答案】 D9、编制单位工程施工进度计划的工作包括：计算工程量和机械台班数；计算工程量；划分工作项目；确定施工程序；确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是()A.B.C.D.【答案】 B10、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（ ）。A.从已完工

5、程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】 B11、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】 C12、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特

6、性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】 B13、编制工程竣工决算的单位及其部门是()A.承包商单位的预算部门B.业主单位的预算部门C.承包商单位的财务部门D.业主单位的财务部门【答案】 D14、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（ ）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】 A15、双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】 B16、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买

7、某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成【答案】 A17、绘制时间成本累计曲线的环节包括：计算单位时间成本；确定工程项目进度计划；计算计划累计支出的成本额；绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（）。A.1-2-3-4B.2-1-3-4C.1-3-2-4D.2-3-4-1【答案】 B18、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（）。A.调查和分析工程环境及施工现场条件B.编制施工总进

8、度计划，并控制其执行C.进行工程项目工期目标和进度控制决策D.编制年度竣工投产交付使用计划【答案】 B19、应用ABC 分析法选择价值工程对象，是将（ ）的零部件或工序作为研究对象。A.生产工艺复杂B.价值系数髙C.成本比重大D.功能评分值高【答案】 C20、下列内容不属于投资估算编制的依据是（ ）。A.工程勘察与设计文件B.类似工程的技术经济指标C.工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班定额价格D.政府有关部门发布的价格指数【答案】 C21、发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（ ），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检

9、验D.跟踪检查【答案】 D22、可提高砖与砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度，确保砌体的施工质量和力学性能的施工工艺措施是：( )A.采用混合砂浆B.采用水泥砂浆C.采用掺有机塑化的水泥砂浆D.砖砌筑前浇水湿润【答案】 D23、根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013，工程量清单应由（）编制。A.受建设主管部门认可的质量监督机构B.招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人C.招标人委托的具有招标代理资质的中介机构D.受造价协会认可的专家组【答案】 B24、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（ ）处理。A.返

10、工B.补强C.不做D.修补【答案】 C25、在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（）。A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明B.提出质量事故处理方案C.准确估计伤亡人数和直接经济损失D.分析产生事故的原因【答案】 A26、（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】 B27、下列施工进度计划调整措施中，属于

11、组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面【答案】 D28、搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑顺序D.相邻两项工作的工艺间歇时间【答案】 A29、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】 C30、新增固定资产的价值构成应包括（）A.预备费B.无形资产C.铺底流动资金D.进厂职工培训费【答案】 A31、在工程勘察实施过程中应设置

12、报验点，必要时监理工程师对其进行()A.旁站监理B.现场巡视C.监督指导D.平行检测【答案】 A32、施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的下一步是（）。 A.计算工程量B.编制初步施工总进度计划C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系D.编制正式施工总进度计划【答案】 C33、能够及时了解设备制造过程质量的真实情况，审批设备制造工艺方案，实施过程控制，进行质量检查与控制的设备制造质量监控方式，称为( )。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.跟踪监控【答案】 A34、对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()A.同时开工、同时竣工、同

13、时投产使用B.同时设计、同时施工、同时投产使用C.同时开工、同时竣工、同时验收D.同时设计、同时开工、同时验收【答案】 B35、商业银行的长期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1年以上B.2年以上C.3年以上D.4年以上【答案】 C36、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交( )。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间【答案】 B37、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（ ）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程

14、师或专业监理工程师【答案】 B38、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5，则该清单工程费用应为（ ）元。A.840000B.809025C.856000D.855500【答案】 B39、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。A.采用滑模的模板工程B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系C.高度50m的落地式钢管脚手架工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程【答案】 B40、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.

15、经济B.技术C.组织D.其他【答案】 C41、根据建设工程监理规范，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】 C42、工程中采用新工艺、新材料的，应有（ ）及有关质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】 B43、根据工程质量安全手册（试行），关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

16、A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】 B44、ISO 质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是( )。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】 D45、房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（ ）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位【答案】 B46、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.故障作业B.关键路径C.精益作业D.快

17、速路径【答案】 D47、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】 D48、施工进度计划经（ ）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A.业主代表B.技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】 C49、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（ ）。A.施工单位测量人员的资格证书B.测量设备检定证书C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施D.施工单位的测量依据【答案】 D50、在建设工程网络计划实施中，某项工作实

18、际进度拖延的时间超过其总时差时，如A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】 B51、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由( )组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】 A52、（2022年真题）建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【答案】 A53

19、、按照FIDIC施工合同条件的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（ ）。A.工期、成本和利润B.工期、成本，但不包括利润C.工期，但不包括成本D.成本，但不包括工期【答案】 B54、卓越绩效评价准则与ISO 9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】 D55、某一新建小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为300万元，采暖工程概算为20万元，给水排水工程概算为15万元，通风工程概算为10万元，机械设备及安装工程概算为25万元，电气、照明工程概算为15万元，

20、电气设备及安装工程概算为30万元，则该小区公共建筑的建筑工程概算为( )万元。A.360B.390C.330D.415【答案】 A56、建设项目环境影响评价费属于建设工程投资中的（）。A.建设单位管理费B.工程建设其他费用C.研究试验费D.建筑安装工程费用【答案】 B57、工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。A.事前检验B.过程质量验收C.工序验收D.单位工程验收【答案】 B58、卓越绩效评价准则是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（）标准。A.符合性B.成熟度C.操作性D.系统性【答案】 B59、（2019年真题）某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10

21、年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】 A60、调整建设工程进度计划时，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】 A61、下列关于时标网络计划的编制方法，说法错误的是（）。A.时标网络计划宜按各项工作的最迟开始时间编制B.在编制时标网络计划时应使每一个节点和每一项工作尽量向左靠C.在编制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表D.必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加

22、注日历时间【答案】 A62、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（）。A.与分包单位承担连带责任B.与建设单位承担连带责任C.承担监理责任D.与设计单位承担连带责任【答案】 C63、下列费用中，属于建筑安装工程规费的是( )。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】 D64、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写勘察方案C.参与建设工程质量事故分析D.编写勘察细则【答案】 A65、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量

23、C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】 D66、建设工程进度控制的总目标是（）。A.建设工期B.合同工期C.定额工期D.确保提前交付使用【答案】 A67、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人【答案】 C68、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】 D69、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，

24、正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零D.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计划工期【答案】 A70、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】 B71、（2021年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%

25、，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。A.27.300B.28.067C.30.797D.30.874【答案】 D72、工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应( )。A.由建设单位最终裁定B.由建设单位、监理单位协调处理C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理【答案】 C73、 总监理工程师应在( )向施工单位发出工程开工令。A.工程开工报审表审查合格3d 内B.收到工程开工报审表后C.开工日期7d 前D.经建设单位认可后【答案】 C74、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进

26、场使用。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理C.监理工程师D.施工项目技术负责人【答案】 C75、按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（ ）。A.分项工程B.分部工程C.检验批D.抽样检验方案【答案】 C76、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为 FOB 青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是 2009 年 12 月 15 日至 31 日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于 2010 年 1 月 21 日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明

27、2008 年 12 月 30 日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责B.本案承运人签发的提单属于预借的提单C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】 A77、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察任务书C.勘察合同D.勘察成果【答案】 D78、每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）A.20tB.30tC.50tD.60t【答案】 D79、某双代号网

28、络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为（）天。A.1，4B.3，3C.4；5D.5；5【答案】 C80、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】 D81、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.采取措施调整进度计划C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响D.实施调整后的进度计

29、划【答案】 C82、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】 B83、ISO 质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是( )。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】 C84、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分析计量法【答案】 A85、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D

30、.擅自修改设计【答案】 C86、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（ ）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】 D87、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】 B88、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其

31、大小【答案】 D89、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交( )。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间【答案】 B90、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（ ）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】 A91、关于建设工程发包的说法错误的是（ ）。A.建设单位在组织发包时可以任意压缩工期B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准D.采取保证建设工

32、程质量安全的相应措施【答案】 A92、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6万美元，外贸手续费率为1.5%。若美元兑人民币的汇率为6.5，则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。A.1230.00B.1404.0C.1425.06D.1351.47【答案】 B93、涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的( )。A.工程技术环境B.工程管理环境C.工程作业环境D.周边环境【答案】 B94、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果

33、进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】 A95、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元m3，混凝土工程综合单价为400元m3；工程预付款额度为合同价的15，主要材料和构配件所占比重为60。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】 C96、在下面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是（）。A.硬化耐磨面层B.防油渗混凝土面层C.水泥混凝土面层D.自流

34、平面层【答案】 B97、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（ ）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度【答案】 C98、下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备案D.勘察设计费【答案】 D99、编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数【答案】 B100、在组织建组设织工及程计流划水安施排工需时要，而根将据计施划工任务划分成的子项称为（ ）。A.流水节拍B.施工段C.工作面D.施工过

35、程【答案】 D二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、在施工中，施工单位必须按照（），对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验。A.工程设计要求B.总承包单位的要求C.合同约定D.初步设计文件E.施工技术标准【答案】 AC102、在施工阶段，监理工程师应进行计量的项目有（）。A.工程量清单中的全部项目B.各种原因造成返工的全部项目C.合同文件中规定的项目D.超出合同工程范围施工的项目E.工程变更项目【答案】 AC103、在建设单位的计划系统中，不属于工程项目年度计划的有（ ）。A.年度建设资金平衡表B.工程项目进度平衡表C.年度设备平衡表D.年度竣工投产交

36、付使用计划表E.设计作业进度计划表【答案】 B104、工程保修阶段，工程监理单位应完成的工作包括（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.督促维修E.提出保修方案【答案】 ABCD105、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的有（ ）。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.装修工程的保修期是2年D.设备安装工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【答案】 CD106、平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定对同一检验项目进行的检测试验活动。下列项目监理中心试验室进行平行检验试验的有（）。A.验证试验B.标准试验C.抽样试

37、验D.见证取样E.专项检测【答案】 ABC107、对已发生的工程质量缺陷，项目监理机构应进行的处理程序包括（）。A.发生工程质量缺陷，工程监理单位安排监理人员进行检查和记录，并签发监理通知单，责成施工单位进行修复处理B.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案C.围绕原点对现场各种现象和特征进行分析D.工程监理单位审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见E.对处理记录整理归档【答案】 ABD108、项目监理机构需要对工程的关键部位等进行旁站监督，下列关于旁站人员主要职责的有（）。A.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗情况B.在现场

38、监督关键部位、关键工序的施工执行情况C.核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告D.做好旁站记录，保存旁站监理原始资料E.检查施工现场管理人员是否到位【答案】 ABCD109、质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐明监理单位的（ ），并描述其质量管理体系的文件。A.质量保证B.质量计划C.质量方针D.质量评审E.质量目标【答案】 C110、ISO质量管理体系的特征包括（）。A.符合性B.间断受控C.动态性D.全面有效性E.可操作性【答案】 ACD111、关于项目财务分析和经济分析关系的说法，正确的有（）。A.财务分析的数据资料是经济分析的基础B.两种分析所站立场

39、和角度相同C.两种分析的内容和方法相同D.两种分析的依据和分析结论的时效性不同E.两种分析计量费用和效益的价格尺度不同【答案】 AD112、下列哪些人员不得担任检察官？()A.小张8年前因犯抢劫罪被判5年有期徒刑B.小王因工作不认真负责，受到降级的行政处分C.小赵是某税务局的税收人员，大学法学本科毕业，3年前因乱收费被开除D.小吴因与邻居发生邻里纠纷，被法院判公开赔礼道歉【答案】 AC113、根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件有（ ）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.文件控制记录【答案】 ABCD114、在浇筑混凝土之前，应进行钢筋

40、隐蔽工程验收，其主要内容包括（ ）。A.纵向受力钢筋的品种B.钢筋的接头位置C.横向钢筋的间距D.预埋件的位置E.电气的绝缘、接地测试【答案】 ABCD115、下列检察官的做法，哪一项是正确的？()A.对某检察官违反职业道德的行为，予以批评谴责B.某检察官加入法轮功组织C.某检察官在履行检察职责过程中多次保证“一切听从市政府领导指挥”D.张某和王某系母女关系，张某任某县检察院检察长，王某任该县检察院起诉科科长【答案】 A116、网络计划工期优化中，应优先考虑（ ）作为缩短持续时间的对象。A.对质量影响不大的工作B.对安全影响不大的工作C.对质量和安全影响不大的关键工作D.有充足备用资源的关键工

41、作E.缩短持续时间所需增加费用最少的关键工作【答案】 CD117、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（ ）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】 ABD118、 在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工验收的标准，并经（）四方验收合格后，方可正式 施工。A.建设单位B.项目监理机构C.设计代表D.施工项目部E.主要供货单位【答案】 ABCD119、确定建设工程施工进度分解目标时，需考虑（）。A.合理安排土

42、建与设备的综合施工B.尽早提供可动用单元C.同类工程建设经验D.承包单位控制能力E.外部协作条件配合情况【答案】 ABC120、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（ ）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】 CD121、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，下列属于内部审核目的的有（）。A.在外部审核前做好准备B.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度C.对不合格的重要程度及风险性进

43、行确认，判断是否需要采取纠正措施D.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性E.验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行【答案】 ABD122、关于我国宪法修改问题的表述，下列哪一项正确？()A.我国于1979年第一次以附修正案的方式修改宪法B.1999年宪法修正案第一次规定了“社会主义初级阶段”的内容C.1999年宪法修正案规定，国家对私营经济和个体经济实行指导、帮助和监督D.1988年宪法修正案第一次把“私营经济”规定进了宪法之中【答案】 D123、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前，均应与( )进行协商。A.承包单位B.发包人C.设计单位D.使用单位E.建设行政主管部门【答案】 AB124、根据国务院建设工程安全生产管理条例与住房和城乡建设部发布的工程质量安全手册（试行），监理单位（）应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承