2022年甘肃省监理工程师之土木建筑目标控制自测题库(含答案).docx

《2022年甘肃省监理工程师之土木建筑目标控制自测题库(含答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年甘肃省监理工程师之土木建筑目标控制自测题库(含答案).docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之土木建筑目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据建设工程工程量清单计价规范，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】 A2、在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。A.初始点B.终止点C.控制点D.分析点【答案】 A3、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每3050cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而

2、采取的预控措施。A.混凝土强度不足B.斜孔、断桩C.钢筋笼上浮D.缩颈、堵管【答案】 D4、在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()A.优选设计单位B.编制设计大纲C.参与主要材料、设备选型D.提供设计基础资料【答案】 C5、某工程分项的分部分项工程费为400万元，其中定额人工费为100万元。措施项目费为分部分项工程费的5%，其他项目费为15万元；企业管理费费率为30%，利润率为5%，规费费率为8%，综合计税系数为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。A.467.30B.482.87C.497.20D.515.46【答案】 B6、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论

3、就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（ ）。A.3项一般不符合B.5项一般不符合C.1项严重不符合D.7项一般不符合【答案】 C7、在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。A.单位工程B.单项工程C.分项工程D.检验批【答案】 A8、在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 A9、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间

4、B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】 A10、（2022年真题）根据建设工程质量管理条例，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】 D11、民用建筑设计评选应围绕（），从规划控制、场地设计、建筑物设计、室内环境、建筑设备等方面展开。A.规划设计方针和要求B.建筑设计方针和要求C.土地设计方针和要求D.征收设计方针和要求【答案】 B12、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目

5、清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单【答案】 A13、用于工程的由（ ）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商【答案】 A14、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为( )个。A.2B.3C.4D.6【答案】 D15、由于建设工程的投资主要发生在（ ），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。A.投资阶

6、段B.施工阶段C.设计阶段D.竣工阶段【答案】 B16、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。A.编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表【答案】 C17、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】 A18、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.新材料的试验费C.建设单位委托检测机构进行检验的费用D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】 A19、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A.各承包

7、单位的资质条件和技术力量B.各单位工程尽可能同时开工和完工C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】 D20、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】 B21、下列关于箍筋的说法，正确的是（ ）。A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135C

8、.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180D.圆形箍筋两末端均应做不小于90的弯钩【答案】 A22、针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。A.整体项目的B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用C.施工阶段的B.IM技术应用D.整体项目的成本和造价【答案】 A23、按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。A.施工机械使用费B.分部分项工程费C.措施项目费D.间接费【答案】 C24、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（ ）。A.将顺序进行的工

9、作改为搭接进行B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间C.提高某些工作的劳动效率D.增加施工机械来缩短某些工作的持续时间【答案】 A25、关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通

10、设施罪【答案】 D26、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（ ）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】 D27、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。A.严禁验收B.返工重做后才能验收C.予以验收D.按协商文件进行验收【答案】 C28、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、8天和8天，则需要派出（）个专业工作队。A.10B.11C.12D.13【答案】 B29、在建设工程实施

11、过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（ ）。A.业主因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】 B30、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（ ）天。A.均为5B.分别为6和5C.均为6D.分别为11和6【答案】 B31、（2017年真题）下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.

12、在施工现场发生的材料保管费用【答案】 B32、（ ）是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。A.ABC分析法B.强制确定法C.因素分析法D.价值指数法【答案】 C33、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】 D34、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的

13、情况【答案】 C35、城市轨道交通工程施工（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及 标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。A.分部工程验收B.单位工程验收C.项目工程验收D.竣工验收【答案】 C36、进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作、总工期的影响程度，不属于重点分析的是（）。A.此项工作是否位于关键线路上B.此项工作的进度偏差与质量的关系C.此项工作的进度偏差是否大于总时差D.此项工作的进度偏差是否大于自由时差【答案】 B37、下列选项不属于项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据的是（ ）。A.施工现场质量管理制度B.控制施工作业

14、活动质量的技术规程C.工程勘察设计文件D.有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件【答案】 A38、下列关于工程建设阶段对质量形成的作用与影响，说法正确的是（）。A.工程施工阶段直接影响项目的决策质量和设计质量B.项目决策阶段是决定工程质量的关键环节C.项目可行性研究是在项目决策和项目策划的基础上，对投资项目进行调查研究D.工程竣工验收可以判定项目是否符合决策阶段确定的质量目标和水平，确保工程项目质量【答案】 D39、项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】 B40、某建筑

15、施工材料采购原价为1500元/t，运杂费为120元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为3%，检验试验费率为1%，则该材料的单价为（）元/t。A.1620.0B.1628.1C.1676.9D.1752.0【答案】 C41、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。己知各施工过程的流水节拍分别为4天、8天、2天和4天，则应派（）个专业工作队。A.4B.6C.9D.12【答案】 C42、建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。A.业主方B.监理方C.设计方D.施工方【答案】 A43、（2021年真题）根据工程质量安全手册（试行），关于混凝土分项工程施工的说法，

16、正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】 B44、（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】 A45、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（ ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位负责人D.建设单位技术负责人【答案】 B46、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内

17、零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程地确认【答案】 B47、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()A.工期，成本和利润B.工期和成本，不能索赔利润C.工期，不能索赔成本和利润D.成本，不能索赔工期和利润【答案】 B48、下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体B.三个试件为一组C.混凝土强度等级C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm200mm 200mm的试件为0.95D.当

18、混凝土强度等级C60时，宜采用标准试件【答案】 C49、工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事 故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】 C50、关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工要求，下列说法正确的是：( )A.对一般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于8dB.对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10dC.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90D.对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90【答案】 B51、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量

19、缺陷对结构安全的影响程度【答案】 A52、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。A.建立的对象不同B.服务的范围不同C.控制的目标不同D.作用的时效不同【答案】 D53、根据建设工程监理规范(GB/T503192013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是( )。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报【答案】 B54、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点【答案】 A55、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等

20、级，下列不属于特别重大事故的是（ ）A.30 人以上死亡B.100 人以上重伤C.1 亿元以上间接经济损失D.1 亿元以上直接经济损失【答案】 C56、关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的？A.本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定B.为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定C.教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯D.任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚【答案】 A57、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部

21、分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】 A58、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】 C59、工程质量事故处理的基本要求不包括（ ）。A.安全可靠B.经济合理C.注重结果D.满足建筑物的功能【答案】 C60、规费是按国家法律、法规规定，由（）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】 B6

22、1、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】 D62、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。A.27B.29C.40D.45【答案】 D63、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标B

23、.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】 A64、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为 FOB 青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是 2009 年 12 月 15 日至 31 日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于 2010 年 1 月 21 日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明 2008 年 12 月 30 日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的

24、损失负责B.本案承运人签发的提单属于预借的提单C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】 A65、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程验收由（）组织。A.建设单位B.运营单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】 A66、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）。A.10%B.20%C.25%D.40%【答案】 B67、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？( )A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现

25、块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】 C68、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。A.5.000B.5.600C.5.650D.6.328【答案】 B69、工程网络计划的费用优化是指寻求( )的过程。A.工期固定条件下最低工程总成本B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】 C70、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个永久性

26、的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失【答案】 D71、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.质监站【答案】 B72、用于项目财务生存能力分析的指标是( )。A.项目投资财务净现值B.投资各方财务内部收益率C.项目偿债备付率D.项目净现金流量【答案】 D73、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理人员【答案】 D74、网络计划中

27、，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】 A75、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）i的应用，下列说法正确的是（ ）。A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】 A76、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】 D77、关于双代号网络计划

28、中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】 A78、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】 C79、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差

29、C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】 B80、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】 A81、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】 C82、（2021年真题）民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）。A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，

30、主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】 D83、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】 A84、在抽样检验方案中，当总体很大，很难一次抽样完成预定的目标时，应采用（）检验方 法。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层抽样D.多阶段抽样【答案】 D85、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是()A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.对所采取的技术措施给予经济补偿C.采用更先进的施工方法D.改善外部配合条件【答案】 C86、2015年6月16日，住建部颁发的关于推进

31、建筑信息模型应用的指导意见中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与()的一体化集成应用。A.企业管理系统和其他信息技术B.施工管理系统与安全管理系统C.BIM管理系统与可视化系统D.虚拟仿真系统与交付系统【答案】 A87、某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.

32、20%D.30%【答案】 C88、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。A.认证机构B.认证人员C.培训机构D.培训人员【答案】 D89、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】 D90、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间D.审判过程中，

33、甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】 C91、下列抽样检验方法中，（ ）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。A.简单随机抽样检验法B.分层随机抽样检验法C.系统随机抽样检验法D.多阶段抽样检验法【答案】 A92、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划【答案】 A93、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。A.10B

34、.12C.14D.16【答案】 C94、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是( )。A.土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低B.土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高C.两者单价均适当提高D.两者单价均适当降低【答案】 A95、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】 A96、对于建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未

35、涵盖的分项工程和检验批，可由（ ）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】 A97、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。A.以合同为依据，坚持质量标准B.坚持预防为主C.坚持以人为核心D.坚持质量第一【答案】 A98、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（ ）天。A.6B.3C.8D.12【答案】 B99、网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（）

36、为止。A.直接费用率或组合大于工程间接费用率B.直接费用率或组合小于工程间接费用率C.直接费用率或组合等于工程间接费用率D.直接费用率或组合最小【答案】 A100、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】 A二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、BIM在项目规划设计阶段的应用，需要配合的专业有()。A.建筑专业B.结构专业C.内装专业D.幕墙专业E.机电专业【答案】 AB102、我国南方地区建筑物南向窗口的遮阳宜采用下列哪种形式？（）A

37、.、B.、C.、D.、【答案】 B103、施工总进度计划编制过程中，确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。A.同一时间施工的项目不宜过多，以免人力物力过于分散B.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用C.应注意季节对施工顺序的影响，以保证工期和质量D.尽量提高单位工程施工的机械化程度，以降低工程成本E.尽量做到劳动力、施工机械和主要材料的供应在工期内均衡【答案】 ABC104、监理单位的工程项目质量控制系统构成应包括（）。A.组织机构B.工作制度C.监理程序D.监理方法E.资格认证【答案】 ABCD105、关于法适用的一般原理，下列说法不正确的是？A

38、.法律适用最直接的目标乃是获得一个具有可预测性和正当性的法律决定B.具体而言，法律适用的步骤是首先选择和确定法律规范作为大前提，其次查明和确认案件事实作为小前提，最后推导出法律决定C.外部证成保证的是推理前提的合理性、可靠性D.在法律推理过程中，必然涉及法的价值判断【答案】 B106、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知D.在作出工程延期批准前与相关方面进行协商E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】 BD107、单位建筑工程概算的审查

39、内容，通常包括（）。A.计算的工程量B.采用的定额或指标C.各项费用的计取D.定额基价的换算E.材料价格及供销部门手续费【答案】 ABC108、观感质量验收往往难以定量，只能以（ ）的方式进行观感质量验收。A.见证检验B.观察C.触摸D.简单量测E.抽样检验【答案】 BCD109、关于双代号时标网络计划特点的说法，正确的有（ ）。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波纹线的线路为关键线路C.波纹线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的总时差等于本工作至终点线路上波纹线长度之和E.工作的最早开始时间等于工作开始节点对应的时标刻度值【答案】 BC110、监理工程师应对施工过程中的（）等工作质量进行

40、监控。A.技术复核B.材料取样送检C.级配、计量D.控制点设置E.质量记录资料【答案】 ABC111、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师可以采用（）手段进行处理。 A.拒绝签署付款签证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格E.取消承包人的经营资格执照【答案】 ACD112、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】 C113、根据建筑安装工程费用项目组成（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ ）。A.施工机械大修理费

41、B.施工机械经常修理费C.机上司机和其他操作人员的工作日人工费D.施工机械按规定缴纳的车船税E.工程使用的仪器仪表的使用费【答案】 ABCD114、混凝土抗压强度是以哪个尺寸（mm）的立方体试件的抗压强度值为标准的？（）A.100100100B.150150150C.200200200D.250250250【答案】 B115、关于回避，下列哪些说法是错误的？A.发回重新审判的案件，在第一审人民法院作出裁判后又进入第二审程序或者死刑复核程序的，原第二审程序或者死刑复核程序中的合议庭组成人员需要回避B.被告人以审判长是被害人的校友为由提出回避申请，该申请被驳回后，被告人可以在恢复庭审前申请复议一次

42、C.侦查人员是被害人的胞兄，在对其的回避决定作出前，该侦查人员不能停止对案件的侦查D.被告人以审判员张某违反规定会见本案被害人的诉讼代理人为由提出回避申请，应当提交证据材料，法院院长决定审判员张某回避后，审判员张某可以申请复议一次【答案】 ABD116、为保证工程建设中各个环节相互衔接，工程项目进度平衡表中需明确的内容包括（ ）。A.各种设计文件交付日期B.主要设备交货日期C.施工单位进场日期D.管理和施工人员进场日期E.水、电及道路接通日期【答案】 ABC117、估算建设项目设备购置费时，可直接作为设备原价的有( )。A.进口设备抵岸价B.国产标准设备出厂价C.国产标准设备订货合同价D.国产

43、非标准设备成本价E.进口设备出厂价【答案】 ABC118、关于法学基本理论，下列说法正确的有A.法是由国家强制力保证实施的，国家强制力是保证法实施的唯一力量，法具有国家强制性B.刑法第 7 条规定：“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。”该法条体现了法的普遍性特征C.物权法第 116 条规定：“天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。”该规定说明习惯具有正式的法律渊源地位D.小王 2016年通过了国家司法考试，决定申请律师执业证书，他查询了有关法律规定，认为自己符合条件，遂提交了申请材料。这体现了法的社会作用【答案】 B119、按费用构成要素划分的建筑安装工程费中，施工机械使用费包含的税费主要指施工机械按照国家规定应缴纳的（）。A.车船使用税B.保险费C.维修费D.办公费E.城市建设维护税【答案】 A