2022年山东省监理工程师之合同管理自测模拟题库(精品带答案).docx

《2022年山东省监理工程师之合同管理自测模拟题库(精品带答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省监理工程师之合同管理自测模拟题库(精品带答案).docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之合同管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】 C2、根据标准设计招标文件中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人C.事

2、先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】 A3、居于施工合同履行管理的核心地位的是()。A.设计人B.发包人C.监理人D.项目经理【答案】 C4、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。A.罢工B.法院判决C.行政行为D.仲裁机构裁决【答案】 A5、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费

3、用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】 C6、依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿【答案】 B7、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（ ）A.评标的工作量小B.选择中标人的范围窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】 B8、(2017年真题)根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，

4、在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。A.承包人向监理人提出监理人与发包人协商监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出监理人向发包人报告发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出发包人与监理人协商监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出发包人通知监理人监理人向承包人发出变更指示【答案】 A9、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料【答

5、案】 C10、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意， 并应在更换（ ）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.28D.32【答案】 B11、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A.20B.40C.50D.100【答案】 C12、根据九部委标准设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担

6、法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】 D13、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加可变酬金合同D.固定总价合同【答案】 D14、关于合同变更，说法正确的是（ ）。A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变

7、更指示【答案】 C15、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体【答案】 C16、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A.5B.15C.21D.28【答案】 D17、根据FIDIC施工合同条件的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延

8、合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】 A18、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()A.需经工程师认可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不经工程师认可，费用由承包人承担D.不经工程师认可，费用由发包人承担【答案】 B19、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰【答案】 C20、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为 500

9、0 万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠 150 万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850 万元和 5000 万元B.4850 万元和 4850 万元C.5150 万元和 5000 万元D.5150 万元和 4850 万元【答案】 A21、 ( )是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】 B22、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按()的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地

10、C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地【答案】 C23、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】 A24、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。( )应将被授权监理人员的( )通知承包人：A.发包人；姓名及其授权范围B.发包人；职能分工及监理权限C.总监理工程师；姓名及其授权范围D.总监理工程师；职能分工及监理权限【答案】 C25、建设工程委托监理合同的终止日为()之

11、日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】 C26、建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程( )。A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】 B27、以下有关组织或个人说法中，（ ）是不能成为合同法律关系主体。A.设计事务所B.监理事务所C.自然人D.项目经理部【答案】 D28、根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。A.设计人延误完成

12、设计任务B.因设计人原因要求解除合同C.设计错误D.审批工作的延误【答案】 D29、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】 B30、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】 B31、根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标

13、文件暂行规定，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】 A32、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要

14、经过监理人审查【答案】 D33、工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】 C34、 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】 B35、工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。A.招标文件的内容不同B.对投标书的编制要求相同C.开标形式相同D.评标原则相同【答案】 A36、按照担保法的规定，可以作为保证人的是（）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校【答案】 B37、建设工程设计合同履行过

15、程中，下列行为属于设计人违约的是（）。A.转包.未经发包人同意擅自分包B.未按合同约定支付设计费用C.发包人无法履行合同D.发包人原因造成设计停止【答案】 A38、建设工程设计合同（示范文本）规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】 A39、关于标准施工招标文件中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用标准施工招标文件中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附

16、表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】 B40、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（ ）的程序。A.先勘察、后设计、再施工B.先设计、后勘察、再施工C.先设计、边勘察边施工D.勘察、设计与施工同步进行【答案】 A41、（2019年真题）根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】 A42、赤霉病变中毒多发生于（）。A.夏季B.春季C.春夏之交D.秋季【答案

17、】 C43、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】 C44、根据建设工程勘察合同（示范文本），关于定金的说法，正确的是()A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【答案】 A45、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A.

18、发布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标【答案】 C46、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（ ）。A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】 B47、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是( )A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化C.

19、吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】 B48、根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。A.异常恶劣的气候条件B.不可预见的物质条件C.监理人的指示错误D.发包人提供的材料提前交货【答案】 C49、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】 D50、（2020年真题）根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备

20、已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】 B51、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】 A52、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示

21、，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】 A53、合同公证与鉴证的相同点是()。A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质【答案】 C54、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告【答案】 A55、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.

22、工程投资控制难度増加D.发包人的工程风险加大【答案】 A56、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.在代理权限范围内与对方谈判C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担【答案】 B57、根据NEC工程施工合同，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】 A58、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定

23、。A.通过或未通过B.接收或拒收C.通过或拒收D.接收或未通过【答案】 C59、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】 C60、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】 D61、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（ ）。A.担保合同是被担保合同的从合同B.从合同无效，主合同也无效C.担保通常由当事

24、人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】 B62、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是( )。A.机关法人B.事业单位C.农村集体经济组织法人D.基层群众性自治组织法人【答案】 B63、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起 14 天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】 A64、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖

25、方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】 C65、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意【答案】 C66、关于建设工程勘

26、察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】 A67、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件B.业主与建筑师之间的标准合同文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】 B68、以下标准不属于综合评估法的初

27、步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【答案】 D69、标准施工合同中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】 B70、根据标准设备采购合同的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份 ，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满

28、，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】 D71、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B72、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭【答案】 C73、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况

29、时，监理人可通知承包人立即解除合同C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】 C74、根据标准设计招标文件，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）日。A.30B.60C.90D.120【答案】 C75、关于标准施工招标文件中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用标准施工招标文件中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响

30、应招标项目的具体特点和实际需要【答案】 B76、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】 C77、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（）。A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少

31、运输规划，提高仓储能力【答案】 B78、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保【答案】 C79、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。A.由丙承担保证责任B.处分乙抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】 B80、关于分包的说法错误的是（）。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性

32、条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】 D81、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。A.通用合同条款B.专用合同条款C.合同附件格式D.合同协议书【答案】 D82、建设工程施工合同（示范文本）规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】 C83、（2021年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人

33、共同D.参与验收的各方共同【答案】 A84、下列组织或机构中，能作为保证人的是（ ）。A.综合医院B.公益性社会团体C.国家机关D.普通公民【答案】 D85、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ ）。A.投标人在投标有效期内撤销投标B.中标人无正当理由拒绝签订合同C.投标人没有通过资格预审D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】 C86、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书【答案】 C87、根据标准施工合同，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿

34、费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】 B88、胶体和葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。A.使之升高B.使之降低C.无变化D.先升高，后降低【答案】 B89、建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】 B90、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更

35、工作的单价，则计算变更合同的价款应（ ）计算。A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】 B91、联合体资质等级的确定（ ）A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定【答案】 C92、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（ ）。A.借款合同B.勘察

36、合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】 A93、工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权( )A.要求赔偿B.变更合同C.延期开工D.解除合同【答案】 D94、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书【答案】 B95、对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。A.联合体牵头人或联合体授权的代表B.联合体牵头人或联合体的代表C.联合体牵头人D.联合体的代表【答案】 A96、

37、根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金【答案】 D97、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】 D98、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A.发包人B.勘察人

38、C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】 B99、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )A.弹性B.塑性C.脆性D.韧性【答案】 B100、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天【答案】 D二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、标准施工合同的组成包括（）。A.前附表B.通用条款C.专用条款D.正文E.签订合同时采用的合同

39、附件格式【答案】 BC102、根据合同法，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】 AD103、在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()A.手触B.拉伸试验C.查点法D.压缩试验E.金相试验【答案】 BD104、以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（）。A.鼓励施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B

40、.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备运至工地时开始C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止【答案】 BD105、（2021年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（）。A.付款周期末已实施工程的价款金额B.工程预付款的支付金额C.工程预付款的扣回金额D.按合同约定价格调整的金额E.按合同约定经监理人核实的计日工金额【答案】 A106、（2013年真题）关于代理的说法，正确的有（）。A.项

41、目经理是施工企业的代理人B.项目总监理工程师是监理单位的代理人C.项目总监理工程师是建设单位的代理人D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任【答案】 AB107、根据标准材料采购招标文件通用合同条款规定，材料采购合同的组成文件包括（ ）。A.商务和技术偏差表B.分项报价表C.中标通知书D.投标文件E.发包人要求【答案】 ABC108、下列关于按份责任和连带责任的说法正确的是（）。A.根据各自责任大小确定责任份额B.难以确定责任大小的，平均承担责任C.权利人有权请求部分按份责任人承担全部责任D.部分连带责任人对权利人要求承担全

42、部责任的请求有权拒绝E.连带责任人有权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向其他连带责任人追偿【答案】 AB109、（2018年真题）根据标准施工合同，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.审定施工方案B.组织设计交底C.提供施工现场D.约定开工时间E.讨论通过施工组织设计【答案】 BCD110、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30天通过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()A.接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55吨水

43、泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款D.采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费E.供货方应承担3吨水泥的损失【答案】 CD111、除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括的内容有（）。A.踏勘现场的费用B.进行设计、评估的费用C.发包人要求设计人进行试验检测的费用D.发包人要求设计人进行专项咨询的费用E.施工配合的费用【答案】 AB112、关于合同中格式条款的说法，正确的有()A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款【答案】 AC113、 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动【答案】 ABCD114、根据标准设计施工总承包招标文件，工程竣工应满足的条件有（）。A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.监理人要求提交的竣工验收资料清单D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运