简易检测委托合同.docx

《简易检测委托合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易检测委托合同.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简易检测委托合同简易检测托付合同（精选5篇） 简易检测托付合同 篇1 合 同 编 号：甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶公路风电场道路工程项目部乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：20_250098R依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南

2、公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：20_-4-11.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第三条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第四条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 联 系 人： 联 系 人：联系人手机： 联系人手机： 合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：丘北县城常青路71号 丘北县建设工程质量检测中心 简易检测托付合

3、同 篇2 甲方：南京润盛建设集团有限公司(以下简称甲方)乙方：眙县建设工程质量检测中心(以下简称乙方附证书和营业执照) 为了顺当完成公司所承接的 宁宿徐高速马路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ1标段工程项目，提高公司的管理水平，明确双方的责任，公司与项目检测单位本着同等、自愿、公允与诚信的原则，签订如下责任协议：一、工程名称： 宁宿徐高速马路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ1标段。二、工程地点： 盱眙收费站三、工程期限： 20_年12月9至2120_年6月10四、协议职责范围： 道路全部需检测项目及原材料检测五、施工内容：路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋

4、混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标记、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。六、质量标准： 设计要求七、甲乙双方的责任和义务1、甲方的责任和义务(1)：甲方自愿托付乙方作为甲方的自检自控托付试验室，有义务供应需托付乙方检测的项目和频率及企业的抽样安排等必要材料，以保证合同的顺当签署。(2)：一般状况下，甲方负责样品的扦取工作，如要托付乙方代为扦样，甲方应提前向乙方提出申请，并缴纳肯定的费用。(3)：甲方有义务供应给乙方数量足够，密封完好，符合检测要求的样品。(4)：甲方有义务批批填写检测业务托付联系单，并在托付单上对检测项目，样品状态、名称、标识等作出说明。(5)：甲方有义务根据乙方的收

5、费标准批批缴纳检测费用。(6)：甲方有义务刚好领取检测报告。2、乙方的责任和义务(1)：乙方自愿作为甲方的自检自控托付检验试验室，有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应的检测标准和程序开展托付检测业务。(2)：乙方严格根据要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、精确性、可追溯性。(3)：乙方检测时运用的设备必需在检定合格有效期内，环境符合标准检测要求。(4)：乙方仅对来样负责。乙方必需根据甲方托付书要求内容进行测试，出具检验报告，报告内容必需真实、精确，保证与所测试的原始数据一样。(5)：乙方对甲方供应的相关检测信息精确无误后，应在对外承若的周期内出具精确牢靠的检测报告。

6、如有特别状况不能在周期内出具报告，应刚好告知甲方。(6)：乙方负责对甲方的样品进行留样，以保证测试结果的复验追溯，样品保存期为一个月。(7)：乙方未经甲方允许，不得将对方有关信息向第三方披露。八、费用结算1、检测费用：检测中心对外统一收费标准执行。2、付款方式：按收费标准批批结算。九、违约责任及赔偿假如在合同有效期内，甲乙双方未能履行本合同之规定，应根据合同法和民法通则的规定担当肯定的违约责任。九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，须签字盖章方可生效，施工过程中其他未尽事项，双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。甲方(盖章) 乙方(盖章)代表签字： 代表签字：年 月 日 年 月 日 简易

7、检测托付合同 篇3 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商一样，特订立本合同，以资共同遵守。第一条 托付检测内容及价格结算方式：如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一样，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积*本合同综合单价)其次条 托付检测时间1.托付起先时间： 年 日(详细以甲方项目实际开工时间为准);2.托付结束时间： 年 月 日(详细以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收

8、备案表为准);3.托付期限： 日历天(详细以实际工期为准)。第三条 质量要求1.乙方须在本项目整个工程建设过程中依据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及试验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。2.乙方须根据相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等全部文件。第四条 付款方式1.乙方完成本项目整体0.00以下相关试验

9、及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告, 经甲方

10、验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本托付检测费用结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的90%;4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的全部相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。5.特殊说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方供应等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行担当。6.乙方收款账户信息如下：账户名称

11、：开户银行：银行账号：第五条 双方职责(一)甲方责任1.负责按国家或行业的相关标准刚好、真实地进行取样、制样工作，填写检测托付单并加盖托付单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需刚好通知乙方。2.全部送检样品必需由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。3.送检样品数量及规格必需符合规范要求。4.现场检测项目必需充分做好自检。5.对乙方负有管理、监督的责任。6.甲方负责检测所需的电源。7.甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。(二)乙方责任1.乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方供应企业的资质证书、计量认证证书、

12、对外担当业务许可证、检测托付单。2.检测人员必需严格根据规范、标准进行操作，并刚好进行检测。3.检测人员必需遵守职业道德，保证检测数据的真实性。4.检测单位应刚好出具公正、精确、牢靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。5.乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及试验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和精确性。6.对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方刚好进行说明、复核。7.乙方须按国家建设工程平安管理条例及杭州市平安生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的全部平安事故及相关行政惩罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并担当。第六条 违约责任1.乙方未刚好按托付方要求

13、完成现场及试验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须根据合同总价的1%标准向甲方支付违约金;逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责接着赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应根据合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。2.若由乙方检测不到位或者乙方未根据相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为实行相应的补救措施，保证对应检

14、测内容符合验收工作，担当由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时根据本条第1款约定担当违约责任。3.乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严峻程度每次应向甲方支付 元至 元的违约金，情节严峻的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。4.本合同约定乙方担当的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。5.非因甲方缘由，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需根据对应应付款1%标准支付违约金。第七条 解决纠纷的方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方

15、当事人协商解决;协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。第八条 权利保证乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵扰专利权、商标权或专有技术等学问产权的指控。任何第三方假如提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并担当可能发生的一切法律责任和费用。第九条 禁止商业贿赂1.在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式赐予甲方工作人员好处或利益。2.若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，

16、乙方应负责全部赔偿。第十条 合同生效1.本合同于 年 月 日在 签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。2. 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 简易检测托付合同 篇4 托付方： 茌平县安居服务中心(以下简称甲方)服务方： 茌平县建设工程质量检测站 (以下简称乙方) 项目名称： 茌平县安康小区廉租房18#楼茌平县建设工程质量检测站年 月 日依据建设部建设工程质量监测管理方法、省建设厅山东省建设工程检测管理规定，乙方受甲方

17、托付，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方依据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、精确、高效地进行检测，并根据客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况工程地址：茌平县枣乡街以西，文化南路以南 施工单位项目负责人： 联系电话: 建设单位：茌平县安居服务中心建设单位项目负责人： 联系电话: 监理单位： 项目总监： 联系电话: 建设(监理)单位见证员： 联系电话: 送样员： 杨荣花 联系电话: 报建面积： (平方米) 二、检测服务范围刚好间 1、见证取样检测：(1)、水泥物理力学性能检测;(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力

18、学性能检测;(3)、建筑用砂常规检测;(4)、建筑用卵石、碎石常规检测;(5)、砼强度检测;(6)、砂浆强度检测;(7)、简易土工试验;(8)、混凝土掺加剂检验2、主体结构检测(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)、钢筋爱护层厚度检测;(3)、混凝土预制构件结构性能检测;(4)、后置埋件的力学性能检测。3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。4、检测完成时间：无特别缘由在承诺期限内完成检测任务，因其他不行抗拒缘由造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。 三、检测项目及方法根据检测托付书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必需在甲方前向乙方递交检

19、验托付书。 四、检测费用检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准(证号：371523210701)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：每次托付按实收取 记账形式五、相关权利与义务甲方义务：1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均托付乙方进行。 2、定期与乙方确认工程进度，并依据付款条件支付相应检测费用。 甲方权利：1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。 2、从乙方获得工程检测询问服务的权利。3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有看法，可向乙方提出申诉。 乙方义务：1、依据相关标准及

20、甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，供应检测报告。 2、对发觉的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，刚好向甲方通报。3、做好相关服务工作，特别项目检测(或乙方检测实力以外的项目)，分包前应将分包单位状况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。 4、供应检测询问服务，指导甲方抽样送检工作。 乙方权利：依据相应服务内容收取检测费用。 六、检测标准1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)状况下，按甲方指定标准进行检测。2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。 3、各类标准执行优先等级：国家标准>行业标准>企业标准。七、甲、乙

21、双方根据上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本托付书一式两份，甲、乙双方签字后生效;八、本托付书一式两份，甲、乙双方签字后生效。 九、补充说明：甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)： 法定代表人： 法定代表人：王栋 联系电话： 联系电话：0635-4241691 传真： 地址：传真：0635-4241086 地址：茌平县商业街南首建设工程见证人员授权书茌平县建设工程质量监督站：依据山东省建设工程质量监测管理规定的要求，现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证：以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和

22、真实性负责。建设单位(章)：监理单位(章)：年 月 日 简易检测托付合同 篇5 甲方：乙方：甲方的 工程由乙方负责检测，特订立本合同。第一条 工程概况其次条 检测内容1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结一般砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼协作比、砂浆协作比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。第三条 检测程序一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测托付

23、书，明确样品的相关信息及检测要求;四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。第四条 检测时间及双方责任1、甲方：(1)严格根据国家标准规范进行取样送试。(2)现场检测时供应必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员平安必需接待送试员证件。2、乙方：(1)严格根据国家标准规范工整、科学、精确即使的完成检测工作。(2)现场检测过程中必需有牢靠的平安措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。第五条 检测收费标准如下1、检测费用按2.60元米(砖混、框架);2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元栋;主体工程完工时，追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。第六条 其他解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。1、 本合同双方签字、盖章后生效。2、 本合同一式两份，双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日