园林绿化项目管理手册(含园林绿化施工合同)45853.docx
《园林绿化项目管理手册(含园林绿化施工合同)45853.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《园林绿化项目管理手册(含园林绿化施工合同)45853.docx(218页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、北京金都园林绿化有限责任公司项目管理手手册(附录录部分)附录1:工程项目目内部承包包合同(范范本)109附录2:工程项目目内部承发发包安全管管理协议(范范本)116附录3:项目部公公章启用承承诺书121附录4:项目部项项目经济分分析模版122附录5:工程款款支付审批批表填写写实例133附录6:工程检查查记录134附录7:工程交交底记录的的表式及工工程交底资资料移交清清单136附录8:工程施工工安全责任任书138附录9:生产安安全事故报报告和调查查处理条例例(国务务院第4993号令)140附录10:北京金都都园林绿化化有限责任任公司应急急预案149附录11:北京金都都园林绿化化有限责任任公司施工
2、工现场场容容卫生标准准158附录12:北京金都都园林绿化化有限责任任公司工程程施工现场场环境保护护标准161附录13:北京金都都园林绿化化有限责任任公司工程程施工现场场保卫消防防工作标准准163附录114:建设工程程施工合同同(示范文文本)(GGF1999900201)166附录15:建筑工程程施工发包包与承包计计价管理办办法(建设部令令 第107号)194附录16:建设工程程价款结算算暂行办法法(财建200443699号)197附录17:关于转发发财政部、建建设部建建设工程价价款结算暂暂行办法(京京财经二2005510332号)202附录18:建筑工程程安全防护护、文明施施工措施费费用及使用
3、用管理规定定(建办2005589号号)203附录19:北京市实实施建设工工程施工人人员意外伤伤害保险办办法(试行行)(京建建法2000400243号号)209附录20:北京市园园林绿化建建设工程施施工合同(示示范文本)(BF20040204)211附录21:建设工程程施工专业业分包合同同(示范文文本)(GGF2000300213)228附录22:苗木采购购合同(范范本)250附录23:机械租赁赁合同(范范本)252附录244:建设工程程施工劳务务分包合同同示范文本本(GF-20033-02114)255附录25:最高人民民法院关于于审理民事事案件适用用诉讼时效效制度若干干问题的规规定(法释释2
4、0008111号)271附录26:最高人民民法院关于于审理建设设工程施工工合同纠纷纷案件适用用法律问题题的解释(法释20004114号)275附录27:北京金都都园林绿化化有限责任任公司优质质工程评比比办法278附录28:工程移交交证书格式式287第 324 页附录1: 工程项目内内部承包合合同(范本本)工程项目内内部承包合合同(范本本)甲方:北京京金都园林林绿化有限限责任公司司 乙方: 甲乙双方经经协商一致致,甲方同同意乙方作作为项目承承包人,承承包甲方与与工程发包包人签订的的工程施工工合同约定定的施工范范围和工程程内容,并并以甲方的的名义履行行甲方与工工程发包人人签订的工工程施工合合同(以
5、下下简称“主合同”)中有关的的合同义务务。乙方对对其所承包包的工程项项目在接受受甲方监督督前提下实实行自主经经营,自负负盈亏。一、 工程概况1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程内容: 4. 工程承包范范围: 5. 工程承包方方式:包工工包料6. 工程发包人人(业主): 7. 工程合同价价款:人民民币: 元整(¥ 元)8. 工程合同工工期: 9. 养护期: 10. 工程质量标标准: 二、 管理费及税税费缴纳1. 乙方在承包包期内,按按工程合同同总价的 (不含税)向甲方交交纳管理费费;管理费费由甲方在在每笔款到到帐后按比比例扣除(多多次扣取)。2. 与本合同约约定的本工工程相关的的各种税
6、费费(包括但但不限于国国家规定的的各种税金金、印花税税及办理完完税证明费费用等)由由乙方承担担。三、 甲乙双方的的权利及义义务(一) 签约管理方方面:无论是甲方方还是乙方方承揽的业业务项目,应应由甲方统统一对外承承接并由甲甲方以甲方方的名义签签订合同,对对外谈判及及签订合同同应遵守以以下事项:1. 对外项目合合同可由乙方与与工程发包包人洽谈,如如有需要,甲甲方可以委委派工程技技术人员、核核算人员予予以协助;除另有约约定的以外外,甲方对对于对外工工程合同条条款有最终终决定权;2. 乙方与工程程发包人最最终谈定的的合同条款款,应报甲甲方审查,甲甲方认为合合同条款可可能给甲方方造成损失失或者有重重大
7、经营风风险的,有有权拒绝签签署。3. 乙方对甲方方拒签合同同的理由有有异议,可可以要求甲甲方说明情情况。但对是否签签署合同,甲甲方有最终终决定权。4. 甲方与工程程发包人签签订的工程程施工合同同(即“主合同”)应由甲甲方保存合合同正本原原件及至少少壹份副本原原件,其余余副本由乙乙方保存。5. 对于本合同同约定的施施工内容,禁止乙方方转包及私私自进行分分包。若乙乙方确实无无能力组织织施工的项项目,需提提前向甲方方提出分包包项目申请请书,甲方方同意后,由由甲方与分分包方签署署分包合同同。(二) 安全管理方方面:1. 为贯彻“安安全第一,预预防为主”的方针,根根据中华人民民共和国安安全生产法法、建设
8、设工程安全全生产管理理条例、北京市市安全生产产条例、北北京市建设设委员会实实施建设设工程安全全生产管理理条例办办法和国国家相关法规,明明确双方的的安全生产产责任,确确保施工安安全,在本本承包合同同签订的同同时,甲乙乙双方必须须就乙方所所承包的工工程项目签签订工程项目目内部承发发包安全管管理协议(以下简称安全管理协议)作为本承包合同的附件(见附件)。2. 在安全管理理协议中乙乙方必须指指定专人负负责安全管管理工作,甲甲方定期指派专专人负责联联系,并检检查、督促促乙方执行行有关安全全、防火规规定及双方方签订的安全管理理协议的情况。3. 如乙方所承承包的工程程项目在施施工过程中中因违反国国家、地方方
9、有关安全全、防火法法规和规定定,以及双双方签订的的安全管理理协议书而而出现安全全事故,由由此引起的的一切责任任,由乙方方承担。(三) 施工方面:1. 乙方应严格格按照主合合同中有关关承包方所承承包工程的的约定,以以承包方的名名义履行相相应的合同义务务。2. 乙方自行负负责项目经经理部的人人员招募,但但其项目经经理、技术术负责人、质质量负责人人、安全负负责人的人人选应当报报甲方审批批,招募其其它工作人人员应报甲甲方备案。招招募费用由由乙方自行行承担。但但乙方不得得以甲方的的名义进行行任何形式式的人员招招聘,乙方方承诺:甲甲方每查实实一件向甲甲方支付人人民币壹拾拾万元的罚罚款。3. 甲方有权对对乙
10、方承包包的项目进进行施工管管理。必要要时,甲方方有权根据据乙方履行行主合同义义务的情况况和工程施施工的情况况,就乙方方承包的工工程指派质质量、进度度及安全等等监管人员,督督促乙方按按照主合同同的约定进进行施工。甲甲方为此所所派出的监监管人员除基本本工资和职职工统一保保险费用外外,其它费费用均由乙乙方承担。4. 乙方未按主主合同约定定的质量标标准及进度度进行施工工的,甲方方指派的监监管人员有权权责令其改改正。乙方方拒不改正正或经改正正仍不能达达到主合同要求求的,甲方方有权解除除本承包合合同并另行行指派人员员负责该项项目的施工工任务,且且由乙方承承担因此而而给甲方造造成的经济济损失。(四) 材料供
11、应方方面1. 乙方严格按按照主合同同约定的进进度及质量量要求购买买施工材料料,乙方购购买材料的的清单及材材料供应商商的基本信信息应报甲甲方备案。2. 乙方应保证证所购施工工材料及时时送至施工工现场。乙乙方未及时时将所购材材料送至施施工现场的的,甲方有有权提出异异议并要求求乙方作出出合理解释释。乙方无无法作出合合理解释且且仍不能在在合理期限限内将所购购材料送至至施工现场场,造成工工期延误的的,甲方有有权解除本本承包合同同,且由乙乙方承担因因此而给甲甲方造成的的经济损失失。3. 乙方与第三三方签订的的、有关本本合同约定定工程范围围内的物资资、材料、设备备采购合同同,不得加加盖项目部部公章,更更不得
12、以甲甲方的名义义签署。乙乙方承诺:甲方每查查实一件即即向甲方支支付查实金金额的双倍倍罚款。 (五) 财务管理方方面1. 乙方必须严严格按甲方方的财务制制度进行本本工程的财财务管理。2. 甲方为乙方方所承包的的工程单独独建帐。乙乙方承包的的工程项目目所收全部部款项必须须直接汇入入甲方指定定的帐户,并并由甲方向向工程发包包人开具发发票。3. 乙方所招募募人员的报报酬、工程程业务费用用、购买材材料、租赁赁机械设备备等所需费费用及工程程的相关税税费由乙方方支付。甲甲方不为乙乙方垫付任任何款项。4. 乙方向甲方方申请支付付已到甲方方指定帐户户的相应工工程款时,需需提交经甲甲方督察员员签字的工工程款支付付
13、审批单,同同时须有业业主和监理理签认的计计量资料或或工程款到到帐上月由由乙方填报报并经甲方方督察员签签字的项项目经济活活动分析月月度报表(外施项目报表)、工程检查记录和农民工工资发放明细表或农民工工资发放承诺书作为工程款支付审批单的附件,甲方在收到工程款支付审批单后7个工作日内,将扣除管理费的工程款支付给乙方,乙方在支取工程款时,必须向甲方提供等额的发票。5. 本工程款必必须专款专专用,甲方方有权监督督乙方的工工程款项去去向。6. 工程全部完完成且经验验收已达到到主合同约约定的质量量标准,并并在乙方按主合同的约约定履行工工程养护义义务且在甲甲方收到业业主的工程程尾款后,14个工作日内,将本工程
14、专用帐内所余金额扣除管理费后,与乙方结清工程尾款。(六) 风险管理方方面工程发包人人违反主合合同约定的的,由乙方负责责与工程发发包人进行行协商和谈谈判。甲方方认为工程程发包人的的违约行为为给甲方造造成的损失失通过协商商和谈判不不足以弥补补的,甲方方有权自主主决定根据据主合同约定定解除与工工程发包人人签订的工工程施工合合同,或提提起仲裁和和诉讼。(七) 施工过程管管理方面1. 业主主方现场负负责人: ,联联系电话: 2. 监理理单位现场场负责人: ,联系电电话: 3. 甲方方指派的督督察员为: 4. 督察察员的职权权:监督乙乙方在施工工现场内的的安全、质质量、进度度执行等合合同履行情情况。5.
15、合同同签订七日日内,乙方方向甲方支支付本合同同价款100%的履约约保证金(从首付款款扣除或从从每笔工程程款中分次次扣取)。施施工期间,乙方必须严格执行甲方与工程发包方签订的“主合同”约定的工程质量标准、工程进度要求,甲方不定期安排工程技术人员督察乙方施工安全、质量、进度执行情况。若发现乙方在施工安全、质量、进度等方面有悖“主合同”相关要求的问题存在,甲方督察人员有权要求乙方限期整改,并向乙方签发限期整改通知书,若在限定期限内乙方无明显改进,甲方视对工程影响的轻重程度,每次处以叁到伍万元罚款,直到达到“主合同”约定的标准为止。甲方督察员的督察报告一并作为工程款结算依据。6乙方在在工程的施施工过程
16、中中,努力做做好与业主主、监理及及工程所在在地业务主主管机关等等相关各方方的沟通协协调工作,服服从甲方对对项目的统统一管理,执执行甲方的的管理指令令。若甲方方认为乙方方的行为惰惰于执行甲甲方的统一一管理要求求,则必须须于甲方要要求的期限限内整改提提高,以达达到甲方要要求的结果果。否则,甲甲方视为乙乙方违约、放放弃了自己己继续履行行本工程的的施工及放放弃了自己己关于本工工程的所有有权利(包包含但不限限于经济、法法律)的主主张,甲方方视具体情情况对工程程进行接管管,乙方从从甲方接管管之日起全全面退出本本工程。为为此,乙方方承诺:无条件接接受甲方作作出的处理理决定,独独立承担因因此引发的的各种债权权
17、债务。(八) ISO体系系认证的目目标分解和和实现 甲方已已于20005年6月月通过质量量管理体系系认证(GGB/T 19000120000 iidt IISO 99001:20000)、职业业健康安全全管理体系系认证(GGB/T 28000120001)、环环境管理体体系认证(GGB/T 24000119996 iidt IISO 1140011:19996)。乙乙方在项目目施工管理理中的一切切行为、过过程(包括括施工过程程中的质量量管理、进进度管理、环环境管理、职职业健康安安全管理、工工期控制、材材料采购管管理、机械械使用管理理等)必须须按照前述述相关体系系标准实施施。同时,按按甲方的标标
18、准和规范范认真填写写统一的表表格,定期期向甲方报报送相关文文字资料并并建立本工工程可供认认证机构查查询、考核核的档案记记录。(九) 乙方承诺先先行支付本本工程雇佣佣的农民工工工资,并并于每期工工程款支付付时提供农农民工工资资发放明细细表原件一一份给甲方方备案,乙乙方对农民民工工资发发放明细表表的真实性性负责。若若发生农民民工工资发发放不到位位而引发的的农民工上上访事件,乙乙方除无条条件承担全全部经济赔赔偿和法律律责任外,每每发生一起起(次、件件)还要向向甲方无条条件支付人人民币伍拾拾万元(¥5000000.000元)的的罚款。(十) 其它甲方应对乙乙方承包的的工程提供供必要的协协助,或应乙方请
19、请求提供技技术指导和和建议,办办公室使用用(使用费费: 无 ),机机械设备使使用(使用用费: 如发生,另另行商议 ),代代理协调与与工程发包包人或有关关部门的关关系,由此此发生的费费用由乙方方承担,乙乙方在具体体工作中严严格执行甲甲方的各项项制度。四、 违约责任:甲乙双方方如发生违违约,由违违约方承担担相应的违违约责任。如如发生争执执,在甲方方所在地的的法院通过过诉讼解决决。五、 补充条款1. 本工程项目目部公章(如如果有)必必须经甲方方授权颁发发,且乙方方必须签订订项目部部公章启用用承诺书。项目部公章仅用于本项目与工程发包人、设计及监理单位的各种文件和资料往来等授权使用证明限定的范围。如果超
20、出甲方授权范围而发生的各种纠纷(包含但不限于刑事、民事),由由乙方承担全部后果,并无条件赔偿因此而给贵司造成的一切损失,同时每件纠纷向甲方交纳所涉及标的额双倍的罚款。2. 乙方须严格格执行本协协议书,自自觉遵守园园林绿化工工程的有关关法规和规规章制度。3. 乙方生产经经营中,要要精心管理理,文明施施工,完善善工程项目目的各种规规章制度。4. 乙方必须建建立、健全全各种财务务制度,建建立、健全全各种台帐帐,按财务务和税务规规定定时向甲方方财务部报报送真实、完完整的财务务报表。5. 乙方应做好好工程资料料归档工作作,甲方会会随时到工工地检查乙乙方的工程程资料。工工程竣工后后,将完整整的工程资资料及
21、工程程决算书各各交壹份给甲方方存档。六、 合同书份数数:本合同同壹式肆份,具有同同等法律效效力,乙方方壹份,合约部部、工程部部、财务、各各壹份。七、 合同生效与与终止:本本合同双方方签字盖章章后即刻生生效。甲乙乙双方均应应严格遵守守本合同约约定条款,任任何一方单单方毁约,受受损方有权权要求违约约方予以经经济赔偿。在甲方收到工程发包人退还的主合同的全部履约保证金后,乙方按项目部公章启用承诺书的约定退还甲方授权的项目经理部公章(如果有),向甲方提交本合同约定工程的全套完整竣工验收资料7个工作日内,甲方退还乙方所交的履约保证金(扣除施工过程中各种罚款后的余款,如果有)。由于乙方违约,导致甲方向本工程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 园林绿化 项目 管理 手册 施工 合同 45853
限制150内