2022年四川省一级造价师之建设工程造价管理深度自测提分题库免费答案.docx

《2022年四川省一级造价师之建设工程造价管理深度自测提分题库免费答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省一级造价师之建设工程造价管理深度自测提分题库免费答案.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程造价管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列属于矩阵式组织机构特点的是（ ）。A.结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确B.管理人员工作单一，易于提高工作质量C.组织机构中各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾D.每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导【答案】 D2、（2017年真题）下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（ ）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】 A3、在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是()。A.强矩

2、阵制B.中矩阵制C.弱矩阵制D.中矩阵制、弱矩阵制【答案】 B4、补阳还五汤重用生黄芪为君，意在( )A.补气利水B.补气行血C.补气生血D.补气升阳E.补气固表【答案】 B5、某公司发行票面额为 2000 万元的优先股股票，筹资费率为 2%，股息年利率为 10%，公司所得税率为 25%，则其资金成本率为（ ）。A.10.20%B.12.37%C.14.12%D.15.46%【答案】 A6、工程结算主要包括（ ）。A.单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和工程项目竣工总结算B.竣工结算、分阶段结算、专业分包结算和合同中止结算C.工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算D.按月结算和分段结算【答案

3、】 B7、（2020年真题）福费延（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权【答案】 C8、某公司发行票面额为1000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为10%，则其资金成本率为（）。A.8.47%B.8.97%C.10.23%D.10.31%【答案】 D9、依据标准施工招标文件，下列关于隐蔽工程监理人重新检查的说法正确的是（）。A.监理人对质量有疑问的，必须征得承包人同意对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验B.经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润C.经检验

4、证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用由承包人承担，工期延误顺延D.经检验证明工程质量符合合同要求的，承包人不能要求利润补偿【答案】 B10、根据关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知，PPP项目采购方式应由（ ）选择。A.政府于社会资本协商B.财政部门C.项目实施机构D.项目实施公司【答案】 C11、我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的人员分别不少于（ ）人。A.12和6B.20和10C.12和8D.10和6【答案】 A12、下列选项中，属于开标、评标与授标阶段投标人工作的是（）。A.组织开标会议B.编制投标文件C.进行市

5、场调研D.签订施工合同【答案】 D13、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。A.正常生产年份总成本费用B.项目累计净现金流量C.年度等值费用D.运营期费用现值【答案】 C14、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程被称为（ ）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】 B15、采用ABS 融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A.债券发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债券承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】 D16、如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（ ）万元。A

6、.109.27B.309.09C.318.36D.327.62【答案】 C17、（2021年真题）因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失 3 万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用 8 万元， 根据标准施工招标文件，应由发包人承担的费用（ ）万元。A.11B.15C.20D.26【答案】 B18、（2021年真题）投资项目的内部收益率是项目对（ ）的最大承担能力。A.贷款利率B.资本金净利润率C.利息备付率D.偿债备付率【答案】 A19、根据民法典合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确

7、的是（ ）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.民法典合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】 B20、考虑资金时间价值，两笔资金不能等值的情形有（）。A.金额相等，发生在相同时点B.金额不等，发生在不同时点C.金额不等，但分别发生在期初和期末D.金额相等，发生在不同时点【答案】 D21、（2017年考题）建设工程采用平行承包模式的特点是（）A.有利于缩短建设工期B.不利于控制工程质量C.业主组织管理简单D.工程造价控制难度小【答案】 A22、

8、（2020年真题）采用权衡分析法权衡分析设置费中各项费用的关系，可采用的措施有（）A.采用节能设计，降低运行费用B.改善设计材质，降低维修频度C.利用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，减少停机损失【答案】 C23、建筑装饰工程公司取得施工许可证后，由于建设方原因，决定延期8个月再开工，关于施工许可证有效期的说法，正确的是（ ）。A.许可证被发证机关收回B.进行一次核验后，可以持续使用C.第三个月申请延期3个月，第6个月再申请延期3个月D.直接废止【答案】 C24、某公司2015 年3 月份新增一项固定资产，4 月份安装调试完成，5 月份投入使用，11 月份停止使用。该项固定资产应从当年（

9、 ）月份停止计提折旧。A.5 B.6 C.11 D.12【答案】 D25、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（ ）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短【答案】 B26、关于流水施工参数，下列说法正确的是（ ）。A.根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工段B.某施工过程在单位时间内所完成的工程量称之为流水步距C.组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为流水节拍D.流水步距指的是相邻两个施工过程相继开始施工的最大时间间隔【答案】 C27、某工程计划外购商品混凝土3000mmA.4.2B.4.5

10、C.9.0D.9.3【答案】 A28、标准设计招标文件中合同文件的组成: 1、投标函及投标函附录;2、通用合同条款;3、专用合同条款;4、发包人要求;5、设计方案;6、设计费用清单;7、中标通知书，当存在不一致或矛盾时，正确的优先解释顺序是（ ）。A.1-7-2-3-4-6-5B.1-7-3-2-4-5-6C.7-1-4-5-6-3-2D.7-1-3-2-4-6-5【答案】 D29、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（ ）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理

11、人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的【答案】 A30、在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于（ ）指标。A.抗风险能力B.财务生存能力C.盈利能力D.偿债能力【答案】 D31、关于优先股的说法，正确的是（ ）。 A.优先股股利税前扣除B.优先股股息固定C.优先股股东有公司的控制权D.优先股有还本期限【答案】 B32、某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（）天。

12、A.16B.17C.18D.19【答案】 C33、PMC 模式下，项目管理承包商在项目前期阶段工作内容是指（ ）。A.进行设计管理，协调有关技术条件B.完成项目总体中某些部分的详细设计C.组织项目风险识别和分析，并制定项目风险应对策略D.完成项目总体中某些部分的详细设计【答案】 C34、（2018年真题）采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC（或SPV），SPC（或SPV）的性质是（）。A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构【答案】 C35、融资中应该采用何种利率结构，不需要考虑（ ）。A

13、.项目现金流量的特征B.金融市场上利率的走向C.借款人对控制融资风险的要求D.货币结构与国家风险【答案】 D36、施工承包单位应在发出索赔意向通知书后（ ）天内，向监理人正式递交索赔通知书。A.14B.15C.28D.30【答案】 C37、监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的（）天内作出变更指示。A.3B.7C.10D.14【答案】 D38、某项借款，年名义利率 8%，按季复利计息，则季有效利率为（ ）。 A.2.41%B.2.0%C.2.52%D.3.23%【答案】 B39、某项目中建筑安装工程费用为1500

14、万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费120万元，涨价预备费60万元，建设期贷款利息60万元，静态投资为（）万元。A.2050B.2170C.2230D.2290【答案】 B40、下列关于建筑职工意外伤害保险的表述正确的是（ ）。A.建筑意外伤害保险以企业为单位进行投保B.建筑意外伤害保险投保应实行不记名方式C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工作业时不可以参加建筑意外伤害保险D.建筑意外伤害保险费率实行定额费率【答案】 B41、对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（ ）。A.钢筋混凝土构件的现场制作B.钢筋混凝土

15、构件的运输C.该建设工程的装饰工程D.该建设工程的主体结构工程【答案】 B42、盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（ ）。A.只生产单一产品，且生产量等于销售量B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.生产量与销售量之间成线性比例关系D.销售收入是销售量的线性函数【答案】 A43、下列有关工程造价咨询的行为准则，表述错误的是（）。A.应执行国家的宏观经济政策和产业政策B.应接受经济纠纷双方当事人的鉴证咨询业务C.应接受工程造价咨询行业自律组织业务指导D.应杜绝无序和恶性竞争，靠质量.信誉参加市场竞争【答案】 B44、既有法人筹措新建项目

16、资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资【答案】 A45、修理费是为了保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥使用效能，对其进行必要修理所发生的费用。在生产运营的各年中，修理费率的取值，一般采用()。A.固定值B.变动值C.不定值D.固定资产原值【答案】 A46、单位工程施工进度计划的编制工作包括：计算工程量，划分工作项目，确定施工顺序，计算劳动量和机械台班数，正确的程序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 B47、基于互联网工程项目信息平台具有基本功能和拓展功能两大类，以下属于拓展功能的有 （ ）。 A.视频会议B.工作流管理C.网站管理与报告

17、D.日历和任务管理【答案】 A48、在施工合同履行过程中，如因施工当地发生停电而导致工期延长，则施工单位应当在知道或者应当知道这一索赔事件发生后（ ）日内，向监理人递交索赔意向通知书。A.3B.7C.10D.28【答案】 D49、下列工作中，属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是（）。A.融资方案设计B.编制工程量清单及确定投标报价C.审核工程概算D.进行工程计量及工程款支付管理【答案】 B50、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（ ）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方均不交土地增值税D.单位之间交换房地产，双方均不交

18、土地增值税【答案】 B51、下列不同计价方式的合同中，建设单位最难控制工程造价的是（）。A.成本加百分比酬金合同B.单价全同C.目标成本加奖罚合同D.总价合同【答案】 A52、下列建设工程项目目标控制措施中，属于被动控制措施的是（）。A.调查分析外部环境条件B.揭示目标实现和计划实施的影响因素C.及时反馈计划执行的偏差程度D.落实目标控制的任务和管理职能【答案】 C53、限额设计的实施是建设工程造价目标的动态反馈和管理过程，其目标管理的总结阶段是（）。A.目标制定B.目标分解C.目标推进D.成果评价【答案】 D54、我国工程造价管理组织的三个系统是（）。A.政府行政管理系统、企事业单位管理系统

19、、行业协会管理系统B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统、D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统【答案】 A55、投标单位遇下列情形时，其报价可高一些（）。A.工程量大而其他投标人都可以做的工程B.一般房屋建筑工程C.非急需工程；支付条件好的工程D.总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标【答案】 D56、造价工程师职业资格考试专业科目分为4个专业类别，即土木建筑工程、 交通运输工程、安装工程和（ ）。A.水利工程B.市政工程C.装修工程D.矿山工程【答案】 A57、工程项目

20、组织非节奏流水施工的特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数【答案】 D58、监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后， 应与建设单位共同研究， 确认存在变更的， 应在收到施工单位书面建议后的（）天内作出变更指示。（）A.3B.7C.10D.14【答案】 D59、评标委员会成员中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）。A.1/2B.2/3C.3/4D.4/5【答案】 B60、保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据【答案】

21、 B61、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（ ）。A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统【答案】 D62、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位【答案】 D63、与建筑工程一切险相比，安装工程一切险的特点，不正确的说法是（ ）。A.安装工程一切险的保险标的从存放在工

22、地起，保险人承担全部货价的风险B.试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大，其试车期的保费占整个工期保费的1/3左右C.安装工程一切险的风险大，保险费率高于建筑工程一切险D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害【答案】 D64、某分部工程划分为3个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4天，4、4、 3天和3、4、2天。则流水施工工期为（）天。A.16B.17C.18D.19【答案】 C65、在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是（）。A.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响B.度量项目风险的大小C.判断项目承担风险的能力D.分析不

23、确定因素发生变化的概率【答案】 A66、（2019年真题）工程项目有 3 个施工过程，4 个施工段，施工过程在施工段上的流水节拍分别为 4、2、4，组织成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（ ）天。A.10B.12C.16D.18【答案】 C67、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】 B68、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（ ）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一

24、方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】 B69、与其他融资过程相比，项目融资主要以（）安排融资。A.项目的资产、预期收益、预期现金流B.项目的资产、预期收益、项目投资者的资信C.项目的资产、预期收益、项目发起人的资信D.预期收益、预期现金流、项目投资者的资信【答案】 A70、由于代理型合同是建设

25、单位与分包单位直接签订，因此采用（ ）的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP 加酬金D.简单的成本加酬金【答案】 D71、下列选项中，属于资格预审阶段招标人工作的是（ ）。A.编制标底B.组成投标小组C.填报资格预审材料D.分析资格预审材料【答案】 D72、在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。A.成本计划B.成本控制C.成本核算D.成本分析【答案】 B73、根据外商投资产业指导目录，必须由中方控股的项目是（ ）。 A.综合影剧院项目B.铁路干线路网C.超大型公共建设项目D.农业深加工项目【答案】 B74、工程造价中一种重要且较为典型的价格交易形式是( )。A.建设项

26、目总投资B.建设项目固定资产投资C.建设项目承发包价格D.建设项目流动资产投资【答案】 C75、关于限额设计目标及分解办法，正确的是（ ） 。A.限额设计目标只包括造价目标B.限额设计的造价总目标是初步设计确定的设计概算额C.在初步设计前将决策阶段确定的投资额分解到各专业设计造价限额D.各专业造价限额在任何情况下均不得修改、突破【答案】 C76、用来反映项目投资各方的出资比例的是（ ） 。 A.项目资本金内部结构比例B.项目债务资金内部结构比例C.项目综合资金内部结构比例D.项目追加投资内部结构比例【答案】 A77、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V1，则正确的改进方向是（）。A.剔除不

27、必要功能或降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成本C.不作为价值工程改进对象D.提高现实成本或降低功能水平【答案】 B78、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200 万元，每年计息一次；第二年末又借款100 万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3 年末还本付息，则复本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】 D79、根据标准设计施工总承包招标文件，下列关于预付款保函和预付款支付的说法错误的是（ ）。A.在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未款扣清的，未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款B.预付款在

28、进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定C.保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减D.尚未扣清的预付款余额应作为发包人的到期应付款【答案】 D80、（2020年真题）为判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价【答案】 C81、按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为（ ）。A.长期贷款和短期贷款B.固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款C.固定利率贷款和浮动利率贷款D.境内贷款和境外贷款【答案】 B82、采用ABS方式融资，组建SPV作用是（）。A.由S

29、PV公司直接在资金市场上发行债券B.由SPV公司与商业银行签订贷款协议C.SPV公司作为项目法人D.由SPV公司运营项目【答案】 A83、（2021年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.2%B.3%C.4%D.5%【答案】 B84、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.木结构工程B.钢筋工程C.钢结构工程D.地下防水工程【答案】 B85、以下关于工程造价含义的表述中,正确的是（ ）。A.工程造价是工程项目在全寿命周期内预计或实际支出的建设费用B.工程造价与建设项目总投资的统计范围是相同的C.对投资者而言,工程

30、造价是项目投资,是“购买”工程项目所需支付的费用D.工程造价是投资者作为市场供给主体“出售”项目时的价格【答案】 C86、下列控制措施中，不属于工程项目目标主动控制措施的是（ ）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施【答案】 D87、根据政府采购实施条例，政府采购技术、服务等标准统一的货物和服务应当采用（ ）A.综合评分法B.最低评标价法C.合理单价评标法D. 单项评议法【答案】 B88、工程寿命周期成本分析中，为了

31、权衡设置费与维持费之间关系，可采取的手段是（ ）。 A.进行充分研发，降低制造费用B.购置备用部件，提高可修复性C.提高材料周转速度，降低生产成本D.聘请操作人员，减少维修费用【答案】 B89、（2020年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，企业不使用政府资金投资建设需核准的项目时，政府部门在投资决策阶段仅需审批的文件是（）。A.可行性研究报告B.初步设计文件C.资金申请报告D.项目申请报告【答案】 D90、在计算所得税的各项扣除时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额（ ）以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。A.12%B.15%C.20%D.25%【答案】 A91、政府采购程序

32、中，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于（）。A.3日B.3个工作日C.5日D.5个工作日【答案】 D92、企业发生的年度亏损，在连续（ ）年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。A.2 B.3 C.5 D.10【答案】 C93、某公司发行票面额为1000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为10%，则其资金成本率为（）。A.8.47%B.8.97%C.10.23%D.10.31%【答案】 D94、选择债务融资结构时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是（ ）。A.以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款C.对于有外

33、债的项目，应后偿还硬货币债务D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务【答案】 D95、（2018年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.总投资收益率B.内部收益率C.资产负债率D.资本金净利润率【答案】 B96、某公司从银行借款1000万元，年利息80万元，筹资费费率为30，企业所得税率25，该项借款的资金成本率为（）。A.8.00B.8.57C.11.42D.12.00【答案】 B97、根据FIDIC土木工程施工合同条件，给指定分包商的付款应从（）中开支。A.暂定金额B.暂估价C.分包管理费D.应分摊费用【答案】 A98、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费

34、用和工期延误等损失应由发包人负责的是（ ）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的【答案】 A99、下列有关承包企业项目成本核算的范围和对象的说法，正确的是（ ）。A.承包企业项目成本核算范围是以项目计划成本目标为基本核算范围B.承包企业项目成本核算范围是以项目责任成本目标为基本核算范围C.承包企业项目成本核算对象是以项目经理授权范围相对应

35、的计划成本目标D.承包企业项目成本核算对象是以项目经理授权范围相对应的可控责任成本【答案】 D100、在对投资方案进行评价时，常用偿债备付率作为评价指标，偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。A.息税前利润与项目资本金B.税后利润与项目资本金C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额【答案】 D二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、（2013年考题）某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）0，进度偏差（SV）已完工程计划费用C.拟完工程计划费用已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工

36、程计划费用已完工程计划费用【答案】 B102、下列关于内部收益率的说法中，正确的有（ ）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的【答案】 BD103、进行费用优化时，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则是（ ）。A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间B.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作C.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率D.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于

37、工程间接费用率E.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率【答案】 AB104、关于施工标段划分的说法，正确的有（ ）。A.大型复杂工程项目，施工标段划分较多有利于建设单位工地现场的布置与协调,协调工作量小B.大型复杂工程项目，施工标段划分较多有利于建设单位得到较为合理的报价C.承包单位管理能力强，标段划分宜多D.业主管理能力有限，标段划分宜少E.标段划分少，会减少投标者数量【答案】 BD105、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）0，进度偏差（SV）0，则表明（ ）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用已完工程计划费用C.拟完工程计划费用已完工程实际费用

38、D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】 AD106、关于投资方案不确定性分析的说法中，正确的有（ ）。A.财务评价中的不确定性分析的指标有盈亏平衡分析和敏感性分析B.敏感性分析只适用于财务评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价E.风险分析只适用于国民经济评价【答案】 AC107、根据政府采购法，下列关于政府采购的说法，正确的有()。A.政府采购的主要方式是竞争性谈判和询价B.政府采购实行集中采购和分散采购相结合C.集中采购目录由省级以上人民政府公布D.政府采购成本不得高于采购项目总价值的10%E.政府采购代理机构应是非营利事业法人

39、【答案】 BC108、（2015年考题）根据价格法，经营者有权制定的价格有（）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.公益性服务价格【答案】 CD109、下列关于内部收益率的说法中，正确的有（）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的【答案】 BD110、根据建设项目工程总承包合同（示范文本），对于经协商或调解确定的发包人应得的索赔款项，发包人可

40、能的获得方式有（）。A.从预付款保函中抵扣 B.从履约保函中抵扣 C.从支付保函中抵扣 D.从当月工程进度款中抵扣 E.按支付协议支付【答案】 BD111、施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（）。A.专家意见法B.功能指数法C.目标利润法D.技术进步法E.定率估算法【答案】 CD112、工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.确定建设项目合同价款C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】 BC113、（2017年真题）价值工程活动中，按功能的重要程度不同，产品的功能可分为（ ）。A.基本功能B.必要

41、功能C.辅助功能D.过剩功能E.不足功能【答案】 AC114、根据标准施工招标文件工程变更的情形有（）。A.改变合同中某项工作的质量B.改变合同工程原定的位置C.改变合同中已批准的施工顺序D.为完成工程需要追加的额外工作。E.取消某项工作改由建设单位自行完成【答案】 ABCD115、价值工程方案评价中，可针对方案进行综合评价的定量方法有（ ）A. 头脑风暴法B. 直接评分法C. 加权评分法D. 优缺点列举法E. 专家检查法【答案】 BC116、使用银团贷款，除了贷款利率之外，借款人还要支付（ ）A.管理费B.安排费C.信贷保险费D.代理费E.承诺费【答案】 ABD117、按国际造价管理联合会（

42、ICEC）做出的定义,全面造价管理制止有效利用专业知识与技术，对项目（）进行筹划和控制A.过程B.资源C.成本D.盈利E.风险【答案】 BCD118、采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时，选择最佳方案的准则有（ ）。A.增量投资收益率大于基准投资收益率时投资额大的方案B.增量内部收益率大于基准收益率时投资额大的方案C.增量投资回收期小于基准投资回收期时投资额大的方案D.净现值非负且其值为最大的方案E.净年值非负且其值为最大的方案【答案】 BD119、根据建筑工程施工质量验收同意标准，下列工程中，属于分部工程的有（）。A.砌体结构工程 B.智能建筑工程 C.建筑节能工程 D.土方回填工

43、程 E.装饰装修工程【答案】 BC120、(2010年)应用净现值指标评价投资方案经济效果的优越性有()。A.能够直观反映项目单位投资的使用效率B.能够全面考虑项目在整个计算期内的经济状况C.能够直接说明项目计算期各年的经营成果D.能够全面反映项目投资过程的收益程度E.能够直接以金额表示项目的盈利水平【答案】 B121、既有法人项目资本金筹措其内部资金来源主要包括（ ）。A.企业的现金B.未来生产经营中获得的可用于项目的资金C.企业增资扩股D.企业资产变现E.国家预算内投资【答案】 ABD122、（2019年）根据九部委联合发布的标准材料采购招标文件和标准设备采购招标文件, 关于当事人义务的说法,正确的有( ) 。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除交方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过