2022年青海省设备监理师之设备监理合同高分通关预测题库有答案解析.docx

《2022年青海省设备监理师之设备监理合同高分通关预测题库有答案解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年青海省设备监理师之设备监理合同高分通关预测题库有答案解析.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、设备监理师之设备监理合同题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、FIDIC合同条件规定，如果业主在( )天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28B.工程师开出付款证书后28C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56D.工程师开出付款证书后56【答案】 C2、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向( )提出赔偿要求。A.本单位安全生产管理人员B.政府安全生产监管部门C.本单位D.本单位上级主管部门【答案】 C3、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12

2、月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】 C4、我国合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】 B5、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是( )。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效

3、C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】 B6、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】 A7、根据我国招标投标法，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A.合同法B.招标人意见C.招标文件D.招标内容【答案】 C8、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达

4、不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.因重大误解D.超越代理权限【答案】 A9、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是( )的28天内。A.通过竣工试验后B.完成缺陷修补工作后C.缺陷通知期期满后D.承包商提交最终报表前【答案】 C10、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括( )。A.提供现场的地下管线资料B.派出必要的现场服务人员C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案

5、】 A11、检核表的核心思想是( )。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】 B12、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的( )天，向工程师发出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】 C13、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是( )。A.设计文件B.业主要求C.承包商建议书D.中标通知书【答案】 C14、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。A.尚无合同关系B.合同没有

6、成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】 C15、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】 C16、根据招标投标法，投标人少于( )个时，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】 B17、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承

7、担【答案】 D18、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【答案】 A19、基于安全施工的保障，在( )前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A.进入施工现场B.工程开工C.工程竣工移交D.获得履约证书【答案】 C20、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。A.设计文件B.业主要求C.承包商文件D.投标书【答案】 B21、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括( )。A.合同偏差原因分析B.合同偏差责任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏

8、差处理结果分析【答案】 D22、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期D.承包商可自行完成竣工试验【答案】 A23、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为( )。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】 A24、采用FIDIC合同条件

9、的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】 C25、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】 D26、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的

10、进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】 C27、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A28、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。A.无效B.有效C.可变更D.效力待定【答案】 A29、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是( )。A.委托合同B.委托授权行为C.人民法院指定D.法律规定【答案】

11、B30、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与( )相同。A.封存的样品B.封存的样品及其说明的质量C.封存的样品及其法律规定D.封存的样品及其品质担保【答案】 B31、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。A.被代理人的意思表示B.和第三人协商后的意思表示C.代理人独立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】 C32、根据世界银行生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件，招标文件包括( )。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】 A33、设备工

12、程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。A.已经察觉索赔事由后28天B.理应察觉索赔事由后28天C.取得现场资料后28天D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D34、按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人的宅基地使用权C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】 A35、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。A.仲裁委员会B.人民法院C.人民政府D.甲的上级主管部门【答案】 B36

13、、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是( )。A.民事法律关系B.民事行为C.法律责任D.法律事实【答案】 D37、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场【答案】 A38、设备工程合同文件一般包括( )。A.投标保函、合同条件及附件B.合同条件及投标保函C.合同协议书及招标文件D.合同条件、技术文件和附件【答案】 D39、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是( )。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产

14、品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者【答案】 C40、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。A.业主B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】 C41、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是( )。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】 B42、根据招标投标法实施条例，依法必须公开招

15、标的，应当在( )发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】 A43、根据产品质量法，下列情形中，属于“产品缺陷”的是( )。A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】 C44、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。A.工期、费用和利润B.费用和利润C.工期和费用D.工期和利润【答案】 C45、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但

16、合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】 B46、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】 D47、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】 C48、承包商应在设备工程或单位工程的( )之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的

17、修补。A.竣工时间B.缺陷通知期期满C.颁发接收证书D.保留金返还【答案】 B49、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】 B50、根据合同法的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是( )。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】 C51、在设备工程合同履行中，属于

18、业主索赔事由的是( )。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】 D52、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为( )。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本【答案】 C53、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.200

19、6年9月10日【答案】 B54、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】 C55、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】 D56、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。A.低于当地同行业的标准B.

20、高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】 A57、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地【答案】 C58、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照行政复议法申请复议。A.行政立法行为B.国防、外交等国家行为C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】 D59、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由( )承担。A.出卖人B.承运人C.

21、买受人D.出卖人与买受人【答案】 C60、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】 A61、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】 D62、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格【答案】 B63、甲超越代理权

22、使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为( )。A.有效B.无效C.乙追认后有效D.乙拒绝后无效【答案】 A64、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前( )天，通知工程师。A.7B.14C.21D.28【答案】 C65、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。A.承包商另行选择日期进行竣工后试验B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D.双方商定其他期限，完成竣工后试

23、验【答案】 B66、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的C.主合同争议未经审判的D.债务人无偿转让财产的【答案】 C67、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由( )。A.第三人向定作人负责B.承揽人与第三人共同向定作人负责C.承揽人向定作人负责D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】 C68、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向( )提出赔偿要求。A.本单位安全生产管理人员B.政府安

24、全生产监管部门C.本单位D.本单位上级主管部门【答案】 C69、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A.3B.5C.7D.9【答案】 A70、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。A.无效B.可撤销C.可变更D.效力待定【答案】 A71、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。A.原告B.第三人C.证人D.被告【答案】 C72、根据建设工程质量管理条例的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。A.

25、建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】 D73、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是( )。A.固定总价合同B.纯单价合同C.单价与包干混合式合同D.成本加固定费用【答案】 A74、我国合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者

26、定金D.违约金和定金可以同时并用【答案】 B75、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】 D76、劳动争议仲裁时效期间为( )。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】 C77、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。A.承包商B.项目经理C.工程师D.工程师代表【答案】 A78、缺陷通知期的起始日期是( )。A.工程通过竣工试验的日期B.工程师颁发接收证书的日期C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期D.接收证书上标明的竣工日期【答案】 D79、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式

27、，形成书面文件。A.技术资料B.商务资料C.合同专用条件D.合同补遗【答案】 D80、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是( )。A.工程通过竣工试验后B.业主接收工程前C.承包商收到履约证书后D.缺陷通知期届满前【答案】 C81、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。A.承包人越级承揽工程B.承包人超越范围承揽工程C.承包人向评标委员行贿中标D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】 D82、根据招标投标法实施条例，依法必须公开招标的，应当在( )发布招标公告。A.国务院发展改革部门依法指定的媒介B.全国发行量最大的报纸、杂志C.全国影响最大的

28、门户网站D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】 A83、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( )。A.劳动者严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】 B84、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定可以开始试验日期的是( )。A.工程师B.工程师代表C.承包商D.业主【答案】 D85、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时

29、，编制建议书的费用由( )承担。A.业主B.工程师C.承包商D.业主和承包商共同【答案】 C86、根据专利法，发明专利权的期限为( )年。A.10B.15C.20D.50【答案】 C87、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑( )使用工程可能对测试结果产生的影响。A.承包商在竣工试验中B.业主在缺陷通知期届满之前C.业主在竣工之前D.承包商维修缺陷工程中【答案】 C88、合同法规定，商业广告的内容( )，视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的D.附加了期限的【答案】 B89、根据我国招标投标法的规定，必须实行招标的项目是( )。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程

30、C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】 C90、根据世界银行生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件，招标文件包括( )。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】 A91、根据安全生产法，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。A.同时开工、同时竣工B.同时设计、同时开工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】 C92、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向

31、业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由( )承担。A.业主B.工程师C.承包商D.业主和承包商共同【答案】 C93、根据合同法，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。A.4B.3C.2D.1【答案】 A94、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和( )。A.监理单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】 C95、根据世界银行生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件，招标文件包括( )。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】 A9

32、6、下列关于留置担保的说法中，正确的是( )。A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置B.可以留置的财产包括不动产C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】 A97、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是( )。A.按约索赔B.依法索赔C.项目索赔D.费用索赔【答案】 A98、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006

33、年9月10日【答案】 B99、招标公告，从合同法律性质上讲属于( )。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【答案】 A100、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。A.即时处分权B.使用权C.留置权D.收益权【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、下列有关承诺生效的表述，正确的有( )。A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效E.采用行

34、为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】 BC102、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师进行合同控制的日常工作有( )。A.参与合同计划的落实B.协调各方关系C.实施合同监控D.合同文档管理E.编制合同文件【答案】 ABCD103、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师合同管理的主要工作包括( )、索赔管理等。A.审查承包商的履约能力B.变更管理C.监督管理承包商的履约行为D.协调管理合同关系E.支付工程款【答案】 BCD104、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程暂停时，承包商获得生产设备款和/或材料款的支付，须满足的条件有( )。A.生产设备和/或材料的运输被暂停超过合同

35、中规定的期限B.承包商已向供应商支付了相应的款项C.承包商已经将此设备和/或材料标记为业主的财产D.生产设备和/或材料已经起运E.生产设备和/或材料经检验符合合同要求【答案】 AC105、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，最终决算应包括的内容有( )。A.承包商完成设备工程的全部价值B.退还保留金C.竣工结算额D.根据合同核实和确定业主应付给承包商或承包商应付给业主的其他费用E.索赔引起相应变化的款额【答案】 AD106、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有( )。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.测试合同E.互易合同

36、【答案】 ABCD107、属于设备工程合同变更的情况有( )。A.业主的变更要求B.承包商提出的变更建议，并经业主批准C.业主提出的变更建议，并经承包商批准D.承包商管理制度调整E.政府领导的决定【答案】 AB108、对于产品的缺陷，我国的分类方法包括( )A.设计缺陷B.生产缺陷C.运输缺陷D.指示缺陷E.经营缺陷【答案】 ABD109、按照我国合同法的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时( )。A.按照订立合同时的市场价格履行B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行C.按照订立合同时履行地市场价格履行D.依法应当执行政府定价的，按照规定执行E.依法应当执行政府指导价

37、的，按照规定执行【答案】 CD110、甲建设单位和乙施工企业就施工材料质量缺陷引发了施工合同纠纷后，甲准备起诉乙。此时，甲可以向( )的人民法院提起诉讼。A.甲建设单位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同订立地D.工程所在地E.乙施工企业所在地【答案】 D111、按照我国合同法的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时( )。A.按照订立合同时的市场价格履行B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行C.按照订立合同时履行地市场价格履行D.依法应当执行政府定价的，按照规定执行E.依法应当执行政府指导价的，按照规定执行【答案】 CD112、除撤销生产许可可能对公共利益造成重大

38、损害的外，具有下列( )情形，许可审批机关应当撤销生产许可。A.因不可抗力导致行政许可事项无法实施的B.被许可人以欺骗手段取得生产许可的C.超过法定职权作出准予生产许可决定的D.违反法定程序作出准予生产许可决定的E.对不具备申请资格的申请人准予生产许可的【答案】 BCD113、建筑施工企业取得安全生产许可证应具备( )条件。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员C.保证施工安全防护用具所需资金的投入D.管理人员和作业人员每两年进行一次安全生产教育培训并考核合格E.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费【答案】 AB114、下列运达现场后的财产

39、，其所有权归属业主的有( )。A.生产设备B.临时工程C.材料D.承包商设备E.分包商设备【答案】 AC115、设备采购合同主要条款包括( )。A.结算方式及期限B.违约责任C.贷款、融资方式D.合同的供货范围E.担保措施【答案】 ABD116、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的( )等。A.保修范围B.保修总次数C.保修期限D.保修人员E.保修责任【答案】 AC117、按照民法，下列选项中，属于民事法律行为的有( )。A.某建筑企业与建设单位签订施工合同B.业主按合同要求拨付工程预付款C.某总包单位将主体结构分包给某施工企业D.设计单位按建设单位要求变更设计内

40、容E.甲施工单位与乙施工单位达成联合投标协议【答案】 ABD118、某建设工程实施阶段，建设单位分别与勘察设计院、监理企业、施工企业签订了该工程的设计合同、委托监理合同、施工承包合同；施工承包单位经建设单位同意，将供热与供冷系统分包给分包单位，施工承包单位还与建材供应商签订了施工所需电料的采购合同。根据建筑法的规定，该工程的参与各方，不得与该建设工程的监理企业有隶属关系或者其他利害关系的有( )。A.施工承包单位B.电料供应单位C.建设单位D.分包单位E.设计单位【答案】 ABD119、按照我国合同法的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时( )。A.按照订立合同时的市场

41、价格履行B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行C.按照订立合同时履行地市场价格履行D.依法应当执行政府定价的，按照规定执行E.依法应当执行政府指导价的，按照规定执行【答案】 CD120、仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有( )特点。A.当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼管辖法院E.仲裁裁决不能强制执行，而诉讼判决则能强制

42、执行【答案】 ABC121、下列产品中存在产品质量法所称的“缺陷”的有( )。A.致人中毒的假酒B.口感不佳的劣酒C.易醉人的高度酒D.突然爆炸炸坏家具的汽酒(爆炸原因为气压过高)E.增加肾脏负担的啤酒【答案】 AD122、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请付款的报表，应包括的内容有( )。A.因法律变更和调整费用的各类款项B.期中付款证书的最低限额C.扣除保留金D.业主认为应扣减承包商的估算款额E.预付款的支付或返还额【答案】 AC123、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有( )。A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中

43、标人B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】 BCD124、代理的特征有( )。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】 AC125、对于承包商未按照合同规定的期限撤走的剩余货物，下列说法正确的有( )。A.业主取得剩余货物的所有权B.业主取得剩余货物的处置权C.变卖剩余货物的所得价款归业主D.承包商承担处置剩余货物的开支E.变卖剩余货物的收入不足弥补变卖开支的，差额部分由承包商