2022年甘肃省监理工程师之交通工程目标控制模考模拟题库（名师系列）.docx

《2022年甘肃省监理工程师之交通工程目标控制模考模拟题库（名师系列）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年甘肃省监理工程师之交通工程目标控制模考模拟题库（名师系列）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之交通工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某双代号网络计划中，工作M有两项紧后工作O和P，工作O、P的持续时间分别为13d、8d，工作O、P的最迟完成时间分别为第20天、第12天，则工作M的最迟完成的时间是第（ ）天。A.6B.4C.8D.7【答案】 B2、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（ ）自然凹凸粗糙面或采用机械刻槽形成糙面。A.23mmB.34mmC.46mmD.57mm【答案】 C3、关于招标控制价的说法错误的是（）。A.招标人可以设标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国

2、有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】 B4、黄土地区路基施工中，路基边坡坡率应符合要求，坡面应顺适平整，防护及支挡工程施工应与路堤填筑和路堑开挖施工合理衔接。排水沟渠铺砌加固时，应对基底采用夯实或掺石灰夯实的方法进行处理，压实度应达到（ ）以上。A.85%B.90%C.92%D.95%【答案】 B5、承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（ ）。A.取消该子目B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用D.由建设单位决定与承包

3、人协商决定处理方法【答案】 C6、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列淘汰类型属于禁止的是（ ）。A.“直接凿除法”桩头处理工艺B.钢筋闪光对焊工艺C.基桩人工挖孔工艺D.竹（木）脚手架工艺【答案】 D7、施工现场的人员办理意外伤害保险和工伤保险，保险费应由（ ）支付。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程监督机构【答案】 B8、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（ ）m，特重、极重交通公路为（ ）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】 A9、下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。A.施工缝

4、的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到2.5MPaC.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋【答案】 B10、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（ ）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】 A11、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害

5、因素属于（ ）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】 B12、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。A.第一次工地会议由总监主持B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】 C13、下列关于桥梁钢筋质量要求的说法中不正确的是（ ）。A.进场应具有出厂质量证明书和试验报告单B.进场时应检查其外观和标志C.进场时应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验D.钢筋在工地存放的时间不宜超过3个月【答案】 D14、工程监理工作的核心

6、是进行（ ）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划【答案】 B15、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人的，下列说法正确的有（）。A.买受人可以请求解除合同B.买受人可以要求出卖人赔偿损失C.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款50%的惩罚性赔偿金D.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金E.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款两倍的惩罚性赔偿金【答案】 A16、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（ ），套帽内活动空隙的长度宜为（ ）。A.50mm，30mmB.50mm

7、，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】 D17、隧道对向开挖的两工作面相距达到（ ）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】 C18、对于路基地下排水工程，排水垫层的厚度宜不小子300mm ，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（ ）%。A.2B.3C.5D.6【答案】 C19、滑模摊铺机在路面基层上行走时，基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜小于（ ）。A.500mmB.650mmC.700mmD.1000mm【答案】 B20、厚度小于（ ）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等

8、水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】 C21、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的7080。A.1015B.1520C.2025D.2530【答案】 A22、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】 A23、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（ ）人员的见证下，由（ ）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位

9、D.监理，施工单位【答案】 D24、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（ ）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。A.2B.3C.4D.5【答案】 B25、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（ ）逐级评定。A.分部 分项 单位工程 合同段和建设项目B.建设项目 合同段 单位工程 分部 分项C.分项 分部 单位工程 合同段和建设项目D.单位工程 分部 分项 合同段和建设项目【答案】 C26、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（ ）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】 A27、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6，按复利计息，则第5

10、年末可一次性回收的本利和为（ ）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】 C28、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为1030m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（ ）。A.9minB.12minC.15minD.18min【答案】 C29、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（ ）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】 B30、树立百年工程理念，以提升工程耐久性为目标，有针对性地研究工程建设发展理论和技术方法，指导

11、建设实践，及时总结提炼成功经验，推动形成可复制可推广具有实践性的技术创新成果，井大力推动成果转化。指的是平安百年品质工程的基本原则中的（ ）。A.成本效益平衡B.理论实践结合C.对标对表国际D.立足成果落地【答案】 B31、根据必须招标的工程项目规定，下列选项中，属于必须招标范围的是（）。A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B.监理服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的【答案】 B32、下列属于隧道浅埋段施工原则的是（ ）。A.长开挖B.晚封闭C.速

12、反馈D.弱支护【答案】 C33、下列不属于施工组织设计的内容是（ ）。A.工程概况B.施工进度计划C.施工成本计划D.施工平面布置【答案】 C34、对于路堑开挖，当挖至路床顶面（ ）时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工，目的是防止地面水破坏路床。A.300500mmB.300400mmC.200400mmD.200600mm【答案】 A35、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%80%B.30%70%C.40%60%D.50%【答案】 B36、旁站监理的行为主体是（ ）。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】 B37、下列

13、情形属于I级事故的是（ ）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】 C38、在确定拱架施工预拱度时，不应考虑的因素是（ ）。A.拱架承受的施工荷载而产生的弹性变形B.受载后因拱架杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形C.主拱圈因混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度D.由结构重力以及汽车荷载引起的拱圈弹性挠度【答案】 D39、水泥混凝土面板出现5mm裂缝，属于（ ）。A.轻度裂缝B.中度裂缝C.重度裂缝D.极重度裂缝【答案】 B40、下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（ ）。A.编制监理计划B.旁站监理C.监

14、理指令单D.工程计量【答案】 C41、所谓“三级”安全教育培训是指（ ）。A.项目部施工队施工班组B.施工队施工班组操作岗位C.总工程师一一工程师技术人员D.公司项目部施工班组【答案】 D42、双车道施工便道的宽度宜不小于（ ）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（ ）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】 C43、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（ ）。A.环境监测监理B.环保达标监理C.环境控制监理D.环保工程监理【答案】 B44、费用监理工作的原则不包括（ ）。A.遵法守规的原

15、则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则【答案】 D45、按照竣工决算报告编制办法的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）A.建设项目竣工财务决算总表B.公路建设项目工程概况表C.内河航运建设项目工程概况表D.港口（码头）建设项目工程概况表【答案】 A46、下列关于桥梁工程原材料质量要求和混凝土配合比设计的描述正确的是（ ）。A.同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行强度、细度、安定性和凝结时间性能的检验，散装水泥应以每200t为一批B.预应

16、力钢丝分批检验时每批质量应不大于100tC.大体积混凝土宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种D.高性能混凝土水泥宜选用等级不低于42.5的早强水泥【答案】 C47、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（ ）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】 C48、费用监理的方法不包括（ ）。A.反馈监理B.前馈监理C.过程监理D.跟踪监理【答案】 D49、（）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。A.合同价格B.投标报价C.招标控制价D.签约合同价【

17、答案】 D50、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（ ），套帽内活动空隙的长度宜为（ ）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】 A51、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、 54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】 A52、施工进度计划管理是以（ ）为主体，制订各项专业性计划。A.施工生产活动B.业主下达计划C.施工组织设计D.人员设备情况【答案】 A53、

18、项目管理公司与项目发包人签订项目管理承包合同，代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同属于哪一种模式（ ）。A.项目管理承包型B.项目管理咨询型C.代建型D.项目总承包型【答案】 A54、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（ ）。A.埋深大的隧道B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层C.漂卵石地层D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成【答案】 B55、小桥涵的地基检验，可以采用（ ）。A.超声波检测B.触探C.钻探D.土质试验E.荷载试验【答案】 B56、明洞施工方法中，（ ）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。

19、A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】 A57、路基施工前，应对路基基底土进行相关试验，每公里至少取（ ）个点。A.2B.4C.6D.8【答案】 A58、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用【答案】 A59、下列不属于施工单位不得租用的施工机械的是（ ）。A.国家明令淘汰或者禁止使用的B.不是在指定厂家购买的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定

20、使用年限的D.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】 B60、施工期的环境监测工作由建设单位委托（ ）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】 D61、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、 54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】 A62、下列关于模板、支架和拱架的卸落的说法错误的是（ ）。A.非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa，且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时，方可拆除B.芯模和预留孔道的内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷

21、或裂缝现象时，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除D.侧模及底模应在结构建立预应力后方可拆除【答案】 D63、个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】 B64、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（ ）个月。A.3B.5C.6D.9【答案】 C65、价值工程活动的核心是（ ）。A.功能分析B.成果分析C.价值评价D.方案创造【答案】 A66、在索赔事件影响结束后的（ ）天内，承包人

22、应向监理人递交最终索赔通知书。A.14B.25C.28D.30【答案】 C67、路基试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（ ）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】 B68、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】 A69、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案

23、】 D70、关于二次衬砌说法不正确的是（ ）。A.使用拼装式模板做浇筑支架时，一次浇筑长度宜3.08.0mB.洞身的拱、墙混凝土应一次连续浇筑C.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mmD.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于3m【答案】 D71、下列不属于斜拉桥主梁施工监控的主要内容的是（ ）。A.变形B.应力C.强度D.温度【答案】 C72、对于路基地下排水工程，排水垫层的厚度宜不小子300mm ，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（ ）%。A.2B.3C.5D.6【答案】 C73、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工

24、程分包说法正确的是（ ）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】 D74、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】 A75、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。A.招标B.拍卖C.自行协议D.挂牌E.变卖【答案】 A76、（ ）是指供人、车辆、渠道、

25、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物。A.桥梁B.隧道C.道路D.附属物【答案】 A77、某预应力筋直径24mm，张拉切割后预应力筋的外露长度为（ ）。A.24mmB.30mmC.36mmD.45mm【答案】 C78、交通工程项目建设程序，说法正确的是（）。A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制【答案】 C79、强夯施工结束（ ）后，应通过标准贯入、静力触探等原位测试，测量地基的夯

26、后承载能力是否达到设计要求。A.15dB.20dC.25dD.30d【答案】 D80、特别重大事故（ ）日内做出批复，特殊情况下，可以延长，但延长的时间不得超（ ）日。A.15，15B.15，30C.30，15D.30，30【答案】 D81、对于硬岩，周边炮孔痕迹保存率（ ）%。A.90B.80C.70D.60【答案】 B82、监理计划应由（ ）主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】 B83、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（ ）。A.2.03.1B.2.33.7C.2.03.7D.2.33.1【答案】 D84

27、、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】 B85、监理人员在费用监理工作中的职责权限中，需要取得发包人的专门批准的是（）。A.工程计量权B.付款审批权C.工程变更的单价确认权D.工程扣款权【答案】 C86、上路床厚度为0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（ ）m，特重、极重交通公路为（ ）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0

28、.2，0.7【答案】 A87、土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（ ）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】 C88、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。A.巡视B.旁站C.抽检D.平行试验【答案】 B89、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进

29、措施【答案】 A90、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护【答案】 C91、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（ ）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】 B92、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】 D93、驻地办对（ ）进行质量评

30、定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段【答案】 B94、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（ ）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】 A95、下列关于“三同时”的说法，不正确的是（）。A.同时设计B.同时投入使用C.同时施工D.同时检查【答案】 D96、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（ ）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】 D97、以下关于混凝土、钢筋混凝土预制构件施工质量要求，不符合规定的是（）。A.每个预制块件应一次浇筑完成不

31、得间断B.腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成，首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板D.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板【答案】 B98、公路水运建设项目的特征不包括（ ）。A.技术要求低B.投资大C.建设周期长D.涉及面广【答案】 A99、除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量应按（ ）计量，总价子目的计量周期按规定的计量支付分解比例确定。A.天B.周C.月D.年【答案】 C100、工程保修期终止后（ ）天内，监理人应向承包人签发保修期终止证书。A.7B.14C.21D.28【答案】 D二 , 多

32、选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm.深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m)进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝.板角断裂.边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m)乘以0.1m影响宽度计算【答案】 BCD102、关于钢直梯的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.攀登高度不宜大于8mB.踏棍间距宜为0.5m

33、C.高度大于2m应设护笼，护笼间距宜为0.5mD.高度大于8m应设梯间平台，并分段设梯E.梯宽宜为0.61.1m【答案】 ACD103、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，下列对于涂装的说法正确的有（ ）。A.在涂装前，应对其表面进行除锈处理B.除锈应采用喷丸或抛丸的方法进行C.除锈等级Sa2.5表面粗糙度Ra应达到50100mD.除锈后的连接面宜进行喷铝处理E.Sa3适用于年平均相对湿度在50%以上及一般大气污染的工业地区【答案】 ABD104、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料

34、的最佳含水率、最大干密度【答案】 ABC105、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】 BCD106、下列对于路基土工试验描述正确的有（ ）。A.路基施工前，监理机构应根据监理合同约定建立监理机构的中心试验室B.路基施工前，

35、监理机构应督促施工单位建立具备现场试验检测能力的工地试验室C.监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取1个点D.监理工程师应做好平行试验E.使用特殊材料作为填料时，应按相关标准进行相应试验检验，经监理工程师批准后方可使用【答案】 ABD107、工期优化中，组织措施的优化方法包括（ ）。A.作业方式的选择B.作业顺序的选择C.增加工作面D.从计划外增加资源E.使用先进设备【答案】 ABD108、桥梁工程的基本组成包括（ ）。A.上部构造B.下部结构C.支座D.附属构造物E.桥墩【答案】 ABCD109、关于施工单位不得租用的施工机械的说法不正确的有（ ）。A.属国家明

36、令淘汰或者禁止使用的B.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.存在完整安全技术档案的E.存在齐全有效安全保护装置的【答案】 D110、下列关于无机结合料稳定材料取芯龄期正确的有（ ）。A.用于基层的水泥稳定中、粗粒材料，龄期7dB.用于基层的水泥、粉煤灰稳定的中、粗粒材料，龄期10dC.用于基层的水泥、粉煤灰稳定的中、粗粒材料，龄期15dD.用于基层的石灰粉煤灰稳定材料，龄期10dE.用于基层的石灰粉煤灰稳定材料，龄期15d【答案】 AB111、因为方某不履行与甲银行借款合同纠纷一案的生效判决，甲银行于2012年1月向H市法院申请执行。执行中，H市法院

37、冻结方某在银行的存款10万元，查封其居住的建筑面积为100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕萨特轿车一辆。被执行人除上述财产外，已无财产可供执行。H市法院裁定对上述财产进行拍卖。委托拍卖后，拍卖机构于2012年6月6日发布了拍卖公告。公告后，乙公司持A市仲裁委员会于2012年7月3日作出的已经生效的裁决书（裁决方某偿还乙公司货款13万元），于2012年7月8日向H市法院申请参与分配；丙信用社也向H市法院申请参与分配，称方某的轿车已经因借款抵押给丙信用社，并在有关部门办理了抵押登记手续。对此，下列表述正确的是：A.丙信用社因对轿车享有担保物权，对拍卖价款优先受偿B.甲银行为最初的执行申请人，对拍卖

38、价款优先受偿C.乙公司可以参与分配D.丙信用社对拍卖价款优先受偿后，甲银行、乙公司，按照各自债权额的比例，平均分配【答案】 ACD112、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】 BCD113、下列（ ）不得在冬季施工。A.高

39、速公路的土质路堤B.地质不良地区的公路路堤C.土质路堤路床以下1m范围内D.半填半挖路段E.填挖交界处【答案】 CD114、平面控制测量的方法应采用（）。A.水准测量B.卫星定位测量C.三边测量D.导线测量E.三角测量【答案】 BCD115、下列规定中符合钢筋网铺挂规定的有（ ）。A.应在钢架施工后进行挂网铺设B.钢筋网与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于30mmC.采用双层钢筋网时，两层钢筋网之间的间距应满足设计要求D.钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0mE.钢筋网应与锚杆牢固联结，可采用钢架固定【答案】 CD116、水准点复测与加密应符合下列哪些规定（ ）。A.水准点精度应符合要求B.同一建设项

40、目应采用同一高程系统C.沿线每500m宜有一个水准点D.采用坐标法进行测量放样E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月【答案】 ABC117、路基工程常见质量问题有（ ）。A.路堤沉陷B.路基边坡塌方C.路基沿坡面滑动开裂D.特殊地质水文情况的毁坏E.路基沉降【答案】 ABCD118、审查安全生产专项费用计量支付：主要审核（ ）。A.安全生产费用计提B.安全生产费用凭证C.现场核查使用情况D.安全生产专项费用计量与支付E.安全生产费用投入计划【答案】 ABCD119、关于施工便道的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.双车道施工便道宽度不宜小于6.5mB.单车道施工便道宽度

41、不宜小于6.5mC.单车道施工便道宽度不宜小于4.5m，并宜设置错车道D.错车道路段的施工便道宽度不宜小于6.5m，有效长度不宜小于20mE.施工便道应根据需要设置排水沟和圆管涵等排水设施【答案】 ACD120、修筑功能层（垫层）的材料特点包括（ ）。A.强度要求高B.强度要求不一定高C.水稳定性好D.承载能力强E.隔温性能好【答案】 BC121、风沙地区路基施工中，以下说法错误的有（ ）。A.风积沙填料的最大干密度应采用轻型击实试验方法确定B.清表时不得破坏红线以外的植被和地表硬壳C.清表产生的草皮土、腐殖土应集中堆放D.应保护测量用控制桩和红线界桩，不需设置标志E.应采用高效、耐高温、具有

42、防风沙性能的施工机械【答案】 AD122、公路隧道机电设施组成包括（）。A.通风设施B.照明设施C.紧急呼叫设施D.火灾探测报警设施E.收费站监控室视频设备【答案】 ABCD123、关于施工准备阶段的环境保护监理工作，说法正确的有（）。A.增加设计交底，熟悉环评报告和设计文件，了解工程建设项目的具体环保目标B.审查建设单位的施工组织设计和开工报告，对环保实施方案提出审查意见C.审查建设单位的临时用地方案是否符合环保要求，临时用地的恢复计划是否可行D.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确E.参加第一次工地会议，对工程建设项目的环保目标和环保措施提出要求【答案】 AD124、建设项目资本金可以用（）、资源开采权作价出资。A.货币出资B.实物C.工业产权D.土地产权E.专利技术【答案】 ABC125、围岩的工程性质，说法正确的是( )。A.围岩的工程性质一般包括物理性质、水理性质和力学性质B.对围岩稳定性最有影响的是力学性质C.对围岩稳定性最有影响的是水理性质D.对围岩稳定性最有影响的是物理性质E.力学性质，即围岩抵抗变形和破坏的性能【答案】 AB126、公路机电工程包括（）。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施E.公路消防设施【答案】 ABCD127、根据民事诉讼法规定，适用专属管辖的诉讼案件有：A.