2022年一级造价师考试题库点睛提升300题精编答案(四川省专用).docx

《2022年一级造价师考试题库点睛提升300题精编答案(四川省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库点睛提升300题精编答案(四川省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款【答案】 CCN2H7A9C1S6F6B2HM9V10N8U6Y3M6N7ZX7A8V7D3S7M2Q12、对于实施招标的建设工程，关于其基准日确定的说法，正确的是（）。A.一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第28 天为基准日B.一般以建设工程施工合同签订前的第28 天为基准日C.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第28 天为基准日D.一般以招标文件中提到的提交投标文

2、件的截止日前的第42 天为基准日【答案】 CCE5X6Z8P3M1I5H7HQ10U1K8N9Y4T5L8ZT6X2M5D2Y4H3X63、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（ ）万元。A.6800B.6760C.9800D.9760【答案】 ACC3U1G4Z9V7I4U3HX2K7B10M7T6X9T7ZE7Y3P8A3A9J3

3、N84、2010 年已建成年产50 万吨的某化肥厂，其投资额为10000 万元，2015 年拟建生产80 万吨的化肥厂项目，建设期2 年。自2010 年至2015 年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2 年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861【答案】 BCW2R8Y8M7C10Q5J2HN5W2O8R7X3B5G7ZU7T6V7P7U1X1L55、下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是（ ）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.企业管理费【答案】 DCL1

4、W7D5F9F5W7K5HA9F9B4D1G8B8V3ZD4C10W2C3B2Y3Z16、我国的工程造价管理体系中，（ ）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 CCB2E10C4N10C5C6A8HJ4I9B2H8J4X9U2ZR10L3C4M2C6Z7J27、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包

5、人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】 BCW4K1S9L3D2K10U4HR3Y2Y4O10C1U9G2ZO7X8A6O1B9F10K48、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（ ）万元。A.11.34B.11.33C.11.30D.10.00【答案】 ACC10W1K4B2Y3C4Q7HQ10H7D1U3S4I10W3ZF6T4Z1Y8Y9Q6Q29、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于(

6、)。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数【答案】 BCA4I5Y3Z8Y1O4A9HO5X2R10W7A10U2S7ZH3W8Q3A2M3N6J510、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为()元mA.323.2B.338.15C.339.15D.339.36【答案】 DCF1Y9G1Z9B2B6R10HW7D10D4H3P1E9E4ZM3F9M8P10X1P7R411、根据建设工程质量保证金管理办法（建质【2017】138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）A.19%B.2%C.3%D.5%【答案】 CCN1W5K10K3S8O

7、4R8HC6S8V10A2L9N9A5ZM8L3X10F3W1N4N812、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】 DCY8V6U6T4M6U9Q7HJ10L7Q1A5W9D1I3ZL1A2L4R6M5S3M213、根据标准施工招标文件，施工工期的起算日期为（ ）。A.发承包双方签订施工合同协议书之日 B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天 D.开工通知中载明的开通日期【答案】 DC

8、S6P1E8H9Q6G8W7HP5G3U1A3W7Z7V3ZI2G9B4K1C5Y4K1014、某土建分项工程工程量为10m2，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2 工日、3m2和0. 6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40 元/工日、50元/m2和100元/台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费为（ ）元。A. 290 B. 295C. 2905 D. 2950【答案】 DCY9F5W2O3T1A4K3HE10M2Z3Z3N1N4K4ZA3Y10E7G1S9U9A415、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，

9、第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A.50.0B.51.5C.71.5D.66.50【答案】 CCX9O6U4J5G5G2L1HH7G8I9C6G7X3N5ZG7A10H7U3X1J2N916、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【答案】 DCT6O7T3U9V5P1X5HS9H1V1R1J3J2F2ZU4

10、C4V10N10R8C10U317、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（ ）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】 BCQ5Q4U7P3H1Q7L4HN1A2W6V8B7H6V6ZS6W7D1U6W1X9K418、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制

11、D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责【答案】 ACT8M1K5H7I3U3L6HU4Q3F10V5O3N9O4ZX7D1L7H10Z5S9E219、下列不属于期中支付文件的内容的是（ ）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】 DCR9A3G4E10E6F2T2HJ3E4W1O10V7A4E4ZU8I6D8T7V9Y6B220、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计

12、价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】 BCP1X9U6C1D7Q9U7HJ6K9F5O9C4S7Y3ZA10H5Y10Y6Q1I5C521、依法必须招标的项目中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】 DCN4J10I4Y2B2B3O8HM2Q8G7T6E8G1T8ZP2Y9H8P2P6K1M922、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(

13、240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm， 砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（ ）m3。A. 0.062 B. 0. 081C. 0.205 D. 0. 228【答案】 DCO10J3T1C1E5U7T9HL4M1G9J9E1C8P10ZK9S9A7C2U5Y9G223、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】 DCI2G7Y3T2D7G8W

14、9HZ3U2Z8E2G10L3Z9ZU7T10U9C2Z4I6Z1024、对分包人询价应注意的内容不包括（ ）。A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质【答案】 DCD1G8X2D7W5F1C8HD7K10M10J8M10R5M9ZZ7N6G1X1M2Q10L525、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】 D

15、CP9G3U4Q4K7M3G9HI10A4M5V10D1E6M5ZI4V3O9T2W4Y9C526、用11水泥砂浆贴150mm150mm5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，假设瓷砖损耗率为1.5%，砂浆损耗率为1%，则100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为2mm）分别为（）。A. 4444块、1.00m3B. 4394块、1.02m3C. 4386块、1.05m3D. 4387块、2.00m3【答案】 BCM6Y1I3O8C1J4D10HM10P2A2U9T3K10J10ZU1W10L6J6P10W7T1027、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。 A.采用了明显的不平衡报价

16、策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】 BCG9Y1E2O5C1A5U9HC10A10W6R9A1J5V4ZO8V2Y9L2J8S10J728、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。 A.台班折旧费=机械原值（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费检修次数/耐用总台班D.台班维护费=（各级维护一次费用各级维护次数）/耐用总台班【答案】 BCZ8I10V5C8N4X3Y10HQ8O6N2Z6I2

17、M7P9ZP1B5Q4H1I9G9S929、 因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费【答案】 BCF6C7X8C1O9X7H7HK7O7L8Q4L8H8X10ZJ2Z10S1I2J2E8P930、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCW1U9N8U8J10H10I9HF9K1S6H7R3J1X

18、4ZK10J10Y4Q3Q7J1K831、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】 CCK9V7W2P8T3Q10K2HR3N10W4A9W5Z6F1ZS6Q1Z5U10S6F1V632、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002003)，下列有关分部分项工 程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（ ）。A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目， 投标人可据实增加项目内容报价C.分部分项工程量清单

19、计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计 量单位由投标人确定D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施 项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准【答案】 BCU10V4I6E3S3P2I6HY2C4R7R10F6Y10C1ZT9O4C10I4M3P2E133、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）。A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费【答案】 ACD4N7O10O3G10Y4S7HV2H4B2K6K3C6U7ZA8M8G6W5A5F4S1034、关于施工合同履行期间的期中

20、支付，下列说法中正确的是（ ）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计【答案】 CCJ8U1O5W10D5Q6G8HB4I1R8U5O10O4V1ZX3T10Q9Q2P8I2W635、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：套用各子目的综合单价；搜集基础资料；计算措施项目费：编写概算编制说明；汇总单位工程造价；计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）

21、。A.B.C.D.【答案】 ACZ8I1U2X8O9W8Q6HT10B2A9X2Q7F2L8ZF4E8L9Q7F10A2J936、以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】 DCT9V1R3B2Z7I7R10HM5X3Q7W6Q4Z2Z1ZQ2S6Z1B4E6T5U937、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求

22、支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACD5Y10C3G5Z3Z10X7HU10W5S6R7Z7K10U3ZU5Y6T4I8I2W4X738、（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，利润为（）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】 ACO9L4W6G2G9X1C1HM2U6O8Y2A9C9L2ZC10R10B10N5Q7T5H739、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5

23、，则该进口设备离岸价为（ ）万元。A.542.7B.457.5C.346.5D.347.4【答案】 BCH5H6B8S6H9M6D9HC2B4Z7O9N7Q7I2ZY5G4J5J3Q7H9T940、关于施工合同工程款的期中支付，下列说法中正确是的（ ）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减在竣工结算时一并结算D.发承包双方都对部分计量结果存在争议，直到争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACD5J1B4X1A6R4N7HD5C3T1X3E3S3J4ZY9N6T1H3Q8R7O641、下

24、列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【答案】 BCS4N1B10O5G9J3Y9HQ1L10U1L10T8T10P6ZM7D7P10Q2P8H9E642、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。 A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】 DCJ6Q1T6R3O10U3O4HN4E9X9Z1N10L1S2ZT8I7N5G5Z4T10R443、建设工程造价指标的时间确定中，合同价应采用（ ）。A.工程

25、开工日期B.工程竣工日期C.工程开标日期D.工程基准日日期【答案】 ACF9Y6F5U9D10F6N7HX2B6N10J1Y5H9T8ZZ10K3V5J1P7T9Y744、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（ ）。A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算【答案】 ACN9W2D2A4V3P7E3HZ6M10C7F9B3S2D1ZI4O3B8X7A7Q7X945、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505

26、002008)，关于承发包双方施工 阶段风险分摊原则的表述正确的是（ ）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担 B. 10%以内的材料价格风险由承包人承担C. 10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担D. 5%以内的人工费风险由承包人承担【答案】 CCM7F6U6K1U9Z3V8HT7D1V4F1T5B3X2ZH4V9L10X6O3R8S446、采用一票制、“二票制支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.一票制下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.二票制下，材料原

27、价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进D.二票制下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保【答案】 CCM7L7N8E3F3N6H4HA10Z4E2M4V2C1K8ZZ3A7R8T1O7Q4R447、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。 A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】 DCE1P6C8R9I3K6Q7HP2E9X1S8D10C4J2ZR10W8P8K5X9O9U1048、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个 主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分

28、的是（ ）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCK2H3J3Y5W5V8F6HH5Q7D2A9U7D9P3ZB8P10S9F5X8L3J349、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】 DCX10R9N4B5H4Y10Z1HP6H7V9L1V7T9P8ZG2S8L7M6F6T7C650、假设qA.KB.KC.KD.K【答案】 CCL7I1C5X4H4T9G7HX1M5J8P8S5N1X3ZS3V9V9T3Z9E1

29、0G151、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（ ）。A.能准确地确定订货及采购物资的数量B.复核的目的是修改工程量清单C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务【答案】 ACR3M5S10P5E9K5D5HS2A8H4T2K10L6Y1ZF6S1H1R4V6O10F452、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收入1200万元，该总承包单位为一般纳税人，采用一般计税方法计算增值税，则该总承包单位为此发生的销项税为（）万元。A. 238. 68B. 204. 00C. 132. 00D. 118. 92【答案】 D

30、CJ8B10Q2K5V2Q9E5HQ9M2C10Q5M4O8J8ZR6N9H2M2K10G3O1053、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACX9Q8Q2T8V8D5D9HT5I2C9U8I7K1E4ZZ5N6E6M3R7U8S654、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】 ACB8H3I2N3T2I8L3HW1I3O1Y

31、7E10V9M7ZT10N9S4A4R8B8N655、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（ ）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】 DCM2F6F7H9Q5F1M7HX7S9W6F10R4A3U9ZM2G7K6E3X5N9E956、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（ ）。A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标【答案】 BCH6W10M9R8N1E8R2HE4B10F9R2B3Z4F3ZE3N4

32、H8P3S10S4N957、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（ ）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】 DCH8H5C8K9B2V1L5HC7J1F1R9M4B4J5ZK2U3S6N9R9M7C1058、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】 DCR8

33、P5Q3L1M4K7R6HK4S4D10T8B4K1T5ZA6X3B10X2X9U2C359、施工投标报价工作包括：工程现场调查；组建投标报价班子；确定基础标价；制订项目管理规划；复核清单工程量。下列工作排序正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】 DCU8M7D4N3I4T2O1HP8N9U8U1I10A10X3ZN3U7H4F5H9Q6V260、用1：1 水泥砂浆贴200mm200mm10mm 瓷砖墙面，结合层厚度为5mm，试计算每100m2 瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为5mm）。假设瓷砖损耗率为3%，砂浆损耗率为1%。每100m2 瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量是（ ）m3。A.0

34、.52B.0.55C.0.57D.0.60【答案】 BCC6V4Z2K7F7O4Y6HY9O2H10U6M9Y5Q10ZN1N4U4G8U7Q3C1061、关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3

35、%5%计算【答案】 DCA2M3N1K3E8X4C1HR5K10U10T4A2D4W9ZV3N9B5H7A10F3E1062、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（ ）。A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额【答案】 DCA1C2T2M6H8M1F4HB4B1U3A7R10Q8N2ZZ7O9Q7P6N9M9W1063、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价

36、款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格【答案】 BCG4F10C10X8I7R7C1HM5C3P2K8J5T6H8ZV4S10B4I1Q8A9E364、下列各项中不属于设计总概算文件的是（ ）。A.分年度总投资表B.主要建筑安装材料汇总表C.编制说明D.各单项工程综合概算书【答案】 ACJ6I10C5B4V5R6O10HI4Z2H3M8T5M4G3ZJ9B3W3X2A8E5K1065、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费

37、B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCJ3K4A7N9N7F10J2HF10V10K5A3V2Q6J3ZU8G9D6X2D6V2J966、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】 CCT4H4

38、A10X9N4H10N8HA1X3F2L8V10M7A8ZK2A2P9D9A4G5Y667、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程预付款的支付和扣回，下列说法中正确的是（）。A.预付款的比例原则上不低于合同金额的10，不高于合同金额的20B.承发包双方签订合同后，发包人最晚应在开工日期前14天内支付预付款C.在发出要求预付通知的14天后，承包人仍未收到预付款时，可以停止施工D.发包人应在预付款扣完后14天内一次性将全额预付款保函退还给承包人【答案】 CCR5T5Z9W7O6F6G4HN7Q2S1Q10O5Z4C9ZU6F8I10R5A6N4R168、在满足住宅功能

39、和质量前提下，（ ）有利于降低造价。A.适当加大住宅宽度B.增加住宅层数C.适当提高层高D.提高结构面积系数【答案】 ACH5G1J10Z5Y6P10D10HZ8K7U7B3F9V4S6ZF1N6M3D7Y2R3G1069、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】 DCS3J5K6L3V9S6M2HF1E9X8C9T4B1O1ZE8T6R8F3J1C5Z470、某建设项目投产后，预计年销售收入为24

40、000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（ ）万元。A.100B.40C.200D.800【答案】 ACZ5Q8N9C4R7E1Y5HH8P3P6O9M8G5Y4ZK10V8G9C10O9D7Y971、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A. 6500B. 7000C. 7800D. 1180

41、0【答案】 BCB9P5R5S6Z5S5K1HT8P2A7W8N4K6R9ZE10P4G10R3F2P6D972、下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是（ ）。A.电焊点火用工B.检查工程质量影响机械操作时间C.班组操作地点转移用工D.机械维修引起的操作人员停工【答案】 CCD4W4E3N10Z1S1R8HU10M7Z9X9N7Q6Y4ZI5R7Z8K9F3G9B973、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】 CCG3E8V3F9I4O7G4HR1N10F5R8

42、O9P5M7ZR9W10S9Q2C10D9Z574、根据建设工程工程量清单计价规范(CB50500-2008)，关于索赔时限规定的说法，错误的是()。A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可【答案】 CCH8T4U3P10O2R3Z9HW3E8W7U8Z6M2E8ZZ10T10Y5S2M9D3S475、某项目进口一套加工设备，该设备的离

43、岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】 CCH7X6T1O3S10M5N1HX8N9R4V5Y2H1O9ZB10K9H1B5S2H3F1076、某施工合同约定人工工资为 100 元/工日，窝工补贴按人工工资的 60%计算。在施工过程中 发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，

44、抢修道路用工 20 个工日；几天后场外停电，停工 1 天，人员窝工 10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。 A.1500B.2600C.4500D.5500【答案】 BCK6R7F10I5A3N10T8HF6U5L2Q9M7X6X4ZS10Z6Y8C7T1X1L377、（2017年真题）对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCJ2N1H5S2A4V2Y4HU1U1

45、L2C6H2T4W1ZU5V5C2C2I9E10M378、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】 ACH6H8G10C6I10K10S6HW5G8O6Z7Y8R5U2ZT6P9C7P5E4B8W679、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。 A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】 BCD7B8T9I7J4M7D3HG10J10Z3M9F10I7R2ZV5N3I8Y4B1C3Z980、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（）。A.查明原