2022年甘肃省一级造价师之建设工程造价管理通关测试题库精品有答案.docx

《2022年甘肃省一级造价师之建设工程造价管理通关测试题库精品有答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年甘肃省一级造价师之建设工程造价管理通关测试题库精品有答案.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师之建设工程造价管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在工程寿命周期成本分析中，采用工程系统效率与工程寿命周期成本的比值的是（ ）。A.费用效率法B.固定效率法C.固定费用法D.权衡分析法【答案】 A2、（2017年真题）我国城镇土地使用税采用的税率是（）。A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率【答案】 A3、下列指标中，反映企业偿付到期债务能力的是（）。A.总投资收益率B.资产负债率C.项目投资回收期D.资本金收益率【答案】 B4、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，下列工作中，属于发包人义务的是（ ）。A.发出开工通

2、知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程【答案】 C5、（2016年真题）某项借款，年名义利率10%，按季复利计息，则季有效利率为（ ）。A.2.41%B.2.50%C.2.52%D.3.23%【答案】 B6、（2018年真题）采用全寿命周期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（ ）。A.正常生产年份总成本费用B.项目累计净现金流量C.年度等值费用D.运营期费用现值【答案】 C7、可用于选择筹资方案，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（ ）。A.个别资金成本B.筹资资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本【答案】 C8、在确定项目债务资金结构比例时，重要的是在

3、（ ）之间取得平衡。A.债务期限和融资成本B.融资成本和融资风险C.融资风险和债务额度D.债务额度和债务期限【答案】 B9、年数总和法的折旧基数是（）。A.固定资产原值B.固定资产原值-预计净残值C.账面净值D.固定资产重估价值【答案】 B10、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（ ）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果C.能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选【答案】 A11、（ ）主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。A.个别资金成本B.综合资金成

4、本C.边际资金成本D.权益资金成本【答案】 A12、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定【答案】 C13、根据建筑施工组织设计规范，专项工程的施工方案应由（）批准。A.总承包单位技术负责人B.施工单位技术负责人C.项目经理D.项目技术负责人【答案】 B14、价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和生产成本D.功能分析和寿命周期成本【答案】 D15、（2016年考题）下列工作

5、中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是（ ）A.承发包模式选择B.融资方案设计C.组织实施模式选择D.索赔方案设计【答案】 A16、建设工程全要素造价管理的核心是（）。A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制B.协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系C.采取有效措施控制工程变更和索赔D.做好前期策划和方案设计、实现建设工程全寿命期成本最小化【答案】 B17、对工程进行多方案比选时，比选内容应包括（ ）A.工艺方案与经济效益比选B.技术方案与经济效益比选C.技术方案与融资效益比选D.工艺方案与融资效益比选【答案】 B18、对于一般工业项目的办公楼而言，下列工程中属于分

6、部工程的是（）。A.土方开挖与回填工程B.通风与空调工程C.钢结构基础D.门窗制作与安装工程【答案】 B19、某工程项目完工后，承包单位于2019年8月8日向业主方提交竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下，于2019年9月11日提前使用该工程，后经承包单位催促下，建设单位于11月12日组织验收，11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程的实际竣工时间为（ ）。A.8月8日B.9月11日C.11月12日D.11月13日【答案】 B20、下列各项费用中，属于费用效率（CE）法中设置费（IC）的是（ ）。A.试运转费B.维修用设备费C.运行动能费D.项目

7、报废付费【答案】 A21、优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。A.股息率B.股利C.面值D.成本率【答案】 B22、（2020年真题）投资项目的资本结构是否合理，可通过分析（）来衡量。A.负债融资成本B.权益资金成本C.每股收益变化D.权益融资比例【答案】 C23、根据标准设计施工总承包招标文件，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求。A.14B.28C.56D.90【答案】 D24、在进行项目融资时，TOT方式的过程是（）。A.建设移交运营B.建设运营移交C.移交运营移交D.建设

8、拥有运营【答案】 C25、（2020年真题）不同的资金形式有不同的作用，可作为追加筹资决策依据的资金成本是（）A.边际资金成本B.个别资金成本C.综合资金成本D.加权资金成本【答案】 A26、关于造价师执业的说法，正确的是（ ） 。A.造价师可同时在两家单位执业B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业C.造价师执业应持注册证书和执业印章D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业【答案】 C27、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（ ）。A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务B.受自然环境限制C.需要采用不可替

9、代的专利D.采购人依法能够自行建设【答案】 B28、实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（）。A.单价合同B.成本加固定酬金合同C.总结合同D.成本加浮动酬金合同【答案】 A29、某投保建筑工程一切险（含第三者责任保险）的工程项目，在保险期限内出现如下情况，其中应由保险人负责赔偿损伤的是（ ）。A.两个施工班组的工人打架致伤B.施工单位拆除临边防护未及时恢复导致工人摔伤C.工人上班时间突发疾病死亡D.业主提供的物料因突降冰雹受损【答案】 D30、关于投资方案内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率就是项目初期投资的收益率B.?任何项目的内部收益率都存在C

10、.?内部收益率能够反映项目投资过程的收益程度D.?内部收益率能够用于互斥方案的比选【答案】 C31、（2015年考题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的差价归CM单位D.订立CM合同时需要一次确定施工合同总价【答案】 A32、以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是（ ）。A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位可以任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动装修施工前，建设单位只能委托原设计单位提出设计方案【答案】 B33、下列控制措施中，属于工

11、程项目目标被动控制措施的是（ ）。 A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.建立有效的信息反馈系统C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.计划应有适当的松弛度【答案】 B34、根据标准施工招标文件，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润【答案】 D35、下列有关建设工程全寿命期造价管理和全过程造价管理的说法，正确的是（ ）。A.工程全过程造价管理包括工程策

12、划决策、建设实施及使用期各个阶段的造价管理B.工程全寿命期造价包括建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本C.工程全寿命期造价包括建设前期、建设期、使用期各个阶段的成本D.工程全寿命期造价包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收各个阶段的成本【答案】 D36、根据民法典合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（ ） 。A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地B.发件人的主营业地或住所地任选其一C.收件人的住所地，没有住所地的为主营业地D.发件人的主营业地，没主营业地的为住所地【答案】 A37、某企业拟筹集资金，其中发行债券1000万元，票面利率

13、12%，发行费率5%，发行价格1100万元，公司所得税率25%。则该债券资金成本率为（ ）。A.11.48%B.10.42%C.9.47%D.8.61%【答案】 D38、某工程计划外购商品混凝土3000mmA.4.2B.4.5C.9.0D.9.3【答案】 A39、（2016年真题）某项借款，年名义利率10%，按季复利计息，则季有效利率为（ ）。A.2.41%B.2.50%C.2.52%D.3.23%【答案】 B40、下列工程中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）A.处理工程变更B.审核工程概算C.进行工程计量D.编制工程量清单【答案】 D41、工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量

14、小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【答案】 B42、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.基坑开挖时间D.实际进场施工时间【答案】 D43、在投资方案经济效果评价指标体系中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（ ）。A.内部收益率和利息备付率B.投资收益率和资产负债率C.利息备付率和净现值率D.资本金净利润率和净年值率【答案】 B44、根据招投标法，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日A.10B.20C

15、.30D.60【答案】 B45、应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数()。A.大于0B.等于1C.大于1D.小于1【答案】 B46、（2017年真题）根据建筑法在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（ ）个月内向发证机关报告。A.1B.2C.3D.6【答案】 A47、对于经营性项目，进行财务分析时，可分为融资前分析和融资后分析，下列说法中正确的是（ ）。A.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅B.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅C.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动

16、态分析【答案】 A48、公开招标方式的优点是（）。A.招标准备时间短B.对投标申请者进行资格预审和评标的工作量小C.招标费用高D.投标竞争激烈，择优率更高【答案】 D49、制定属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格（特定产品除外）属于（）的权利。A.行业领头者B.经营者C.政府部门D.造价机构【答案】 B50、（2019年真题）借款 1000 万，借款期为四年，年利率 6%，复利计息，年末结息。则第四年末需向银行支付（ ）万元。A.1030B.1060C.1240D.1262【答案】 B51、选择债务融资结构时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是（ ）。A.以债券形式融资

17、的，应在一定年限内尽量提前还款B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务【答案】 D52、（2015年考题）应用价值工程时，应选择（）的零部件作为改进对象。A.结构复杂B.价值较低C.功能较弱D.成本较高【答案】 B53、根据 FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决委员会（DAAB）及其裁决的说法，错误的是（ ）。A.DAAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由B.合同双方共同确定DAAB主席C.DAAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAAB的裁决【答案】 A54、在某工程双代

18、号网络计划中，已知工作E有一个紧后工作G。工作G的最迟完成时间为第14天，持续时间为3天，总时差为2天。工作E的最早开始时间为第6天，持续时间为1天，则工作E的自由时差为()天。A.1B.2C.3D.4【答案】 B55、（2021年真题）因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失 3 万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用 8 万元， 根据标准施工招标文件，应由发包人承担的费用（ ）万元。A.11B.15C.20D.26【答案】 B56、价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（ ）。A.产品

19、的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析【答案】 D57、在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应（）。A.分析结构、材质等问题的同时，对建筑产品的必要功能进行定义B.先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价C.分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题D.分析结构、施工工艺的基础之上确定建筑产品的功能【答案】 C58、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定【答案】 A59、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（ ）。 A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实

20、际价值【答案】 C60、（2014年考题）工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【答案】 B61、工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送建设单位后（ ）天内审查完成。A.5B.10C.15D.30【答案】 D62、某工程施工至 2019 年 7 月底，已完工程计划费用（BCWP）为 3500 万元，已完工程实际费用（ACWP）为 3600 万元，拟完工程计划费用（BCWS）为 3300 万元，则该工程此时的偏差情况是（ ）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费

21、用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前【答案】 D63、下列基于互联网的工程项目信息平台的功能中，属于基本功能的是（ ）。A.在线项目管理、任务管理、多媒体信息交互管理B.工作流程管理、电子采购、任务管理C.工作流程管理、项目沟通与讨论、文档管理D.在线项目管理、项目沟通与讨论、文档管理【答案】 C64、提存是合同终止的情形之一，债务人将标的提存后，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C65、（2019年考题）推行全过程工程咨询，是一种（）的主要体现。A.将传统项目管理转变为技术经济分析B.将传统碎片化的咨询转变为集成化咨询C.将实施咨询转变为投资决策咨询D

22、.将造价专项咨询转变为整体项目管理【答案】 B66、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（ ）。A.工程队数等于施工过程数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能存在空闲时间D.同施工过程各个施工段的流水节拍相等【答案】 D67、（2021年真题）投资项目的内部收益率是项目对（ ）的最大承担能力。A.贷款利率B.资本金净利润率C.利息备付率D.偿债备付率【答案】 A68、（2015年真题）土地增值税实行的税率是（ ）A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率【答案】 D69、天王补心丹主治证候的病因病机是( )A.心脾两虚，气血不足B.心阴不足，

23、肝气失和C.心肾两亏，阴虚血少D.肝血不足，虚热内扰E.心阳偏亢，心肾不交【答案】 C70、某公司发行普通股筹资，正常市价为600万元，筹资费率为5%，第一年股利率为10%，以后每年增长5%，计算其资金成本率为（）。A.15.5%B.15%C.10.5%D.10%【答案】 A71、寿命周期成本分析过程中，进行维持费中各项费用之间的权衡分析时，可采取的手段是（）。A.进行节能设计，节省运营费用B.采用整体式结构，减少安装费用C.采用计划预修，减少停机损失D.改善原设计材质，降低维修频率【答案】 C72、（2016年考题）工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定

24、项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出对应项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源【答案】 D73、（2019年考题）某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。A.6.03%B.6.05%C.6.14%D.6.17%【答案】 C74、基于互联网的工程项目信息平台的核心功能是（ ）。A.基本功能B.关键功能C.核心功能D.辅助功能【答案】 A75、按工程进度编制资金使用计划包括：编制工程施工进度计划；计算单位时间的资金支出目标；计算规定时间内的累计资金支出额

25、；绘制资金使用时间进度计划的 S 曲线。这些工作的正确顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 A76、（2020年真题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本B.结构C.价值D.功能【答案】 D77、招标单位与中标单位应自中标通知书发出之日起（ ）天内，根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。A.15B.20C.30D.25【答案】 C78、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目总经理的基本职责是（）。 A.筹措工程建设资金B.组织工程建设实施C.提出项目开工报告D.审定债务偿还计划【答案】 B79、（2015年考题）某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.2

26、5，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】 C80、（2021年真题）标准设计招标文件中合同文件的组成: 1、投标函及投标函附录;2、通用合同条款;3、专用合同条款;4、发包人要求;5、设计方案;6、设计费用清单;7、中标通知书，当存在不一致或矛盾时，正确的优先解释顺序是（ ）。A.1-7-2-3-4-6-5B.1-7-3-2-4-5-6C.7-1-4-5-6-3-2D.7-1-3-2-4-6-5【答案】 D81、在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应（）。A.分析结构、材质等

27、问题的同时，对建筑产品的必要功能进行定义B.先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价C.分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题D.分析结构、施工工艺的基础之上确定建筑产品的功能【答案】 C82、在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是()。A.强矩阵制B.中矩阵制C.弱矩阵制D.中矩阵制、弱矩阵制【答案】 B83、下列对于工程项目策划描述错误的是（）。A.工程项目策划可分为总体策划和局部策划两种B.工程项目总体策划是在项目立项决策过程中所进行的全面策划C.工程项目局部策划可以是专业性问题的策划D.局部策划必须在工程项目前期策划决策阶段进行【答案】

28、 D84、根据我国合同法，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此来消灭合同的行为称为（）。A.留置B.保全C.质押D.提存【答案】 D85、根据我国标准施工招标文件规定，下列有关工程竣工验收的表述中，不正确的是（ ）。A.监理人应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收B.发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书C.监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人D.承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提

29、交竣工验收申请报告【答案】 B86、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（）。A.12.0%B.13.5%C.13.8%D.15.0%【答案】 C87、（2014年考题）工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。A.管理业务专门化，易提高工作质量B.部门间横向联系强，管理效率高C.隶属关系明确，易实现统一指挥D.集权与分权结合，管理机构灵活【答案】 C88、对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，选择（）较为合适。A.

30、单价合同B.固定总价合同C.可变总价合同D.成本加酬金合同【答案】 D89、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。A.限额设计管理B.投资估算管理C.方案比选管理D.概预算编制管理【答案】 B90、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，此三项工作而言，其正确的工作流程是（ ）。A.成本核算成本分析成本考核B.成本分析成本考核成本核算C.成本考核成本核算成本分析D.成本分析成本核算成本考核【答案】 A91、在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，用相对值表示盈亏平衡点的是（ ）。A.单位产品售价B.产销量C.可变成本、固定成本D.生

31、产能力利用率【答案】 D92、（2017年真题）项目公司为了扩大项目规模往往需要追加筹集资金，用来比较选择追加筹资方案的重要依据是（ ）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】 D93、（2014年真题）投保安装工程一切险时，安装施工用机械设备的保险额应按（ ）计算.A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面原值【答案】 C94、（2020年真题）根据建设工程安全管理条例，危险性较大的分部分项工程专家论证应由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】 B95、（2019年真题）根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合

32、格之日起（ ）日内进行工程竣工验收备案。A.7B.10C.15D.30【答案】 C96、下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（ ）。 A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和工作面【答案】 A97、根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资本金注入方式 的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（）。A.开工报告B.初步设计C.工程概算D.可行性研究报告【答案】 A98、已知A、B工作的紧后工作为C，持续时间分别为10天、15天、19天，A、B工作最早开始时间分别为第18天、14天，C工作的最迟完成时间为第49天，则A工作的最迟开始时间和自

33、由时差分别为（）A.1天和20天B.1天和21天C.0天和20天D.0天和30天【答案】 A99、采用ABS方式融资，组建SPV作用是（）。A.由SPV公司直接在资金市场上发行债券B.由SPV公司与商业银行签订贷款协议C.SPV公司作为项目法人D.由SPV公司运营项目【答案】 A100、以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是（ ）。A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位可以任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动装修施工前，建设单位只能委托原设计单位提出设计方案【答案】 B二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题

34、意)101、关于投资方案基准收益率的说法，正确的有（）。A.所有投资项目均应使用国家发布的行业基准收益率B.基准收益率反映投资资金应获得的最低盈利水平C.确定基准收益率不应考虑通货膨胀的影响D.基准收益率是评价投资方案在经济上是否可行的依据E.基准收益率一般等于商业银行贷款基准利率【答案】 BD102、(2015年)关于合同形式的说法，正确的有()。A.建设工程合同应当采用书面形式B.电子数据交换不能直接作为书面合同C.合同有书面和口头两种形式D.电话不是合同的书面形式E.书面形式限制了当事人对合同内容的协商【答案】 AD103、实行法人责任制的建设项目，项目总经理的职责有（）。A.负责筹措建

35、设资金B.负责提出项目竣工验收申请报告C.组织编制项目初步设计文件D.组织工程设计招标工作E.负责生产准备工作和培训有关人员【答案】 CD104、根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括（）A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置【答案】 BCD105、（2014年考题）工程寿命周期成本分析中，估算费用可采用的方法有（）A.动态比率法B.费用模型估算法C.参数估算法D.连环置换法E.类比估算法【答案】 BC106、下列关于工程造价咨询企业信用制度管理的说法正确的是（ ）。A.工程造价咨询企业应当按照

36、有关规定，向投资主管部门信用档案信息B.违约行为应计入信用档案C.任何单位和个人均有权查阅信用档案D.个人查阅信用档案需经主管部门批准E.行政处罚等情况应当作为工程造价咨询企业的不良记录记入其信用档案【答案】 C107、成本核算所提供的成本信息是（）的依据。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本分析E.成本考核【答案】 ABC108、（2021年真题）对于非政府投资项目,投资者自行确定基准收益率的基础有（ ）。A.资金成本B.存款利率C.投资机会成本D.通货膨胀E.投资风险【答案】 AC109、根据合同法，下列关于承诺的说法，不正确的是（ ）。A.承诺通知到达要约人时生效B.承诺通知一经

37、发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.要约到达受要约人、承诺通知发出时生效【答案】 BC110、根据标准施工招标文件的相关规定，在履行合同过程中发生争议，采用争议评审方式的，发包人和承包人应在（），协商成立争议评审组。A.开工日后的28天内B.订立施工合同后C.开工之日D.施工合同生效后E.争议发生后【答案】 A111、在工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.开始节点和完成节点均为关键节点【答案】 BD112、（2013年考题）施工承包单位内部审查工程竣

38、工结算的主要内容有（）。A.工程竣工结算的完备性B.工程量计算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的时效性【答案】 BC113、（2015年考题）根据标准施工招标文件中的合同条款，签约合同价包含的内容有（）。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价【答案】 B114、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（ ）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】 AD115、

39、根据工程造价咨询企业管理办法属于工程造价咨询业务范围的工作有（）。A.项目经济评价报告编制B.工程竣工决算报告编制C.项目设计方案比选D.工程索赔费用计算 E.项目概预算审批【答案】 ABD116、(2014年)固定节拍流水施工的特点有（ ）。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距均相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】 ABC117、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始

40、时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点E.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大【答案】 AC118、应用价值工程，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（ ）。A. 优缺点列举法B. 德尔菲法C. 加权评分法D. 强制评分法E. 连环替代法【答案】 CD119、根据合同法，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()的，可以中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.同时投资的项目过多C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【答案】 ACD120、（2019年考题）投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有（）。A.折旧费B.摊销费C.修理费D.利息

41、支出E.外购原材料、燃料及动力费【答案】 C121、根据建筑法的规定，交付竣工验收的建筑工程必须（ ）。A.具有完整的竣工决算审计报告B.符合规定的工程质量标准C.具有完整的工程技术经济资料D.具有经签署的工程保修书E.具有周密的工程保修计划【答案】 BCD122、下列选项中属于设置费与维持费权衡的有（ ）。A.进行维修性设计B.采用计划预修，减少停机损失C.采用整体结构，减少安装费用D.进行节能设计，节省运行所需的动力费E.改善原设计材质，降低维修频度【答案】 AD123、(2010年)价值功能活动中不必要功能包括()。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能E.不足功能【答案】 B

42、CD124、关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ ）。A.通常情况下，利率的最高界限是社会平均利润率B.借出资本所承担的风险越大，利率越低C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高D.社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升E.借出资本期限越长，利率越高【答案】 AC125、根据政府釆购法实施条例，下列说法正确的是（ ）A.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%B.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%C.履约保证金的数额不得超过采购项目预算金额的10%D.投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%E.投标保证金不得超过政府采购合同金额的2%【答案】 AD

43、126、(2011年)根据注册造价工程师管理办法，下列事项中，属于注册造价工程师业务范围的有()。A.建设项目可行性研究B.建设项目经济评价C.工程标底的编制D.工程保险理赔的核查E.建设项目设计方案优化【答案】 BCD127、根据 工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业可被处 1 万元以上 3 万元以下罚款的情形是（ ）。A.跨地区承接业务不备案的B.进行不正当竞争C.不及时办理资质变更手续D.提供虚假材料申请资质的E.转包承接的工程造价咨询业务【答案】 B128、工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.确定建设项目合同价款C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】 BC129、（