三级防控劳务合同.doc

《三级防控劳务合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三级防控劳务合同.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程劳务分包合同工程名称：辽河石化公司三级防控设施完善工程（第一标段）工程地点：辽河石化公司厂内 2015年 月 日发包人（全称）：江苏中阳建设集团有限公司承包人（全称）：徐永行 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条、工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：辽河石化公司三级防控设施完善工程（第一标段） 1.2 承包工作内容范围详见： 12.辽河石化公司三级防控设施完善工程（第一标段）施工图及设计变更全部工程项目。 1.2.2 、施工现场三通一平、安全生产等工程项目。详见第

2、十六条：以下工程所发生人工费用由承包人负责。第二条、作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。第三条、合同工期开工日期 2015年 4月20 日完工日期2015年 12 月 3 日工期为：150 天 第四条、合同价款 4.1合同价款为：玖拾万元整（基数为叁佰伍拾万元）（不含甲供材料价款），增加部分按辽河石化公司工程结算单（不含甲供材料价款）的25%为承包人增加费（人工费，机械费）。4.2.1 本和同价款为固定价格，在约定的风险范围内，合同价款不再作调整。 4.2.2工程项目以外发生的零星用工：按现场实际鉴证。 4.2.3 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及

3、时等原因造成的停工、窝工累计超过8小时的按普工120元/工日，技工200元/工日，标准补偿（以实际发生，书面签证资料为准）本合同价款中含：人工费、机械费。人工费包括食宿费、石化公司厂内、苯板厂材料运输装卸费等。第五条、合同价款的结算和支付结算资料：5.1 合同价款的结算及预付歀。 5.2 工程交工后10日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后10日内进行核实，给予确认并办理分包工程结算手续。 5.3 合同价款的支付：工程验收合格后付款。第六条、安全施工、重大伤亡及其它安全事故处理 6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产

4、的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2 重大伤亡及其它安全事故处理 6.2.1发生重大伤亡及其它安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，必须作出书面记录或拍照。 6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担事故责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第七条、工程质量、验收与保修 7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

5、7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 7.3分包工程验收以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28 日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4对本工程的质量标准，双方约定如下： 本工程的质量标准为合格，如未能达到合格，由承包人修复达到合格。第八条、工期延误

6、 8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； 8.1.2 设计变更和工程量增加； 8.2非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：承包人应付违约金，每延迟一天3000元，总额累计不超过合同价款的5。第九条、文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行辽宁省人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 9.2对本工程的文明施工标准，双方约定如下：承包人每天应有专人对施工现场进行清理、做到完工、料尽、场地清，若有不文明施工的现象，发包

7、人经纠正无效后，由第三人负责清理，费用由承包人承担，地下障碍处进行人工开挖，违章作业造成后果由承包人负责。9.3承包人的施工日记，当日要由发包人俞帅呈或委派 签字生效。如果发包人或委派人不签字，由发包人负责。第十条、材料机具供应10.1本工程由发包人完全提供一切工程用材料，小型工具用具由承包人负责，其它设备由发包人以借用方式借给承包人。 第十一条、文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知的24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施，发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政，法律的责任。因保护文物发生的

8、费用，由发包人承担。第十二条、发包人的权利及义务 12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2 发包方于201年4月1日提供乙方图纸一套。12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况、材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。 12.6负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，

9、发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。 12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为 负责日常施工的管理、协调工作。第十三条、承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不得随意变更备案人员、人员变动率小于5% ，服从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续

10、生产时，承包人在不影响生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人应对作业人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。 13.6承包人确认 徐永行 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条、违约责任 14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工应按实际情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为结算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2 由

11、于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。 14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或结算余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人同意后方可延期支付；发包人不按合同约定支付劳务费或结算余款，另行协商。 14.1.4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。 14.2承包人违约责任 14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场。但发包人应

12、在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签订。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队和双方商定的管理人员进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失由承包人承担。第十五条、合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“”) 1、向当地仲裁委员会申请仲裁2、向当地人民法院起诉。第十六条、以下工程所发生人工费用由承包人负责1、施工所用材料运输装卸费（石化公司厂内、苯板厂）2、文明施工，安全生产，目视化，标牌安装费用。3、临时设施，临时工棚，材料堆放所用设施所发生的费用4、小型工具、用具，手持电动工具由承包人负责，其它机械设备承包人如另行需要可向发包人借用。5、由承包人造成的工程质量问题所发生人工、材料机械费用由承包人负责。6、设备维修费由承包人负责。7、承包人参加建设单位招开的生产会议。发 包 人：江苏中阳建设集团有限公司发包人代表签字：承 包 人： 2015年 月 日