2022年一级造价师考试题库自测模拟300题(答案精准)(青海省专用).docx

《2022年一级造价师考试题库自测模拟300题(答案精准)(青海省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库自测模拟300题(答案精准)(青海省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K 周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。A.矩形正方形T 形L 形B.L.形T 形矩形正方形C.正方形矩形T 形L 形D.T 形L 形正方形矩形【答案】 CCY7G6R2Q9X10Q1M2HR9U9L4V1Y10Y10Q8ZP9Q1G5S3D2X10B32、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间【答案】 DCK6B

2、6Z4G1N6B5E5HI6V2W5M3D1L4H4ZQ5K8G3H8W9Y10R53、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求【答案】 DCI4V4K10L6N5O8K8HY8Y1I2B4Q9Z1O7ZH7L6M10Q8I3E7D64、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（ ）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方

3、法都与预算定额相近C.概算定额主要用于投资估算的编制。D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内【答案】 BCA2W2M2S9Y6J9L8HK10S1U8M1K4P2J2ZT9P4K4Q1O7V7V25、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 DCH9F9X10D9N9U8C9HM2H10D3L3N1Y1A1ZD9C4O2

4、S2W10V3W16、关于建设期利息，下列说法错误的是（ ）。A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等【答案】 DCS9N8V8H2R1X9L8HI4X7G10F5I4A3X8ZS5L4A4O10Q3O7U67、下列有关竣工结算中其他项目计价规定的表述，正确的是（ ）。A.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归发包人B.总承包服务费以发承包双方确认调整的金额计算C.计日工应按发承包双方签

5、证资料确认的金额计算D.施工索赔费用应依据承包人提交的索赔报告中列明的索赔事项和金额计算【答案】 ACG2A5J1H4N1X7P8HU5G2A2A8X7Q6Q6ZH7M10K7Y1U7X9Z88、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（ ）。A.大型机械设备进出场费 B.引进设备检验费C.临时故障排除费 D.机器损坏【答案】 CCW5Y1G6L3W6G4H1HW8E6T8C9I5J8O7ZM2M8V7Q4X6N9C69、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76；1000块m3B.4.76；1050块

6、m3C.5；1000块m3D.5；1050块m3【答案】 DCC3L6S9F8M9C10H3HD9V8U5W7A3N5A6ZQ1X8F6P5E9V7G910、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是（）。A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除【答案】 DCZ8Q3X7N5N8A7D2HA8I7Z4R4X9H1M1ZO4Z8V2V4D8C4W311、下列评标

7、时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCI5G3Q2D6E10X4Q4HB2U8C2R4R7A6T7ZY4Z10O6Y1S4B5M112、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的构置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】 BCO7U2D10V10Y1Z9

8、Z5HM10O1S9N8F8I9I9ZR3K10W9G3E4D3Q213、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算【答案】 CCZ9U2Z8Z10G8K8T2HZ3Q7V3L3A7L10R10ZR3V6G10C9M6V8Y714、当工业集聚带来的（ ）的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降。A.“外部不经济性”B.“外部不协调性”C.“内部不经济性

9、”D.“内部不协调性”【答案】 ACN6R6N3M1J7K9V4HD9U2W8Z8Z1Q2K9ZS1E3K8D5L2T2D715、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】 BCQ8F10V8D9K4P1R8HZ4J6E4O10P1K2V2ZL8F1S5E2J2V4U316、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（ ）A

10、.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】 DCS3Y10H5W9U10A9Q3HI7J7M9F8A10P8U5ZC2B6K6I1U2Q10R417、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与

11、概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m2。A.891B.909C.906D.993【答案】 BCV5R2F9H3X10G1Y5HS6S8H2M1J4P9K7ZL5Y1Z6H3M7G3E918、根据房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（ ）总价合同A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定期限合同【答案】 BCK1V9M4I6T2B2B4HA8X1F9R1R4A10Y4ZN1

12、N6W8G9L4L4J919、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】 BCS8B5X6T6L2R5E3HM8D9R8K2A7X4L8ZM10I1D6N10X7S5E720、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），允许投标人根据具体情况对招

13、标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计曰工【答案】 BCI3F5L7E9T8K7I2HA6L1C5W1Y5L3Y6ZJ4D3F4X9B4R5R721、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。A.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力【答案】 BCR4V10X2Z8F2W6P4HB3O8K1X6Y1M1T7ZH9D10J2W4N5R9D822、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日

14、B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACP4B4U10Y7H9A9F7HN7P2L4L10X7L5G4ZU9Q3W7L10F8E8K423、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】 DCP9D9Y2K1P4Y8C8HX9Y5Q4W10A5K3L8ZJ9Y7D4G3E5M9P824、下列指数中，属于数量指标指数的是（ ）。A.商品销售指数 B.产品价格指数C.设备、工器具价格指数 D.人工费价格指数【答案】 ACP7G4I10G7J5B

15、8Z3HX2Y2Q10M5O9S9M5ZE10D1R5Z8A8L5G225、投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（ ）。A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量【答案】 CCT4I5Q4T8N5C8J4HG9I3B2Q4Y7Z10S8ZN2C8R1B8J9J9C426、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。 A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资

16、决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据【答案】 BCE4T3X2F3T6K2N6HY7G10H4Z10M10Z3B1ZG5X2X6F7N6H9R427、在材料单价的组成和确定中，材料单价的计算公式为（ ）。A.材料单价=（供应价格+运杂费）（1+运输损耗费率）（1+采购及保管费率）B.材料单价=（供应价格+运杂费+运输损耗费率）（1+采购及保管费率）C.材料单价=（供应价格+运杂费+采购及保管费率）（1+运输损耗费率）D.材料单价=供应价格（1+运杂费费率）（1+采购及保管费率）【答案】 ACH3U8O2Z10J1K7V3HB6W3B7G7B8K9F4ZA5D7

17、C3K4B9I2Z428、当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用的方法是（ ）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.类似工程概算法【答案】 BCT2F8N3L7B1G1F7HG6X7G2D5T4P8R6ZG7F5N3T5Y1R8F729、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价增加C.建筑物周长系数越高，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】 BCH10M8D6B1I7W6Y2HX4K1T8I6U7I1H2ZF6G4N4E6Z4N6U

18、730、（2018年真题）关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】 DCF9Y3O9L10X5T7V5HP2X5X10T3O2M10M5ZR6E4F2Q8T4W4U731、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。A.评标结果只能在交易场所公示B.公示对象是全部中标候选人C.公示对象是所有投

19、标人D.公示的内容包括各评分要素的得分【答案】 BCH8W9P8Z5D7J6T5HS7E5U2N5E4P2X1ZU5N5C3F6Q9O1G1032、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（ ）。A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置【答案】 CCK7R1E6Z1W7J10M2HR1S10T9C2F10B1W7ZZ4Q8X5W9O8S6U333、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（ ）。A.新增生产能力效益分析 B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析 D.主要实物工程量分析【答案】 DCM5Y7U5O7T7D9D6HV2A10U10Z6D9B2X1ZW2

20、H1V8M4R7K2Z634、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。A. 3天内B. 5天内C. 10天内D. 14天内【答案】 BCD4Z7M1G1J9O6H5HB5P1N9A9G7L8G6ZI8X5Y10K7F9H2Z1035、下列各项中应列入工程计量范围的是（ ）。A.不符合合同文件要求的工程B.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量C.因承包人原因返工的工程量D.价格调整项目【答案】 DCD9P10F6C10Z2Q10V9HP10V1Y2H8F5B9M7ZV8Z6K2F7L10U9W936、某街道服务中心工程项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为2000万

21、元、2000万元、1000万元，贷款年利率为6，建设期不偿还利息，则该项目的建设期利息为（）万元。A. 344. 62B. 510. 00C. 528. 22D. 689. 23【答案】 CCB2F6I10S1F3A1G7HX2O5Y5J9U3M8B4ZY1J10Q4A1B7W2O637、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒

22、绝【答案】 BCC8V6F1T4Z9V10H8HX4C5D5X1J8B4Z9ZJ4T8X10H9S6X1N538、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ）A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构【答案】 CCX5P6U7Z5B6V3V10HV3A3L1R6Y7Y2V3ZY8C8G7T1Y2L7O439、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人

23、擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACE9Z7J4G5M7P4D9HU10Y4H5B10J9D1N7ZW5R6H1E6B9G6Z140、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。A.150B.300C.450D.900【答案】 BCW2C5S4U4A8T8F3HT5J7K10A9T5Z6K4ZF3N2S3L1W7D5X241、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民

24、银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACL2C4O1X10S2G7L10HC2O3C4M2F8R6B2ZJ4K5P2N6U5H4C1042、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。 A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】 ACS

25、10Y2I3C6T9W10M4HN5D5A3X4K7F9B1ZF4O6N5P7R7U10F343、承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接纳证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 ACL1C3F8B3H3H9K7HC3I9G1N5C3L2J10ZA2Q7X3F2D10D6H944、某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中， 工程费用为 8000 万元，基本预备费用为 880 万元，价差预备费为 120 万元，工程建设其他费 800 万元，建设期利息为

26、200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCU1P1Q1D5J3A8K5HR5J9V4V6E1Y8H3ZY5A4B2I9X10V5O1045、建立工程造价资料数据库要解决的首要问题是()。A.工程分类与编码B.数据搜集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理【答案】 ACI5L7N4V1V5L5Q9HJ1R6S6E8D7H10K7ZX2F8R8D2P3N6W246、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（ ）A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预

27、留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】 DCC7R10Q1O4G9V7E1HM10B6N2W4B1M8V6ZV8W8H7P3X4J1R147、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】 CC

28、R6E8D1G2M10H10E6HV5Z9H8T5R8J3W5ZF4X9L8N6H5R9L848、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（ ）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】 CCX10J7J5E4C10K1I1HC4Z3C3M5Z5U8L6ZQ4C8V6Z5Q10R4Z349、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用

29、的计算方法包括()。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】 ACW3V9B7I2M5C2I8HA2C9H9U6U3V10F8ZC8M10C1D1I9I2N650、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个 标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万 元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A. 4748 B. 4800C. 5200 D. 5252【答案】 BCL7X3D9Q5A6L

30、9H8HF2Y9W3L8U8O3J9ZS6K2N10T2L8K9X751、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 DCW4H4N6H3G6W4R8HM7A7K1G4N1X5L3ZF9J6R4T9H10T7J252、（2020年真题）根据招标施工招标文件通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（ ）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化【答案】 BCT9D3R10I2M7A1B7HT2Z8T6D3D8G5K

31、10ZL5C6Z3G7O3I9A653、下列关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】 CCP10F8G7H10J1J4I1HM2W7T6P5R3A9L2ZT3X8H2N4N10T6D654、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。A.工程设备估价

32、B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费【答案】 ACD2L2J8N6X2M7N8HV7A4S3T1R6B7R8ZA4F3T1Q3O8F4I155、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【答案】 ACL4Q1A4M3T6O6I7HM5K8E3T8Z7O9G9ZR4F2T2Z7L6Y2Y156、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800 万元，建筑安装工程费为1200 万元，工程建设其他费为500 万元，基本预备费为150 万元，价差预备费为100 万元，建设期贷款1800 万元，应计利息为180 万元，流

33、动资金500 万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480【答案】 BCW10J2A7U5H1D6O4HO1M5I4F9I5A3T1ZN8M7T1F7J5K1J157、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（ ）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90 天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】 CCA3S10A2J6C9C3O10HD3N1B8F5

34、Y10Q4Z8ZR5X1I3B2S8E10O758、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。 A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】 CCJ7I6R5K4F1G3C3HQ2M5X9F7G1W6J2ZT3F9T9L1N3F3M1059、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（ ） 。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税【答案】 DCQ6M5K4O6A7X4X9HA9N2

35、X10R1F1P1I6ZN7U10T2Y2U4X2L860、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCI3H7H7P4Y2A8J2HL4Q2H2W5E6S7Y6ZV8U5G10B5Y10A1B26

36、1、根据评标委员会和评标方法暂行规定等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（ ）进行修正。A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人【答案】 ACL7X8M5X1J2Z8Y5HC4F9I10U8Q6J7Z8ZL2H2P1S5K8J2O162、（2013年真题）根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】 BCB5W3T10U6Y2L3S10HI5X1R3U10P1H3N2ZD7M9M4U3A6D1

37、0B863、关于联合体投标的说法，不正确的是（）。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员具有约束力D.联合体各方应当指定牵头人【答案】 ACI4M8W2O3J3R7A1HD10O7C7I5V9V10L7ZI1C3H3C2S2S1U464、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（ ）。A.工程造价B.建设项目总投资C.建设投资D.工程费用【答案】 CCY3Q7G2N1H2R4M6HL4J6S3A1I7H4Y4

38、ZJ5X8T2T9R5R7P665、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】 CCV1W10P2D3O1C5K10HC1O5L4E7W9C5N5ZF5Q6M4R8Q6G9N1066、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D

39、.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】 DCB3A7X2Z9D8C4K10HI7A2R10F9D10V2L4ZR2R5L5P3G6Z9V567、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】 DCY1R9C2W7X2N1K7HU2X7J2H2I8Y6H8ZA4N5F3W2T7V9W968、在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（ ）。A. 现场踏勘B. 确定需要设定的暂估价C. 拟定常规施工组织设计D. 拟

40、定施工总方案【答案】 BCI2Q8F8S6Y5C3T9HF6X7Y4G6V10A6Y4ZZ10W9F6C3W6Z5E269、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】 CCN5N10G2U1H10Q3J9HV3J10Z1P1J3F4S1ZH3O9L3C10X4V5H270、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B

41、.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价【答案】 ACQ1J3J7L3I2W4U6HJ4T1Z2O4R4D6A9ZY10C8G8S4C10Y5D171、（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

42、【答案】 BCH8J2Y2K2F4G6S9HU3W4D4U9J5E4E4ZU6Y9T3U7I5H7L372、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法【答案】 ACT4I3S8X9G10U10O7HK8G2P8N4O9A5M7ZW6V9G4D10W8M9Y1073、关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（ ）。A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成D.由直接费、企业管理费、利润、

43、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成【答案】 CCO8E4B2C3Q2T7A6HT7H4Y3X9W9C4Q7ZR10C2K6N8Q8F3S874、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】 CCM4C5V7M1B9B3K3HI5G4C1H3P8G7E10ZV1W4Z9P10K8W8U775、某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为 6500 万元，其评标基准价为 5800 万元，则其投标报价的偏差率为（ ）。 A.10.77B.12.07C.13.34D.15.67【答案】 BCX5L3V5F

44、2R4V5M1HJ3A4M8R5K6K10A2ZC2P3K3X8M4B5O1076、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【答案】 CCR4P8R4N6O6S3D6HE7V1J7S6G4J1C8ZW8D1N3Z3Q2L8X977、已知某建筑材料的供应价格为30000 元/吨，材料运杂费为1000 元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则

45、该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】 DCJ3G3G1P2O10K1R6HT10Y5W10V8G8Y2Q8ZO3O1R2I3S10Y5V778、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包 B.EPC总承包 C.设计施工总承包 D.工程项目管理总承包【答案】 BCM4F9T5A9Q6I10P2HJ7Y8G3Z2A10S8E4ZX3B5G6M1K2Z8C679、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】 DCG2M1Q5V5F6V10A3HY1R9D7D1Q9K6S8ZD5X2R10N2B5F2K880、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（ ）。A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费【答案】 ACC10G8F8V7W3V1O6HZ6H7R9T3I9O4N10ZO4L8X5M1O7L5N281