2022年一级造价师考试题库模考300题含答案下载(广东省专用).docx

《2022年一级造价师考试题库模考300题含答案下载(广东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库模考300题含答案下载(广东省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、建设工程没有交付的，合同没有约定付款时间，拖欠工程款利息的起算日起为（ ）。A.提交竣工结算文件之日B.确认竣工结算文件之日C.竣工验收合格之日D.工程实际交付之日【答案】 ACY7M10S2J6J2Q2L2HD6T8I1H3T7X1N9ZH1U9C2Q9V7V3G62、经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76mA.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%【答案】 DCQ10F6W5W1R10D7T10HY2R6S4C9F3T5V6ZT10O9D2T8U9A9A63、根据基本建设

2、项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】 CCO7G8N8A2D6E6C8HH10B7V6X6X8X9T2ZB8Q5F3B10W1A8H44、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个 主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCF2V10X5D8K4S7K7HM8Y5M2U6I2B1W8ZF6E4G4V9I1S6F45、下列关

3、于工程计价的说法中，不正确的是（ ）。 A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合【答案】 BCJ4T5I8X1V5E2S5HA7P5Y10M3A4U8R9ZC8H9Q9Z6O7T10L46、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编

4、码由编制人根据需要自主确定【答案】 CCL5A1K4I3Q2Y2Y1HP4G9P3O2S1W10K5ZI1U1E9N1F4X10M57、某街道服务中心工程项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为2000万元、2000万元、1000万元，贷款年利率为6，建设期不偿还利息，则该项目的建设期利息为（）万元。A. 344. 62B. 510. 00C. 528. 22D. 689. 23【答案】 CCA3S8N10T6E7Y6Z9HJ9Z8T2C6J4I2T5ZU6V1V5R8Y7G9D18、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确

5、的是()A.矩形正方形T形一L形B.L形T形矩形正方形C.正方形矩形T形L形D.T形L形正方形矩形【答案】 CCN1O1E1T3N9R3C9HM7Q8Y2U6Z2A9B10ZW4X2E2L4G2D1F59、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（ ）。A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】 BCN6X10Z6X10F1Q9H4HL3U1P5H10X8I2D8ZB6N1G5C6A7L10O1010、关于确定材料消耗量的基

6、本方法，下列说法错误的是（ ）。A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗量的计算D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法【答案】 CCB8C7K2S4R1I7A9HH1S7T1L2E1M5E3ZL5B3L5Q1I6Z5S111、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（

7、 ）。A.1.30B.0.77C.0.92D.1.56【答案】 ACI2H7Z10P4F6X3D9HV1S4L4R1K9T6X8ZM3E5F8B5M1H4B412、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.建设投资是指为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.固定资产投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和C.工程造价是指为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.工程造价是指在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 DCE4G1A4W2G4S6P7HY5U1L8N1X4H10C2Z

8、A4J5Y6I4K7E3U613、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具 体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACT2X8P1V7I4J5E4HK8F6O4N3W8T3U2ZQ3Z10Z9V5Y7C5A514、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=（现行预算定额中人工工日用量人工日工资单价）C.材料费=（现行预算定额中各种材料耗用量相应材料单价）D.机具使用费=（现行预算定额中机械台班用

9、量机械台班单价）【答案】 DCR10P8K4E10C9H3M5HM3Y7Q10Y8R3C5U2ZI3E6E8E8Y9K5S815、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】 ACD1Q8P3Y7F5E7I1HY3P6G3L4M4L10M9ZD9Q8E4H1M1K10H816、因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变

10、化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】 CCO10V6G5P6Y6H5H3HW5Y3E7S2E9W2T6ZH4S2Z1E7U1G4D717、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作【答案】 ACH4S10G10H3Y6J3C9HA1O10M9J1K2A2I4ZO5X8Q5Z3W3M5W118、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。 A

11、.1.3；2.5；3.5B.1.5；2.5；3.5C.1.3；2；3D.1.5；2；3【答案】 CCF7X8Q5A2K4G7Z2HU6W2L1K1Q7J1B9ZE10R5G9T3Q7I5O719、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性【答案】 ACL9P8Z7P4F7Q9L1HA10M4R4S7J5A10O9ZX3I2U4G1V5S9K220、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。 A.数据统计法

12、B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】 DCO5X7H1Q4M3B5P7HM5E4G3N4U7C9T5ZN6S10Q9Y9E6A6E921、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】 DCA9C2P3H4U1V1A9HR8U2T9X7O7Q6E7ZE2W3B7T3K10X5I722、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。 A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究【答案】 CCM2M5C8U4A7

13、S5J1HP2J2O8A10A4A9O5ZQ9Q7E10A4Y7T6V723、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】 DCB2S7G5B10O9U10O7HV5X7Y3O9T5U3Y7ZF1T5M3K4W8S5D224、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照

14、台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCI10L7P9R3Q5M7F7HY6F1N9J10D4R7V9ZG8K7L5C3F4V4G925、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（ ）。A.50%70%B.70%90%C.70%D.75%90%【答案】 BCC7X4T9G6T6L1J2HS1B5D3W10I9T1H10ZQ9R7S5L5S8D2Z326、（2020年真题）根据基本建设项目建设成本管理规定，建设项目的建设成本包括（）。A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费【答案】 DCA8Y4A5A3T

15、7Q1G8HV8Z7T9R10R5B2E9ZS3A4P3Q5Q3F5N1027、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】 DCW6G8B1J6U5T4X2HH4V5W10F7Z4C4W1ZQ5I5F8E6P7Z6P928、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（ ）。A.索赔事件发生沈天内 B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内 D.索赔事件发生56天内【答案】 CCZ2W1G2H3A1E8O9HZ1F1U5E3Y4I4Y8ZM6C9Z4D6K6C3C72

16、9、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段不可以确定的内容是( )A.预付款的支付比例B.工程的数量增减C.承担额外任务D.价格调整条款【答案】 CCC7Y9I4O2W2R9G8HZ8O4L2C8K2M3Z9ZU3Y5A4K1P5B5U230、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最

17、后签订的合同为依据【答案】 BCB4H3R2H7Y8I10W2HQ9D10J1V3Y4G2E4ZH1A10W10D3K5A8G531、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】 CCI8G3P1D1L8K5O5HD2V5L4R6R9O7K8ZG6N6C10N6E4V1O932、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。 A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）消费税税率B.银行

18、财务费=到岸价格（CIF）人民币外汇汇率银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）人民币外汇汇率保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）人民币外汇汇率外贸手续费率【答案】 ACZ1Y10E7H5P4Q9R3HB8X10M6S5U10K1E6ZW9A4B5G6D3Q10Q333、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员 1000 人，工资和福利费按照每人每年 20000 元估算。每年的其他费用为 1000 万元，其中其他制造费 600 万元，现金的周转次数为每年 10 次。流动资金估算中应收账款估算额为 2000 万元，应付账款估算额为 1500 万元，存货估算额为 6000 万元，则该项目

19、流动资金估算额为（）万元。A.6800B.6760C.9800D.9760【答案】 ACA7B9I7I3Z10M7E6HU2R5S5L6Q7J10O3ZV5M10F4F8S9T10X834、根据现行标准设计施工总承包招标文件，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】 CCB1R4B5M2J7V9J9HN9P2T5J7D5K5S8ZP7Z7G8H9A1U1S835

20、、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（ ）。A.大型机械设备进出场费 B.引进设备检验费C.临时故障排除费 D.机器损坏【答案】 CCI6N9E6N5A8S9E10HH5M1T10E10J3N8F7ZA2A3I1E9N5M1X536、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A. 6500B. 7000C. 7800D. 11800【答案】 BCD3O4R7T7N3T9

21、X6HU9R10H7G9B6J5B7ZQ5R6H9K6H2R1P1037、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 DCX10Q3G10J8L8U6A2HP9O6R2J2M1A3Z7ZR4N5O2Q4E7R5Z1038、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（ ）。A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态

22、投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额【答案】 DCP3J4Q2E5H7X8Y3HH6I6W3I3B4U10L6ZO10W8X6K2U1M6K739、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3 混凝土柱工程量需消耗10.5m3 的混凝土。现场采用500L 的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3 需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】 DCP8

23、N6Y5N4U10I8M10HX1P10R8F2L8T1D1ZD4P10K4O3W9E3U1040、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（ ）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费【答案】 DCG8R3I2V6A3B10V8HA7M5T7I3P3B7C6ZN4X7N4K5W1L5B1041、采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（ ）。A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【答案】 CCB8G

24、5Y2I6C5P2G7HI7O5H7X8H10H7G3ZE7M6I6N10S3Z1O1042、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是().A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%【答案】 CCQ2D7J4W3R6K3L10HU3X9M9V1F9B2D7ZR5V7U8R10X10Q9I943、采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为

25、（）%。A.4.95B.5.21C.5.45D.5.50【答案】 DCC5N2L4W10D2C5N5HC1Q7Y3P6E5Z8J7ZX3S6W3X7B2X2S644、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（ ）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定 资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值【答案】 BCX9U6M6D8O5K6M5HG2X8W5I9X4J7R2ZH2D9A5Q5E8C5U245、在工

26、程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCG10U8W6Q5A5M1D2HD3U5G9Z3G4B4K9ZO2W8Z1E2Z8L7G1046、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报

27、价应被拒绝【答案】 DCH5A2W4W6N2A9D4HQ2K5Y5S6N10O9W8ZG9E3V8P6D9C5F247、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止【答案】 CCT1E6I2F9Q8X5U1HN2V10V6M1H4E5B9ZT1O8P6N8B4C4L748、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（ ）。A.准备钻孔

28、机械的费用B.抽水、值班、降水设备维修等费用C.泥浆制作、固壁费用D.对接上、下井管的费用【答案】 BCV1E5J3P10N3K5L4HB7C1M2Y9V4H3A1ZJ10M1J2I5B3A9Y449、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ）A.承包人自行增建的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】 CCF2G7H1C5A6F7S6HT10V9D5U6L2Z4Y1ZY7P6E5A6O4F5D350、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+

29、运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DCJ5A1N1K9K9D3S7HS7Q9B1I6H9T8V10ZL2W5P5R1P6O5Q451、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】 CCN4J4S4S8R7D10X10HT3R3Q1U9I10V8I4ZK7B9F7B10O4R8Q1052、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金

30、额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元A.2286B.6400C.1600D.5714【答案】 DCV5O8U9L5E10B8M10HX8R7N3G8X9D9J8ZO10X7G6I5W2A10J453、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（ ）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】 DCA2B10T2N4Q2U2E3HW2V2X4F4D4K1S5ZO6J6Y2G

31、10V9I1V954、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（ ）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】 ACS10I3G1P10J6P7K4HI2M1N7Z4J3A3L8ZM2I3S6H7X9T10X855、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本

32、案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCH1S9Q8W9L10G10I1HN4B3B6Y4W8M4H5ZM2M4N10K3W6A10N856、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。 A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】 DCB9R2K3T8R6Q10F1HN5D7L6Q2P5Z1C4ZA3D7Z3N2H10T3V757、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用

33、工具费、废品损失费共 10 万元，外购配套件费 2 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1，利润率为 5。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59【答案】 CCG6D5V7C5S9V9U2HK4U7Y2B7A2R2O5ZY3A5H10Q6B5E2B658、建设工程造价指标的时间确定中，合同价应采用（）。A.工程开工日期B.工程竣工日期C.工程开标日期D.工程基准日日期【答案】 ACB6M1Q9P5G5S8Z1HG9V6S4W8P10P5D2ZP4Q4F3Y1K5M8B159、（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10

34、m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】 BCA10W5I7P5J2Y9T1HZ3M3H7H1I2L3J2ZB4U1B10Y1C10W2O460、（2020年真题）根据标准施工招标文件通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变

35、化【答案】 BCH1F3O2G10F9N3Y1HV1E5C2G5C7K10V5ZQ2R9T5U5V2C6D861、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】 DCW4G6D10R8U3W3R3HI3P10K2E10N8L8J1ZH2P4I1H9W10T3D462、根据标准施工招标文件（2007 版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（ ）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前

36、竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】 BCF2J8F8F2P2J3K1HQ5P3T6K10S3Y7V7ZB8S9L7T5B1D2U663、下列有关静态投资部分估算方法的描述，正确的是()。A.在条件允许时，可行性研究阶段可采用生产能力指数法编制估算B.在条件允许时，项目建议书阶段可采用指标估算法编制估算C.在条件允许时，可行性研究阶段可采用系数估算法编制估算D.在条件允许时，可行性研究阶段可采用比例估算法编制估算【答案】 BCF10S2J4U6E7B9K7HD4V9E9H2H2A8Z7ZD8A8O6G4P5A3G364、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二

37、年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.400.0B.580.0C.609.5D.780.0【答案】 CCP8P6A1W2T1B3Y7HW7B9E8G8A6J10V7ZA8X2D3B8Z5F2F965、一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。A.2B.3C.5D.10【答案】 CCH9J9C5K1W6P5G8HP3Y4Z2I1C2H5K5ZE3L9S2F5D3O2C666、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发

38、布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】 CCX2D4U10L2E1O10P6HW1Z4H8Q4D10Q6Z2ZB1J1H9Q3Z6F5I967、项目规模效益赖以存在的基础是（）。A.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件【答案】 CCB2I7D8I6U6Q8H3HK5O9J7E4U7V3F9ZZ3F7X7B2Q6C2L568、（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】 BCM1C2N7K8F3G4D1HR7R

39、5K4O6K7L8N8ZJ9L10W6Q3D8N6Z669、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布【答案】 ACD4Q9E9F5T3K5X9HP1P9O3A7Q6J10E6ZZ10H4W3L7A7O1S870、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（

40、1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】 BCL10Z8G1O9T10A9M3HK8H8I10W5M2X1L5ZE5N6U4Y8Q5Z2W271、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1

41、%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%5%计算【答案】 DCE7K4F6W2S3M9T2HF4F9C6O4E3U3M1ZN10Y6N8Z7P6T1V972、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。A.24B.48C.72D.96【答案】 BCA7U8T3P8M3V1C7HG5Z2Y2W6F4D6L9ZM2X2J4V4E1N7X773、投资估算的主要工作包括：估算预备费估算

42、工程建设其他费估算工程费用估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。A. B.C. D.【答案】 CCU1S9P2Z2O5M5A8HR2E6Q4T10E3G3O8ZQ6P9E10L1G10Z2K174、某项目评标基准价是1000 万元，投标人投标报价是1200 万元，招标控制价是1300 万，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】 BCV2V7X1T4O7H7Z9HU2L6Y4F2B7F7H8ZA1U8X5C4H6E4G575、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，

43、建设单位管理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】 ACY9S3M8S10O3L10A4HV7B7G4W4N1F1D7ZW7L1H8B6I10V10U1076、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】 BCH3L4R8W6M7D7M8HE4F1O6F3J4X7K1ZV5E4H3A10S8O5X277、

44、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75，2013-2017年工程造价平均每年递增8%，则新建项目的静态投资额为（）亿元。A.16.74B.20.41C.22.04D.15.51【答案】 DCT6Y6T7G4B5P1J5HY6V4P2F2Y3H7Z9ZY4C10L9P1L7D5A378、下列投资估算方法中，精度较高的是（ ）。A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法【答案】 DCH1Y7F4J1G10K9Q6HA3Y10U6A3R7G10O5ZG7Y4R

45、9A7N2F1Y679、依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCJ10D3J8H7S1X2X4HV9B10X9X6G4V7Y10ZQ1Z4J9L6K3G10N780、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的是()。A.生产单位管理人员工资B.行政管理用房折旧费C.其他资产摊销费D.研究与开发费【答案】 ACP8L5I8F8B7E3Y5HQ7P10G7P5I8F1T2ZA6H10R6Z10H3Z2F381、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【答案】 BCM7M5Q4J8D7B7E7HL9G8F3M2U1U8Y3ZO5Z3T9D1K5F4L582、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。A.合同中任何工程量的变化都构成变更B.合同中任何工作的删减都构成变更C.不论何种变更都必须由工程师发出指令