2022年国家监理工程师之交通工程目标控制通关题库（夺冠系列）.docx

《2022年国家监理工程师之交通工程目标控制通关题库（夺冠系列）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年国家监理工程师之交通工程目标控制通关题库（夺冠系列）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之交通工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、隧道冻害的现象与危害不包括的是（ ）。A.衬砌冻胀开裂B.衬砌结构的失稳破坏C.降低衬砌结构的安全可靠性D.隧道的衬砌和设备会受到浸蚀【答案】 D2、下列关于公开招标和邀请招标相比的说法中，正确的是（ ）。A.公开招标竞争程度低B.公开招标评标量小C.公开招标招标时间长D.公开招标费用低【答案】 C3、双车道施工便道的宽度宜不小于（ ）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（ ）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】 C4、总体、年度安全生产费用使用

2、计划收悉后（）天内批复。A.1B.3C.5D.7【答案】 D5、大桥和特大桥的每端应至少设置（ ）个水准点，作为水准网的控制点。A.1B.2C.3D.4【答案】 B6、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】 A7、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（ ）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】 B8、根据标准施工招标文件通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（）。A.发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人

3、签认的最终结清证书B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算【答案】 C9、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（ ）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】 A10、（）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结

4、合的生产安全事故预防机制。A.双重预防B.三重预防C.多重预防D.手段结合预防【答案】 A11、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】 A12、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（ ）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.

5、报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】 B13、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】 C14、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度0.15m，平均裂缝宽度4mm，该龟裂属于（ ）。A.轻度B.中度C.重度D.极重度【答案】 B15、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（ ）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（ ）的同意。A.发包人，发包人B.监理人，承包人C.监理人，发包人D.发包人，承包人【答案】 B16、下列事故中，不属于车辆伤害

6、是的（）。A.机动车辆在行驶中引起的人体坠落伤亡事故B.机动车辆在行驶中引起的物体倒塌伤亡事故C.机动车辆在行驶中引起的挤压伤亡事故D.车辆停驶时引起的挤压伤亡事故【答案】 D17、根据公路工程施工监理规范 （JTG G10-2016），驻地办应对已完成的（ ）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】 B18、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（ ）。A.纵缝、横缝、施工缝B.胀缝、横缝、缩缝C.胀缝、缩缝、施工缝D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】 C19、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时

7、,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】 B20、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（ ）cm，表层（ ）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】 A21、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（ ）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】 B22、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（ ）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】 B23、以下

8、属于地下排水设施的是（ ）。A.截水沟B.蒸发池C.渗井D.跌水【答案】 C24、对于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求，在气温最高时，梳齿的横向间隙应不小于（ ）mm。A.10B.5C.15D.1015【答案】 B25、在进行公路水运品质工程评价时，（ ）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。A.二级以上公路项目品质工程评价B.示范创建项目品质工程评价C.交竣工品质工程示范项目评价D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】 B26、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。A.2B.3C

9、.4D.1【答案】 A27、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（ ）。A.建设投资B.运营费用C.工程造价D.流动资金【答案】 C28、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料B.高速、一级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料【答案】 D29、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月

10、B.4个月C.5个月D.6个月【答案】 D30、甲公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】 C31、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编

11、制完成支付证书报送发包人支付【答案】 A32、软土地区施工时，砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂、砂砾或碎石，含泥量应不大于5%，最大粒径宜小于（ ）mm。A.50B.100C.200D.300【答案】 A33、小桥涵的地基检验，可以采用（ ）。A.超声波检测B.触探C.钻探D.土质试验E.荷载试验【答案】 B34、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】 B35、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】 A

12、36、实现充分流水条件是（ ）。A.施工段数等于工序数B.施工段数至少达到2个C.施工段数大于或等于工序数D.施工段数小于工序数【答案】 C37、关于价格调整的合同规定，说法不正确的是（）。A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定B.价格指数应首先采用国家或省（自治区、直辖市）价格部门或统计部门提供的价格指数C.在计算调整差额日才得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算D.合同中各可调因子的权重不能调整【答案】 D38、监理人收到承包人变更报价书后的（ ）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格

13、，并报发包人批准。A.7B.14C.28D.42【答案】 B39、下列不属于施工单位不得租用的施工机械的是（ ）。A.国家明令淘汰或者禁止使用的B.不是在指定厂家购买的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的D.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】 B40、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。A.招标B.拍卖C.自行协议D.挂牌E.变卖【答案】 A41、桥梁的预应力筋不可以采用（ ）。A.预应力钢丝B.钢绞线C.光圆钢筋D.螺纹钢筋【答案】 C42、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流

14、水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】 B43、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】 C44、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（ ）。A.1倍B.1.5倍C.2倍D.3倍【答案】 C45、在选择沥青面层材料时，（ ）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】 A46、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（ ）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0

15、.8【答案】 B47、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利本利和全部回收，基准收益率为10%，则该企业每年均等的净收益至少应为（ ）万元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】 B48、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（ ）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】 C49、施工单位法定代表人、生产经营负责人、项目经理每年接受安全培训的时间不得少于（ ）学时。A.20B.30C.40D.50【答案】 B50、根据公路工程施工监理规范（JTG G102016），公路工程监理应实行（

16、）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】 C51、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】 D52、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）A.召开专题监理例会发出口头通知，开具整改通知单签发工程停工令向建设主管部门报告B.发出口头通知，开具整改通知单召开专题监理例会向建设主管部门报告签发工程停工令C.发出口头通知，开具整改通知单签发工程停工令召开专题监理例会向建设主管部门报告D.发出口头通知

17、，开具整改通知单召开专题监理例会签发工程停工令向建设主管部门报告【答案】 D53、事故报告责任单位应在接报（ ）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5【答案】 B54、下列不属于施工组织设计的内容是（ ）。A.工程概况B.施工进度计划C.施工成本计划D.施工平面布置【答案】 C55、下列关于混凝土拌合物坍落度性能的说法错误的是（）。A.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果截锥试体逐渐下沉，表示黏聚性不好B.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果出现离析现象，表示黏聚性不好C.坍落度筒提起后无稀浆，则表

18、示其保水性能良好D.坍落度筒提起后仅有少量稀浆自底部析出，则表示其保水性能良好【答案】 A56、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（ ）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】 B57、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。A.1%4%B.2%4%C.1%5%D.2%5%【答案】 B58、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（ ）跨径。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】 C59、某工程组织等节奏流水施工，共有

19、6个作业队，每队分5段施工，流水节拍为5天，其中第三、第五作业队分别间歇了2天、3天，则该工程的总工期应为（ ）天。A.50B.55C.60D.65【答案】 B60、流水强度又称流水能力、生产能力，它属于（ ）。A.时间参数B.工艺参数C.空间参数D.仿真参数【答案】 B61、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（ ）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】 D62、对于上台阶开挖，每循环进尺，级围岩宜不大于（ ）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】 C63、路基填方材料最小强度控制指标是（ ）。A.回弹模量B.压实度C.

20、CBR值D.塑性指数【答案】 C64、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】 D65、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（ ）。A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制D.加强工程延期和索赔管理【答案】 D66、在车辆荷载作用下，水泥混凝土结构层处于板体工作状态，（）。A.抗弯拉强度高，竖向弯沉较大B.抗弯拉强度低，竖向弯沉较

21、大C.抗弯拉强度高，竖向弯沉较小D.抗弯拉强度低，竖向弯沉较小【答案】 C67、我国安全生产工作的基本方针是（）。A.安全生产重于泰山B.安全第一，以人为本，综合治理C.安全第一，重在预防D.安全第一，预防为主，综合治理【答案】 D68、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（ ）cm，表层（ ）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】 A69、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（ ）。A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费C.一条路线穿过两

22、个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算【答案】 D70、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）A.召开专题监理例会发出口头通知，开具整改通知单签发工程停工令向建设主管部门报告B.发出口头通知，开具整改通知单召开专题监理例会向建设主管部门报告签发工程停工令C.发出口头通知，开具整改通知单签发工程停工令召开专题监理例会向建设主管部门报告D.发出口头通知，开具整改通知单召开专题监理例会签发工程停工令向建设主管部门报告【答案】 D71、施工单位、监理单位和建设单位应按（

23、）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】 A72、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。A.1%B.1.5%C.2%D.3%【答案】 B73、（ ）可分为悬吊模架法、活动支架法。A.移动模架施工法B.逐跨顶推施工法C.平衡悬臂施工法D.预制装配式施工法【答案】 A74、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，对交通量大、轴载重的道路，在通常情况下，连续级配宜成为（ ）形的级配范围。A.XB.AC.SD.D【答案】 C75、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（ ）。A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合

24、理的状态下施工。B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制D.加强工程延期和索赔管理【答案】 D76、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用的天然砂质量标准不应低于（ ）要求。A.I级B.II级C.III级D.IV级【答案】 B77、（ ）是安全生产方针的原则和目标。A.安全生产B.安全第一C.预防为主D.综合治理【答案】 B78、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送

25、审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】 A79、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项

26、目的施工持续时间的方法不包括（ ）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】 D80、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（）以下的罚款A.五万元B.三万元C.四万元D.二万元【答案】 A81、工作面附近20m以内风流中甲烷浓度必须小于（ ）

27、，应采用湿式钻孔法。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】 A82、在品质工程评价标准中，（ ）为控制指标。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】 A83、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】 A84、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（ ）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.平衡压重填土C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡D.严格禁止超量装药【答案】 B85、公路工程竣工验收需要通车（ ）年以上。A.3年B.4年C.2年D.1年

28、【答案】 C86、当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（ ）范围内的气体浓度。A.10mB.20mC.30mD.50m【答案】 B87、下列不属于监理工作依据的是（ ）。A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范B.建设工程批准文件C.委托监理合同D.监理实施细则【答案】 D88、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（ ）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】 A89、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（ ）。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答

29、案】 B90、某分部工程有3个施工过程，分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、5d，则该分部工程的流水施工工期是（ ）d。A.40B.42C.45D.50【答案】 C91、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（ ）。A.20.5mmB.26.5mmC.31.5mmD.36.5mm【答案】 B92、强夯的计量单位的是（ ）。A.平方米B.立方米C.延米D.次数【答案】 A93、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性

30、C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】 A94、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（ ）。A.埋深大的隧道B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层C.漂卵石地层D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成【答案】 B95、工程量清单中所列工程量（ ）。A.是合同给出的预计工程数量B.是实际计量的工程数量C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量D.是承包人实际完成的工程数量【答案】 A96、单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工

31、作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF2天。该工作的最早开始时间是第（ ）天。A.6B.0C.3D.5【答案】 A97、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（ ）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】 B98、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（ ）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】 C99、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（ ）天内将索赔处理结果答复承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】 C100、

32、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（ ）d。A.4B.7C.11D.15【答案】 A二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、关于特殊地域管辖，下列说法错误的有：A.原告就被告是民事诉讼管辖的基本原则，因此所有特殊地域管辖的法律规定都列明被告住所地是有权管辖的法院地之一B.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，当然，票据载明付款地是票据支付地明确存在的前提C.铁路运输合同纠纷由铁路

33、运输法院管辖，只是涉及铁路运输的一般侵权纠纷则应由一般人民法院管辖D.债权人申请支付令的，由债务人住所地或者应支付财产所在地的基层人民法院管辖【答案】 ABCD102、可用于各等级公路水泥混凝土路面的填缝材料有（ ）。A.硅酮类常温施工式填缝料B.橡胶沥青类填缝料C.聚氨酯类常温施工式填缝料D.改性沥青类填缝料E.道路石油沥青类填缝料【答案】 AC103、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。A.仅适用于较大体积的基础B.片石应分布均匀，净距应不小于300mmC.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30D.当气温低于0时，不得埋放片石E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】 ACD104

34、、隧道工程施工中，特殊地质地段包括（）。A.滑坡B.高应力C.膨胀地层D.软弱黄土地层E.断层【答案】 CD105、下列属于水泥混凝土路面常见质量问题的是（ ）A.车辙B.裂缝C.错台D.波浪拥包E.破碎板【答案】 BC106、关于模板、支架的拆除，下列选项正确的有（）。A.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落B.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序和原则D.遵循自上而下、分层分段拆除的顺序和原则E.模板存放场地应坚实平整【答案】 ACD107、以下关于沥青混合料的的碾压，正确的有（）。A.纵向接缝应是热接缝B.初压温度不应低于120，碾压终了温度钢轮

35、压路机不得低于60C.相邻碾压至少重叠宽度为：双轮30cm，三轮为后轮宽度的二分之一D.压路机不得停留在温度高于60的已经压过的混合料上E.接缝处的混合料温度已不能满足压实温度要求，应废弃【答案】 ABCD108、关于工作时差的形成条件和相互关系描述正确的是（ ）。A.总时差对其紧前工作和紧后工作均有影响。B.局部时差只限于本工作利用，不能转移给紧后工作利用C.相干时差对其紧前工作无影响，但对紧后工作的时差有影响D.独立时差只能被本工作使用E.相干时差对其紧后工作无影响，但对紧前工作的时差有影响【答案】 ABCD109、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。A.只有非承包人自身原因引起的

36、工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】 ABCD110、高速公路上的防眩设施主要有（）A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.突起路标E.里程碑【答案】 ABC111、交工验收阶段监理工程师主要工作内容包括

37、（）。A.协助建设单位落实工程建设项目“三同时”的规定B.审查安全设施等是否按设计要求与主体工程同时建成交付使用C.承担交工验收至竣工验收阶段质量缺陷和问题修复施工作业安全管理责任D.检查施工单位的施工台账E.检查施工单位的三类人员的证件【答案】 ABC112、全面质量管理，其基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（ ），即“三全”管理方法。A.全面B.全方位C.全过程D.全维度E.全员参与【答案】 AC113、根据公路工程标准施工招标文件(2018年版）通用合同条款的约定，反索赔可以分为（）。A.工程提前反索赔B.工程拖期反索赔C.施工缺陷反索赔D.施工事故反索赔E.其

38、他损失反索赔【答案】 BC114、桥梁基础常用的基础类型有（ ）。A.浅基础B.桩基础C.独立基础D.条形基础E.沉井基础【答案】 AB115、概预算文件审查的主要内容包括（ ）。A.审查编制依据B.审查编制内容C.审查工程量D.审查定额的使用E.审查审批程序【答案】 ABCD116、公路水运工程从业单位应当按要求制订相应的（），并定期组织演练。A.项目综合应急预案B.施工合同段的专项应急预案C.现场处置方案D.现场处理方案E.综合演练预案【答案】 ABC117、在对钢筋网进行质量检验时，一般项目是（ ）。A.钢筋网喷射混凝土保护层厚度B.网格尺寸C.搭接长度D.钢筋直径E.钢筋位置【答案】

39、AC118、下列判决中，发生法律效力的判决是：()A.认定无主财产的判决B.依法不准上诉的判决C.认定公民无民事行为能力的判决D.超过上诉期而没有上诉的判决【答案】 ABCD119、根据监理措施采取的时间不同进行分类，则费用监理分类包括（）。A.纵向监理B.前馈监理C.过程监理D.反馈监理E.横向监理【答案】 BCD120、中国人甲（男）与中国人乙（女）于1980年结婚。1985年，甲、乙先后赴德国留学，后双方分居。1994年甲在德国法院提起离婚诉讼。1995年德国法院判决解除甲、乙之间的婚姻关系。甲回国后向我国法院申请，要求承认德国法院的判决。下列选项哪些可以作为承认德国法院判决效力的条件？

40、A.德国与我国存在此方面的条约关系或有互惠关系B.承认德国判决不损害我国的主权、国家安全和社会公共利益C.判决已发生法律效力D.判决必须是关于民商事争议的判决【答案】 ABCD121、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（ ）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】 AD122、斜拉桥施工监控测试

41、，一般应包括（ ）。A.变形B.温度C.应力D.应变E.弯矩【答案】 ABC123、下列属于公路工程施工监理规范（JTG G10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.旁站记录D.抽检记录E.监理指令单【答案】 AD124、下列关于洞内平面控制测量规定的说法中，正确的有（ ）。A.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在曲线段不宜小于50mB.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于100mC.洞内平面控制测量宜采用导线测量D.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于200mE.掘进长度超过2倍导线边长时，应进行一次洞内导线延伸测量【答

42、案】 CD125、甲公司向乙公司购买了五万元的苹果，甲公司以乙公司提供的苹果不符合约定为由拒绝付款。为此，乙公司向法院申请支付令，要求甲公司支付货款。在支付令异议期间，甲公司既不提出异议又不履行义务，而是向另一法院提起诉讼，要求退货。下列说法中哪些是不正确的？A.甲公司的起诉行为使支付令失去效力B.甲公司的起诉行为不能阻止支付令的效力C.甲公司的起诉行为产生债务人异议的法律后果D.甲公司起诉后，受理支付令申请的法院应裁定终结督促程序【答案】 ACD126、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉C.案件管辖法院为被告住所地法院D.案件管辖法院为执行法院【答案】 ABD127、隧道施工为反坡排水时，应采取抽水措施，并应符合的规定有（ ）。A.井下工作水泵的排水能力不应小于1.4倍的正常涌水量B.井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的90%C.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，编制反坡排水方案D.对于高冒水风险隧道反坡施工时，宜设置两个独立的供电系统和排水管路E.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，置集水坑位置和容积【答案】 CD128、关于浆砌块石或混凝土预制块墩台施工说法不正确的有（ ）。A.砌块在使用前必须浇水