2022年二级建造师考试题库自我评估300题A4版(国家).docx

《2022年二级建造师考试题库自我评估300题A4版(国家).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级建造师考试题库自我评估300题A4版(国家).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不当得利、应当予以返还的有（）。A.为履行道德义务进行的给付B.债务到期之前的清偿C.明知无给付义务而进行的债务清偿D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的【答案】 DCM8O5M1M7L6S7G3HC6P3F8Q9X10N7F7ZL9K2N8A9E10F2Y92、以下担保方式必须由第三人提供的是（）。A.抵押B.质押C.留置D.保证【答案】 DCY3D2V1D5X8R2Z7HK3B10D5T7Z6T5I1ZV9T9R3J5Z3K3D13、因施工企业原因，工程未能如期竣工，之后发生地震致使工期再次拖延

2、，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.监理单位C.施工企业D.建设行政主管部门【答案】 CCJ8W4S8K6G3E6P2HI7D6M8P9L5N6P9ZI7E7A6K3T6U5A94、场景(一）A.建设单位有权要求丙降低报价。B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任【答案】 BCY8V8U2R6O10G1G9HL9O3X4O2A4H3M2ZF9X5W2R5D1P6Y55、建设工程合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（ ）。A.

3、返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还应当按照当地市场价，定额量据实结算【答案】 DCI3H9H9D10H4P1T9HI7R5I4E3P1H6P6ZL9R7E10M1Z2C5L46、（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于( )担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】 BCP3J2A9L6M9V10G2HJ8A9E7Z3D1K7O5ZX3T2W8E2F4E4H77、下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（ ）。A.查明事故发生的间接经济

4、损失B.追究责任人的法律责任C.提交事故调查报告D.提出对受伤人员的赔偿方案【答案】 CCT9P10Y10V7P8L6K8HS5G4W9M9Y2D4Y4ZB9G1U4X4M8H3D68、（2018年真题）下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.提交事故调查报告D.提出对受伤人员的赔偿方案【答案】 CCP8Q6Y2R10Q3H5P7HQ3V5N10N7B9S9G3ZN3N9B5E2L9L8P19、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于工程价款结算的方法，正确的是（ ）A.当事人就同一建设

5、工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据D.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款【答案】 DCM10C1G4E5B5Z5A6HY8F4Q8L8G9I6T7ZT10N1N1V5U8G4

6、U910、建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是( )。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】 BCD6E10K1X3O10X7R1HX9N9Q9V10H8D10L6ZY1Z5R1Y5V3H4B511、（2019年真题）关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由B.可以使尚未成立的合同归于无效C.撤销权的行使应当以通知的方式作出D.当事人不得自行放弃撤销权【答案】 ACB6L2Z2S5G1X7B7HP4X4J3T10R10U10X4ZC8K2A1S4X8V

7、1C1012、用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。A.2倍B.1倍C.3倍D.5倍【答案】 ACS8C8W9E6Z7U6J1HJ1Z2U1I5T2A3Y5ZI10L1G2Y6B5L3H413、以下关于夜间施工作业的说法，正确的是（）。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】 DCY1P1H3L3J9B1Q5HX2X6T4S1

8、V1K9C5ZC3R7S2A6I1M1Z614、关于建设工程代理的说法，正确的是（ ）A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】 CCP3Q2K8G10M2I2G2HR7G7N10J6U10F3L9ZX10O4L5S2N6F5O815、根据建设工程安全生产管理条例第11条的规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位；建设单位应当在拆除工程施工()前，将法定有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10日B.15日C.20日D.28日【答案】 BC

9、Q10R6T5Z2D1C4Y7HT1R8O9F10J5L8Y5ZO8G7M6Q9Y7K8N816、关于建筑节能的规定，下列说法正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于70%D.应对深基坑施工方案进行优化，增加土方开挖和回填量【答案】 BCO4I4T2V8K10H1X7HQ10S8H1G2S4J6R3ZS10S9C1P3K4U6P717、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该

10、融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产,该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】 CCO2V3M10D6Z2G6Q1HX3K4T2U8O4N9Y8ZE7S8S2X6C9U10G118、关于专利权和商标权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为10年C.商标权的期限为10年D.专利权有效期届满可以续期【答案】 CCW1S9H8Y1B3I9F10HH3P9U10D9V8T3C10ZP10H5B3O1X4Y4Z919

11、、下列关于承揽合同法律特征的说法，正确的是（ ）。A.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程B.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成C.承揽人和定作人的权利义务要有对应关系D.承揽人有法定的任意解除权，可以随时解除合同【答案】 CCK7B7W4A4X8G1K2HL2N8J3M2M5Y7W5ZI7E8Q2J10G6C8H1020、某施工企业建造师甲，在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了一项技术改造，并准备发表论文，该项著作权（）。A.不属于职务作品，甲享有著作权B.属于职务作品，著作权属于施工企业C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故论文不属

12、于职务作品D.由于甲利用了单位的物质条件，著作权的归属可以与单位协商确定【答案】 BCT10A6D9Z10M5C6C2HF7A9K6Z6M2N5Z1ZL7Y9H5C4J6O2S921、代理人和相对人串通，损害被代理人的利益，（）。A.由代理人向被代理人单独承担责任B.由相对人向被代理人单独承担责任C.由相对人和被代理人向代理人承担连带责任D.由代理人和相对人向被代理人承担连带责任【答案】 DCU5U10P9L5V3K7H3HU5O6O10B4O8T8G1ZW5O10D9R10K10Q9R822、根据民事诉讼法，关于法院调解的说法，正确的是（ ）。A.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

13、B.调解书的效力低于判决书C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解【答案】 ACI4L3X3M9X10H4I5HG2D5D3Q1U10D9Y1ZE4W1A9A3K7C3B523、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是( )。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【答案】 DCD7E3L6V4C10B8Q1HG6H6O10G5L7O4K2

14、ZX4N9B5I6L2H2Q424、（2017年真题）关于二级建造师执业范围的说法，正确的是( )。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】 CCL10T1C1Z8U2Y7J1HY5C6X6D1H6G8O3ZW6B9L10N8X9O3J125、根据建筑市场信用管理暂行办法，关于建筑市场诚信

15、行为公告的说法，正确的是（）。A.不良信用信息公告期限一般为3年B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明【答案】 DCS7Z8K6F1Y2X7R10HO6K5H5O3B1G3S2ZS4Y4M2C6A9A9E326、关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B.当事人就同一建设

16、工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D.当事 人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人【答案】 BCT8L6S3U7Z9I9F8HQ9M9E3O5H2R10P1ZF4T1H10V8R8J5L627、（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修

17、期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】 CCB6D4R10D6S9I2F7HA6R2F8Q10Z2P8A5ZY1Q6Q3Q9N8A5A128、工程监理单位与所监理工程的（ ）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】 CCC7V8D5D5I6D8Z6HY7D4P5Q9A5B1J6ZH1G10K2M5P2C8H1029、甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格，其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包，乙是机电工程专业的注册建造师，

18、负责分包工程。对于施工文件的签署，下列说法错误的是（ ）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，应征得签章人同意【答案】 DCK7U9I2K8U9C3J4HT4C4U4Y3Y4T9U3ZW4G7D10A8D2K9K730、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列施工企业的不良行为中，属于工程安全不良行为的是（ ）。A.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的B.在施工中偷工减料的C.不履行保修义务的D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的【答案】 ACI10M5H8N2

19、C4O3I9HE8O1P9H6B9B5J9ZM5F9J9C2M10S7Y331、（2016年真题）某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证( )。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期【答案】 ACE2P7E8G2V6H3D1HK7H2N10F7Z7U10B2ZP5C2T10C6Y6I10O832、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，经抵押权人同意后，则（ ）。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务【答案】 CCX5W3T9U10J4V4T5HL5Q7E8L4Q4X7H4Z

20、F7F7E10Y8X5T4L333、对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（ ）签字后方可实施。A.施工单位的项目负责人B.施工单位的项目负责人和技术负责人C.施工单位的项目负责人和总监理工程师D.施工单位的技术负责人和总监理工程师【答案】 DCB2F8J6V1Y7J10P6HG5Y5O6Q10Y7H10L2ZG2G5S10U4S10Z4K534、根据生产安全事故报告和调查处理条例，特别重大事故调查组织的组织者是（ ）A.事故发生地设区的市人民政府B.事故发生地省级人民政府C.国务院或者国务院授权的有关部门D.省级人民政府应急管理部门【答案】 CCT7L

21、4B6G1W8F2J8HC9Y4Q10R3E1M4Q8ZS8M7S5E2T10S6O835、某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续，继续从事施工活动。则其可能受到的行政处罚不包括()。A.责令在建项目停止施工B.罚款C.没收违法所得D.没收财产【答案】 DCN7H4J2D10J5S2L7HX7P4J8W1X5J7D8ZT3F7C2X10S6L7U736、关于劳动者的社会保险与福利，下列说法正确的是（）。A.国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度B.职工应当参加基本养老保险，由用人单位缴纳基本养老保险费C.职工应当参加职工基本医疗保险，由职工按

22、照国家规定缴纳基本医疗保险费D.职工应当参加工伤保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳工伤保险费【答案】 ACV6T10P10V8L3C10H2HV6W3W5R9W7H3O8ZH10B5I10B6M2X8P137、下列损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费用C.自燃造成的保险财产自身的损失和费用D.维修保养的费用【答案】 ACP1L6L3D7A9S8Y3HY4A1W5F2M5E8C1ZF10M3R6V2Q6U9Q1038、根据民事诉讼法)，于法院调解的说法，正确的是（ ）。A.调解书的效力低于判决书B.调解达成的所有

23、协议，人民法院均应当制作调解书C.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解D.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助【答案】 DCN4V3L6C3X2H10S5HJ9J9I1V3Q8X2D9ZL5H2Z7M2Y1B2I439、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的 ( )A.注册资本、专业技术人员和技术装备B.流动资金、专业技术人员和突出业绩C.注册资本、专业管理人员并依法设立D.注册资本、专业管理人员和资格证书【答案】 ACI6C4K1A1S9F10G1HU1B10J7D6L5K4W1ZN3G10Z4W5M1K8A740、某施工企业投标中标一住宅小区工程的施工任务

24、，并与招标人订立了书面合同，合同总额2000万元。由于工期紧，将其中部分工程的施工任务转给了其他施工企业，并从中获利。对此，该施工企业将面临的法律后果不包括( )。A.被处以转让项目金额的5以上10以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D.企业法人被刑事处罚【答案】 DCZ5S3A6F4Q6C10Q7HB3Z4Z10V10W3Y4A7ZG1H2Y2B10B3D8U641、甲为某事业单位的技术人员，取得二级建造师资格证书后，正确的做法是（）。A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企

25、业D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】 BCA2B10B4X3C9F8B8HA6C7R6C8F10M4D7ZI4S7N5U8C8K2Y642、下列关于工程质量检测规定说法中正确的是（ ）。A.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员有义务推荐建筑材料、构配件和设备D.检测机构可以与所检测项目相关的设计单位有隶属关系【答案】 BCB1B3G8X4N3D3O1HF7D4R6R4K5L8V2ZR10V9B5C5S3C9M343、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当

26、裁定合同有效，则仲裁庭应当（ ）。A.按乙和丙的意见作出裁决B.按甲的意见作出裁决C.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决【答案】 ACK10E6S7K1D10W9I5HK7H2I8P5P10B2X1ZP10N7M7D4M6E4B644、甲公司租用乙公司的仓库，后来甲、乙因租金发生争议，乙公司应在()内提起诉讼。A.甲公司延付或拒付租金之日起1年B.知道权利受到侵害时起2年C.权利被侵害之日起20年D.甲公司与乙公司发生争执时起2年【答案】 ACD2M10D3E5V8G9C6HM10Q8B9V4X3J2E7ZF1T10N7P6U2D3I845、关于建筑施工

27、企业应急救援说法正确的是（）。A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员C.建筑施工单位至少每1年组织1次事故应急救援预案演练D.分包单位不需要建立应急组织【答案】 BCI1R2P8H9O8E9U1HV9W4F5O1G10C8A7ZM5D8Z8R3G5U10U746、关于执行申请期间的说法，正确的是（ ）。A.申请执行的期间为6个月B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算【答案】 DCN10O7G3O9S6E4Z2HA7V2E1

28、N7O1D10B8ZY6A2I8D3U2P6O847、关于中标和订立合同的说法，正确的是（ ）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人【答案】 DCB7W1D10Q7H10Y7L2HE10W7Z4O4I4D6B10ZG1Q4V9G6Q4M2V248、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水 行政主管部门审查同意的 ( )A.水土保持

29、方案 B.水土安全规划C.水土利用方案 D.水土利用标准【答案】 ACX4Y6N4V5I10B3N4HG1W4N8G7I2R10E4ZN2K7H8F4J4U10W1049、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】 ACE6P7F10C3G3L2P3HC6G5A6O10G8Z2N10ZA6N10K8B1Y4I5Z250、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（ ）承担。A.设计单位B.总承包单位C.分包单位D.建设单位【答案】 DCC9M8J5W9W4C1H7HD3W

30、10J7K1E8E1M7ZQ10D6J1K5N5Z2P551、以下关于建设工程代理法律关系的说法中正确的是（）。A.建设工程代理法律关系，包括代理人与被代理人之间的委托关系和代理人与相对人之间的合同关系B.转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人不再承担责任C.紧急情况下代理人转委托第三人的行为，不需要被代理人追认或同意D.转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人【答案】 DCF2T2A5T6F9K1U2HF6G4D9W6G10V3K1ZQ6J8Z9J5T1I6T352、（2016年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。A.监理单位未对施工组

31、织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准【答案】 DCZ9F4Q5E10W3T4L1HB2B1G4G4D3Q8M5ZD10F3I5J9E3Y1K553、如无特别约定，投标文件的作者是（ ）。A.招标人B.投标人C.投标文件编写小组D.投标文件载明的项目经理【答案】 BCJ9M9E8S2C10S9X9HB4R3R9G9F1S7Q8ZV8D10S5K3D3V2X1054、建筑工程一切险的被

32、保险人不包括()。A.批准机构B.总承包商C.业主D.分包商【答案】 ACZ3H3N1Q10Y8H1T5HR10A10X4X5Y10U5P6ZD1Y5R7J3Z1T7B1055、以下关于专利权期限的说法中正确的是（）。A.发明权的保护期限为20年B.实用新型的保护期限为15年C.外观设计的保护期限为10年D.专利权的保护期限自公告之日起计算【答案】 ACN6J5X8T10L4C2O10HH3I8L9T10I4N6U9ZQ7H8G1L1S8W8A256、关于投标的说法，正确的是（ ）。A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未

33、划分标段的同一招标项目的投标C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效【答案】 CCU8D9T4J3T3T9Y6HG1W4H2Z4I2U3A6ZM9A6Z10N3H5W3M257、（2019年真题）根据刑法，下列刑事责任中，属于主刑的是( )。A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境【答案】 CCF6D2L4X8W9G3G7HW3B1X6R8G6N3H5ZV1T7C6V10W1Z5H658、关于工程总承包单位，下列说法正确的是（）。A.联合体不能作为工程总承包单位B.工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位C.政府

34、投资项目招标人公开已经完成的项目建议书，其编制单位仍不得参与该工程总承包项目的投标D.依法必须进行招标的项目，合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定【答案】 DCQ4Z6I4K3R7M3K8HQ9F10P7U9H8U10I3ZR2O4H2T3T10J8V159、注册建造师王某由于工作变动，与甲施工单位解除了劳动关系，受聘乙施工单位担任项目经理，则王某应按规定办理的手续是( )。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】 CCL1R1P3N6X10F5E1HE3K5R8N5E9J7Y9ZL9S6N6N10V10K10N960、珍贵文物分为（）个等级。A.2B.3C.4D.5【答案】

35、 BCU5O10L1A9G3G3E5HT3V1N10M7C4V8M4ZL2I1T9F7H8H6H461、【2017年真题】某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】 BCT7I2D6G9Q6P4S4HX10X1R1W6A2S1X2ZZ1K3X2S7P8J8X

36、962、施工单位在履行施工合同过程中，不属于必须执行的标准是（ ）。A. 推荐性标准B. 行业强制性标准C. 地方强制性标准D. 合同约定的推荐性标准【答案】 ACR4X9H8E5U9V1C4HQ5M7H6N2O5H8C9ZL1M4K6R8O3G3G663、根据建设工程质量保证金管理办法，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经

37、缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金【答案】 CCK8G3A10Y8E10Q9R6HL2C10P6M4N5M1A10ZO6C3D6L5T7X8F864、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】 CCQ5W9L2H6R1L8W9HV8Y7E5F8Z4F3S10ZT7Z6J9T9T9S2H265、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应

38、由( ）承担。A.甲B.乙C.甲、乙连带D.乙、丙连带【答案】 DCH4K9H1N2R4E7T5HL2F5C10W10J8A10F9ZX6T2W6C10H2L9R666、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间，应不超过行政处罚决定做出后的()A.7天B.15天C.20天D.30天【答案】 ACL4T6S1Y2N3Y6I4HP10X3J6D5P9U9V3ZH1I1Y1Z7X5P3H667、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段

39、取得安全生产许可证的【答案】 DCL10P3T10R5T7C9Q1HS2S5E10Y8S1C5X9ZS5Y6W1R9G10N1D968、某建筑公司采用不同方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是()A.争议发生之后与甲达到的书面协议B.与乙在合同中约定的仲裁条款C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示D.与丁口头约定的仲裁意思表示【答案】 DCW10S1Y7F6M5E1Q4HG10U5A7B5A8U7U9ZP6G3C8H2J10M4I669、关于评标的说法中，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作

40、为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】 DCQ5V5X6G6S6Y4K6HK6V6Q4K4H7V3R6ZV2D10K4M7V6W4A570、（2021年真题第1批）根据历史文化名城名镇名村保护条例，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D.保留着传统格局和历史风貌的村庄【答案】 DCV2V5M7P9K4Y4W8HS10S2W8O4D2X3T5

41、ZH5L7L5R9E8Q4C771、安全生产法规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（）的权利。A.请求赔偿B.拒绝违章指挥和强令冒险作业C.紧急避险D.批评和检举、控告【答案】 ACX9B6K7M4U4Z9D1HL4J2Z2V4Q10R3H7ZE6L10G3I10P7H6W572、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（ ）颁发的资格证书，按照资格证书 规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。A.国务院建设行政主管部门 B.国务院发展与改革委员会C.省级环境保护行

42、政主管部门 D.国务院环境保护行政主管部门【答案】 DCP7W8Z6V6U1A5Q3HF8M5U10F8Y4V7B7ZW5B7J10K8X2E10K373、（2017年真题）施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人C.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集体中毒【答案】 BCS9S3R7R6G2S8I5HZ9P10R7W9E3O7X5ZL4E8A5S7E6I4J374、关于违约责任免责的说

43、法，正确的是（）A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免责C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】 CCR2D5U9V6U9K5L6HZ10Q2C9B5W4C9T1ZX5L5Q4Z10U8A10I575、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是( )。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【答案】 DCR2

44、O2J2Y6L6T9V3HO5S3T4N10W4Y1E7ZT10C10Z10Z1F4L9H576、关于欠付工程款的利息支付，下列说法正确的是（）。A.机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，无需支付逾期利息B.双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得高于合同订立时1年期贷款市场报价利率C.双方对逾期利率未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息D.双方对逾期利率的约定，不得超过每日利率的万分之五【答案】 CCG1A4B3T5W9X6V5HL10J5N5Q7K5V5P3ZS1V7V3F8Q8W8D377、以下不属于法的形式的是（）。A.法律规范的外部表现形式B.法律规范的效力等级C.

45、法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】 CCF9P5Y7F5P5T7L1HQ7H1A7S4M1Z8N7ZV1R3W7L8V2P1K278、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（ ）。A.及时检查隐蔽工程B.提供必要施工条件C.支付工程价款D.交付竣工验收合格的建设工程【答案】 DCQ8H7Y9S8S3J9S9HM10S10T6U4F7A1Q5ZX5F5A10G1M5X8V179、关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【答案】 DCK3T10F2D3S1P1Q3HU3Z7D1X9P4Y5B2ZR5J4B8H9Q9M10U1080、根据招标投标法的规定，招标方式分为()A.公开招标和邀请招标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标、邀请招标和议标【答案】 ACQ6J3F4O2Z7B4Z10HE1M3F6I5V4J8B2ZJ1E6P1O7A7U6V681、根据关于推进建筑垃圾减量化的指导意见,关于建筑垃圾处理的说法,正确的是（ ）。A.建设单位应当建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度B.建筑垃圾实行分类收