建设工程设备安装合同.docx

《建设工程设备安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设备安装合同.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程设备安装合同建设工程设备安装合同（精选5篇） 建设工程设备安装合同 篇1 甲方：乙方：第一条：工程概况(1)结构：砖混;(2)屋面：株洲小波石棉瓦(3)外墙：外砖面砖(4)内墙：混合砂浆盖白;(5)室内地面：水泥砂浆找平;(6)窗：前后铝合金窗;(7)卫生间厨房：现浇楼面;(8)地面：墙面抹水泥砂浆，预留卫生洁具位;(9)空调机位：客厅设有专用空调机位;(10)供水：每户独立水表位;(11)排水：优质PVC管;(12)供电：暗管线敷设，每户独立电表位;(13)有线电视：客厅、主卧设有有线电视插口;(14)电话：客厅、主卧预留电话插口。其次条：承包方式和承包内容1、承包方式：包工包料，该

2、工程以285元/平方米的价格包干，乙方不缴纳任何税费，不论物价的涨跌该包干价格不变。2、承包内容：该工程按甲方规划，两行每行10米15米的规格，底层为门面。二、三层为三室二厅一厨二厕，二、三层临街面为全封闭阳台(乙方如需变更，可在施工中提出申请)。基础采纳桩基上设承台梁。要据实际设抗震柱若干及每层设封闭圈梁一道，底层均采纳240眠墙，M5混合砂浆砌筑。二、三层采纳240斗墙，M5混合砂浆砌筑。厨厕楼面采纳现浇楼面，其余均采纳预制空心板楼面。地面采纳外C10砼地面，楼地面均采纳水泥砂浆找平拉毛。屋面采纳外天沟集中排水，株洲石棉瓦斜屋面。装饰工程：临街面外墙采纳外墙砖，其余水泥砂浆抹面。内墙：厨厕

3、墙面采纳水泥砂浆打底拉毛，其余均采纳混合砂浆一遍成活。安装工程：电采纳预埋暗敷，主卧、客厅电视、电话线采纳预埋。上、下水采纳优质PVC管，每套做包边门一张。3、由乡统一办好建房证，附属建筑工程三化：硬化、亮化、绿化，下水道以及房屋西边公共通道5米，房屋后面公共通道3米，屋前后挡土墙由乡负责建设好，每行加收附属建筑费800元。第三条：工程结算方式工程总造价：建筑面积285元(含基础)，一层门面卷闸门由乙方负责。第四条：付款方式1、基础竣工每行付壹万元2、一层安板后每行付壹万伍仟元。3、主体竣工付壹万伍仟元。4、工程竣工验收后拾天内工程款除支付款项，其余一次付清。5、你站已建房行数(两行四层)，请

4、按规定交款，如有不服，甲方有权处置。第五条：工程质量本工程质量等级为合格。第六条：双方责任甲方责任：按合同要求保证质量，如因甲方责任使质量达不到要求，甲方无条件向乙方赔偿因此造成的一切经济损失。乙方责任：按合同要求按期分步付款，如工程竣工验收后贰拾天内不能付清，甲方有权自行处置，且预付款不能退还。甲方代表(签章)：乙方户主(签章)： 建设工程设备安装合同 篇2 甲方：乙方：经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就新郑市黄水河景观绿化工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。一、工程状况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、已由甲方与原建设单位签订了工程建设协议书。5、甲方已向原建设

5、单位交纳了工程履约保证金。二、双方责任1、甲乙双方经友好协商，甲方同意将 项目整体转包给乙方进行施工，乙方负责履行甲方与原建设单位签订的施工承包合同，担当合同中约定的建设施工任务;甲方照旧以原来施工承包方的身份，负责协作乙方履行与原建设单位签订的施工承包合同中的责任与义务。2、甲方支付给原建设单位 元的工程履约保证金在转让协议签订前由乙方交于甲方。工程转让费按工程最终决算价的 结算，在每次工程款到账时扣除。甲方不负责税务问题。3、乙方接受该项目后必需严格根据施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，担当质量、平安及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。4、甲方在工程转让

6、后，接着以原建设单位签订的施工合同中的施工法定代表人的身份与建设单位办理工程的相关事务(如：结算、验收、工程款手续以及施工中存在的其他事务)。5、基于交易完成日以前(含交易完成日)的事实而产生的与在建工程及其所属土地有关的争议、诉讼或仲裁由甲方担当，由此所发生的费用及乙方的损失由甲方担当，即使该争议、诉讼或仲裁产生于交易完成日以后。6、甲方与原建设单位签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履行，乙方在经营活动中，若出项平安事故等重大意外，均由乙方独立担当，甲方不担当一切责任，特此提出免责声明。7、本协议签订后，甲、乙双方不得把本项目转让给第三方，如单方违规，则向对方赔偿工程总造价的 作为违

7、约金。8、双方对本协议的签订与履行须严格保密，未经对方同意，不得将本协议的内容透露给任何第三方，因泄密而造成对方损失的，需担当因涉密而遭遇的一切经济损失。三、 甲方的基本权利和义务1、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。2、甲方在本协议生效之后，负责向乙方供应工程相关资料。3、对乙方提出的合理要求尽可能供应良好的服务。4、甲方对本协议书上述各条款具有说明权。四、 乙方的基本权利和义务1、经营上实行内部独立核算，自负盈亏。2、一切正常利润归乙方全部，不受干涉。3、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。4、负责解决经营事务，相关经营条件及施工设备自主解决。5、仔

8、细负责进行施工项目的质量和平安，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。6、若乙方无正值理由单方终止本协议，其造成的损失全部由乙方担当。7、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事务，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和惩罚。8、乙方实施的过程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。五、转让事宜1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。2、乙方承诺并保证，按甲方与原建设单位签订的合作开发协议约定的内容履行合同。本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工至上述施工项目完成工程验收交接并竣工结算后，即告终止。

9、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方签字：甲方盖章：年 月年 月 乙方签字： 乙方盖章： 日 日 建设工程设备安装合同 篇3 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：根据中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程详细状况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称：东兴用电工程2、 工程地点：城东3、 工程承包项目和内容：凹凸压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中协助材料供应，全部设备安装调试、电缆施放、表计安装

10、，本工程含设计费、试验费、运行打算费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，全部电缆桥架，表计配套费(乙方帮助甲方申请开户)。二、工程造价4、本工程采纳总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥三、建设工期5、 依据有关工期定额和运用须要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历 天。6、 如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能供应施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由 而影响进度。(3)在施

11、工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不行抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门缘由无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与平安管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更; 电力建设工程验收规范;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的状况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、 隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工

12、、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特殊是主要设备应符合地方供电部门 要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门依据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方根据本合同支付工程款，验收不合格由乙方担当责任。12、 乙方严格根据电力建设平安施工管理规定落实本工程施工的各级平安 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 担当费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 壹佰伍拾捌万 元人民币。14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币 壹佰万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元

13、。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可签订 补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。甲 方(合同章)： 乙 方(合同章)：托付代理人(签字)： 托付代理人(签字)：年月日： 建设工程设备安装合同 篇4 托付人 与监理人 经双方协商一样，签订本

14、合同。一、托付人托付监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称： 工程地点： 工程规模： 总 投 资：二、本合同中的有关词语含义与本合同其次部分标准条件中给予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分： 监理投标书或中标通知书; 本合同标准条件; 本合同专用条件; 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、托付人向监理人承诺，根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。本合同自 年 月 日起先实施，至 年 月 日完成。本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。托付人：(签章) 监

15、理人：(签章)居处： 居处：法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：电话： 电话：本合同签订于： 年 月 日 建设工程设备安装合同 篇5 甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本项目协商一样，订立协议并共同遵照执行。第一条：工程名称：第三条：工程范围：见附件.第四条：工程总价：人民币 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。第五条：5.1竣工日期：(竣工报告为准) 交付日5.2合同

16、总工期： 元。5.3甲方付款不以乙方向其供应发票为前提。第六条：本工程质量标准按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。第七条：代表甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权托付书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方拖延通知而造成的损失由甲方担当。第八条：工地管理8.1乙方必需加强施工人员的平安及职业技能教化，在施工过程中，必需保证平安，清除隐患，杜绝一切事故的发生。8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必需做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运输指定地点。8.3 乙方进入施工现场后

17、，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严峻移交司法部门处理。第九条：设备、材料、通行及配套9.1 甲方供应乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的短暂或永久性质的设备。9.2 本工程运用的材料：见附件。9.3 乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得阻碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺当施工，应向乙方供应使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责供应，甲方应随时留意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之平安正常营运。第十条：工程保险10.1乙方应对其员工购买保险10.2由甲方办理的保险单以履

18、行总包合同通则，假如涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特殊载列于保险单上和附表本部份之上。10.3双方必需维持其有效期直至本分包工程全部完成止。10.4除能证明因不行抗力或乙方有意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。第十一条：变更设计11.1双方得以根据下列状况变更其分包合同的工程：11.2经由本合同双方协商一样削减的事项。11.3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或削减的事项。11.4所增加或变更之费用，乙方可以根据签订到变更期间的相对高价定价。11.5削减之工程，甲方除担当乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。第十

19、二条：工程延期12.1须延长完工日期时，乙方可于缘由发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方有意造成延期的除外。12.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。第十三条：验收13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。13.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参与，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、

20、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。13.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为全部权及相关权利义务发生转移。第十四条：违约及损害赔偿责任14.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。14.2一方要求削减工程金额达原合约金额之百分之二十。14.3一方要求停工达15日，除能证明是不行抗力或另一方之有意或重大过失除外 。14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无实力支付工程款。14.5本合约依上

21、述缘由而终止或解除时，或因其它缘由致使合同但发生其它赔偿事务，一方仍得依法向另一方求偿。14.6除能够证明是乙方有意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。14.7除能证明是不行抗力或乙方有意造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方担当赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。14.8甲方不根据合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每拖延一天根据工程总价的百分之三支付违约金。第十五条：纠纷处理甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应同等协商，协商不成，由 人民法院管辖。第十六条：其它16.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。16.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。16.4一方供应之地址为可送达之地址，假如变更应刚好通知，否则根据合同约定地址投递即视为送达。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日