2022年一级造价师考试题库通关300题(附带答案)(四川省专用).docx

《2022年一级造价师考试题库通关300题(附带答案)(四川省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库通关300题(附带答案)(四川省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据 FIDIC施工合同条件的规定，预付款的扣还起点时间为（ ）。A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%C.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%D.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%【答案】 BCF6T3F8T8R3L5

2、R4HT10S9U1G2V9E3H10ZM10A9E10A4F2Y10W62、关于招标控制价的说法，下列正确的是（ ）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】 CCZ1V4P10B4E10J9M8HC5F4O10S9Y1P10N9ZR5W4Z9T10W4S9V93、某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6

3、亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（ ）亿元。A.0.56B.2.24C.2.66D.2.81【答案】 CCN6R2X6T9X8R7M4HK6L4D10J7U9C6Q9ZC10U4D3I1D5F2T64、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担

4、提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCY6X9S6Q6P7J2R8HB4N9X3B10K4L5O7ZM1C9S1A9O4Y4X15、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）。A.劳动者不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，劳动者可变C.劳动对象不变，劳动工具、劳动者可变D.劳动者、劳动对象、劳动工具均不变【答案】 DCY1K3R1D10Z6W3T10HN2Y10S7N8B7J3T2ZP3A4D8Z4N10A7G106、有关投标文件

5、的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交D.一般项目投标有效期为3060天【答案】 BCN4J6D9N2V2X7J2HW5U8D8U10L6L1X9ZI5N3Z3A5T3L7I77、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（ ）。 A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天D.工程师已参

6、加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验【答案】 DCA9C9X10F9H1Y7G2HU1A7B2Q8K4Y5T10ZV7K6P7C5Q10N1P38、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。 A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】 ACH2Y3U10Y10J5X1Z9HQ

7、5O10T6T1B2L10W3ZJ2I2H7S9L10Z1Y49、（2017年真题）关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACD8N3R9A4Q4E5B8HX4S5S4Q10P1S3Q9ZD10U4T6Q4V7H7K910、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费中文明施工费的是（ ）。A.工程防扬尘洒水的费

8、用B.建筑工地起重机械的检验检测费用C.临时排水设施安砌、维修、拆除费用D.现场围挡的墙面美化、压顶装饰费用【答案】 DCJ9S6M8V1H10S7L3HR4V4E9C2H6S9I5ZW8A6F6D4G7U9K211、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】 DCG2D9X10Z2Z9X8D5HS7H8M8D2X3B7E9ZZ9H7L5W6W10F2J412、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人

9、B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】 DCW7T3N5J1P10F9G1HR5T8A7B5N6W10M8ZW10O3O5C10K1M3X313、某工程在建设期初和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况如下表所 示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为（ ）。A. 98.02 B. 108.11C. 110.72 D. 119.70【答案】 BCO8P7A4N3O2P7N6HE2D4U6J7Q9W3A10ZA3X10E3S7H7T1A314、下列关于建筑安装工程税

10、金的计算公式中，正确的是()。A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率【答案】 CCO7T5B10B9U10N9E10HI7U2I8K1V9G6I6ZL6B4T7R2R1C1B315、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】 ACW5U8O8K4J1C1W4HG2T7X10G6P6P5U

11、1ZI6J10A2K9D10Y9G1016、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】 DCX9A7E7X1H9T1S4HE1U4C6N2E6C2T4ZG5D8O1E2W4V5D117、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（ ）。A.2.0B.2.5C.3.0D.3.5【答案】 DCO1F6P5L3R4M8A2HG1I1K10J5L2T10T9ZQ3V1F1W1T9I8I418、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每 100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为 500 工日。拟建工程与概算指标

12、相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为 36 工日 /100m2和 24 工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的 65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（ ）工日/100m2。 A.316.55B.492.20C.508.45D.845.00【答案】 BCX5N2X7N2R6X7L3HB9E1Q10M9C1B8F10ZI10H2X5A9Z10M3Y719、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款

13、发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACZ1Q3F6O3Q4K4T7HC8M4H3H1L9B10N7ZX2G5R9M6L1I4Q320、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（ ）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】 CCX9S1T9T6S9I9W7HN3Z8B1L5T5V5H1ZC7I7R10O1S7Y1I521、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）。A.

14、0. 5B. 1. 0C. 1. 5D. 20【答案】 CCZ8C1T8R8N6W10G5HN1W10J9C7J4T9N5ZP3F5P8Y10N6I10C422、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76；1000块m3B.4.76；1050块m3C.5；1000块m3D.5；1050块m3【答案】 DCO8H7K7Y5H5C2S5HZ10S10S5F1H1P1H7ZB8K9W10C6Z8Y10T923、我国的工程造价管理体系中，（ ）是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。A.

15、法律法规B.工程造价管理的标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 DCH7T10T3U5K7A8K5HB10Z1Y9E3N4A4M3ZO7G3C3W8I3S9M524、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（ ）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】 CCY6N1T4Z1H7D9B2HD6B9N4D3K6T10L10ZJ4W5E1Z6W1Z5G725、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正

16、确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】 CCB7X8Y10W8M6L9D8HT8S7H6I5O1A7O9ZJ6C6K1T4T10F2D1026、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、5

17、0%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44B.252.2C.287.4D.302.8【答案】 ACE8B8Z6W8H4D7K9HX2V8C9I8U4P7D8ZL6W6R6L5E8Y2D427、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算

18、指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据【答案】 CCD5E8M3X10A6X10I10HG4R2M7B9M6Y4E4ZU2R1T8I7D8E9I328、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（ ）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】 DCB2V4B8S8Y9U3A6HM9N9B6J5R4A7C8ZB6J2Z2U5U3B5G1029、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的

19、专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】 DCE3N2S4E8H2T4M3HW6U3R7C2V2W6U8ZA1I1D6C9B8V8H1030、下列哪项符合我国中华人民共和国招标投标法及建设部有关文件规定的投标保证金（ ）。A.投标总额为5000万元，投标保证金为120万元B.投标总额为4000万元，投标保证金为70万元C.投标总额为3000万元，投标保证金为65万元D.投标总额为2000万元，投标保证金为50万元【答案】 BCR5K5O5C2H1Y2C6HM1J6B8K9V4C10U3ZS4J4U8W4R2K1Z731、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（ ）。A.建设工程已实

20、际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACZ6A1D2E2I2J3D1HD10H2J2O6N6W2G10ZO6W6Q5K2K2A6M1032、根据招标投标法实施条例的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCC7T9B1N6D1I10N9HE1J10W8Y9G10Q5J3Z

21、G8C8F9X9Y2Y1H1033、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。 A.322B.378C.350D.400【答案】 BCI9L7V3F5Y2M9D7HL1J6F3I2B9A3L10ZL10M2W10C9N9W7I734、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800 万元，建筑安装工程费为120

22、0 万元，工程建设其他费为500 万元，基本预备费为150 万元，价差预备费为100 万元，建设期贷款1800 万元，应计利息为180 万元，流动资金500 万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480【答案】 BCS9U1T10E5Q7K10I8HP1B1O2V8N9X5S2ZQ5S10G3R8E3I10P635、（2014年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工

23、期的影响【答案】 ACO9F7Y7B3U2T1L6HH1X2J2N5H5K3Z2ZB10W4P5I5C10N9N436、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】 CCP5K5W1O3V2G3E3HQ4Q3I3F2S1K7G9ZZ7B3P7U4S4W2N737、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（ ）。A.直接工程费B.综合单价C.工程单价D

24、.定额基价【答案】 CCF9U3E9O10M4W10I6HQ8A1Y9X6S3K3F3ZM1S1A1H1I8V4Y538、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（ ）。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】 CCB8W9Y1G4E6I10A9HX1Y3M10C4A5M5G9ZX6R10E6N4V8I2X139、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械

25、使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】 BCP4J3S1E5A4P10R6HW7I7E6E9A2Z7B9ZM2L8V8R8O3M10V240、下列费用中，与分部分项工程计价方式一致的是（ ）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】 DCU10A10T4D4I5E4Q6HL8P6X2W8T10B10U3ZC3Q10G8W1B4U10S141、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（ ）。A.

26、离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】 ACC6Y8K6I10U10R6A2HW7R2X8Z10H1G8H9ZC7L5B3S6D9A8F1042、（2019年真题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 DCG2G1O8G6E10Q2E4HJ10O8R3L2D3L1H8ZK6H4U8G4X5W7F443、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C

27、.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据【答案】 CCV2X3I4Q7P6E9A4HR4D3P2D2I4Y3I3ZV4Q3I6E2E7L5W544、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】 CCS1P8A8Q8Z2T9Z6HK8R3J4A4U9J10S5ZI3U4F3U10O8Y10M545、根据标准设计施工总承包招标文件的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人

28、要求内容的是（）。A.竣工验收B.技术要求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定【答案】 CCN5E2B3A8X2V8B1HG8G1P2L4K7K7N6ZB2N9P10Z6C7M2K1046、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】 ACH9G1Y3I2E5M5P3HI6Q3F8T3Z9B5M2ZI8E10W9L10R3P3S247、某新建项目

29、，建设期2年，第一年贷款500万元，第二年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88【答案】 BCL7X6P4Y5A8T3W9HB2V7F8Y5W6T4N3ZE8G7A4Y5Q10H7O648、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法

30、与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCW2K2B5L5V6E1X10HW7Q7B4W10E9Y10U8ZC7B6U3V4F8Q3K349、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用【答案】 ACT1R1A10B9V8S6E7HB5Q4V1I2T

31、5S9A4ZA3I8F6A3G4N7D950、（2018年真题）直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（ ）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCJ10Z1P1M5K10D6Q5HC9U2G3Z7W9Q1C10ZI7H3C4S6G7E10A451、（2021年真题）根据现行标准设计施工总承包招标文件，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标

32、方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】 CCI4B8W10N6S4O7A5HD5I3Y2J3H7Z6C8ZH7O8I7H4F3B2V252、已知砌筑 1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为 529 块、6 块，百块砖体积按 0.146m3计算，砂浆损耗率为 10。则砌筑 1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。A.0.250B.0.253C.0.241D.0.243【答案】 ACO6E6Q10F7U10V5F2HI2R7O3T5Y10P1P1ZJ7L3N5P4E1D5K653、依法必须招标的项目中标公示应包含的内容是

33、（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】 DCE4C1F10B2R3K8O9HK4Q6L9L5L3I5C9ZW4T7Q3Q2O4L6Q354、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（ ）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方【答案】 DCW9J9Q7J5B2Z9G6HL4X8E10D7W3Y7V8ZG2O3I2I7I10A6I255、（2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是

34、一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的数额影响项目决策的结果【答案】 DCY5C1R8W1D7J3S4HW1Z6F7L1D9C3K10ZW7I5U10Z3B9R8I156、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（ ）。A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前B.预付款担保的主要形式是银行保函C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任【答案】 DCK6B1U2X9G10V1H10HD6F4U6W9N9N10T8ZM6X2

35、J7Y2P3L9E157、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费【答案】 DCP3I7O9E5O2E10X5HC1J3Z10W6L10W2B9ZI3W5B3T8F7W8Q758、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项.漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工

36、程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】 BCK10J10R7Y7D8V3V1HG3L7U5O9X3P9Q9ZX7L1T1M4H2X5X659、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。A.流动资金B.自有流动资金C.流动资产D.铺底流动资金【答案】 ACJ9S9W9Z9R4J1W2HP8X8L5A6G2A7F1ZO6E3A9I5L9E10R460、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施

37、、防滑处理、雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】 ACO6V8W7U1P2E8Q1HG2Z4U2C8Y2S1D2ZB4F2O4T7A9W6B161、（2013年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】 DCB9J6D9V3W6O2

38、J6HO3L6O10U2L9P2S7ZN7A10C4X10H9O1M362、关于招标控制价的说法，下列正确的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10 天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】 CCH9H4H1E10A1K4L4HW2B8U1Y9Y8N3Q2ZE3R1M5X9B8Z8M863、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）

39、。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】 DCS4W10A10D6N8O10Y5HD10S6E8I7K10A5I3ZF4J4E8L3Q7V9N864、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】 DCM4A4F7Y4T5C1N4HZ1W5Y5P9C2P8U9ZM6I4E7L8V3M2H165、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于

40、该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】 BCE4J8Y1K4T8M4M8HP9L8L2E5U6D10Q9ZB9D8Z9D2Y7L9B566、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利

41、息应为（）万元。A.50.0B.51.5C.71.5D.66.50【答案】 CCS10K4T4Q7Y9G6I7HZ6R4I5H8F10H3K7ZK7Y3M10G1B5E8N567、下列施工机械，其安拆及场外运费不能计算到施工机械台班单价中的是（ ）。A.工地间移动较为频繁的小型机械 B.移动有一定难度的大型机械C.不需安拆且自身又能开行的机械 D.部分中型机械【答案】 BCU4H9S1H1B10G9U10HJ3V10O7X2H6H6I3ZJ8R6X10Q5G9I10Y968、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【

42、答案】 ACV4I5L10E3G4Q7E10HS2J4W7C10U2I5Z8ZM8R10Z7W6V5F2D469、有关工期索赔时应注意的问题，下列表述中正确的是（ ）。A.可原谅的延期对非关键线路工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容，应给予相应的工期顺延D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期【答案】 ACF8I3Z3P2G7I10B8HA6L2E5Y3B7E7K1ZU5E4S5M4P1Z1T870、当事人应当履行发生法律效力的法

43、院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCX10D2F3H3C10J4J6HT3H9L1X10W6X5B8ZQ3J5F10G10T1N2X771、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（ ）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】 DCU8E6O1G7G10T6F6HG7V10T3B4G8X6V5ZQ4X3D8S2Q2E6G872、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术

44、保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】 CCP7Z6C4S4H6L7R5HJ2V6O5R8M10B7N1ZG1C10X10V1E4J9P873、工程监理费属于（ ）。A.研究试验费B.其他直接费C.技术服务费D.建设管理费【答案】 CCA8R1J6V5D2L1V2HG3Q6Q4F3U5K4W4ZH7G3T4N7S8Y1T174、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】 BCR4J3Y1W8S8

45、C2B5HY2E4F3H3R3X7P9ZS8H6J4O7D5W5K675、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数【答案】 BCC8M8I3T7Y7L6X8HZ4M10I3N8A5R8O5ZV6S9M4W7O7E6V276、根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（ ）。A.直接工程费B.现场管理费C.公司办理费D.开办费【答案】 ACX7J7G6M9M1V9Z8HK4N9U10Q1Z9L7Q6ZT4I5I1Y4S1Y7J1077、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标

46、，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投、标段，其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标标段的情况下，其标段的评标价应为（）万元。A.5720B.5760C.6240D.6280【答案】 BCL10C9L7N6M9D9E10HD9E3J9O9Q1L5Q3ZF6C5I9S6W8H2H678、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。 A.1.3；2.5；3.5B.1.5；2.5；3.5C.1.3；2；3D.1.5；2；3【答案】 CCO5V8K9S9A3V5