2022工程施工劳务合同范本_2.docx

《2022工程施工劳务合同范本_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程施工劳务合同范本_2.docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程施工劳务合同范本工程施工劳务合同范本1发包方：_承包方：_依据中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程项目及范围：_3、工程地址：_二、承包工程范围、形式及合同价款承包工程范围：_承包形式：包工不包料分项工程单价：_合同价款约：_三、分包管理1、合同协议签订后，承包方全部人员听从项目领导和管理，执行发包方公司的规章制度，不准出现违纪违法现象。2、发包方按公司_族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工安排组织队伍完成施工任务。四、双方职责发包方：1

2、、负责工程的总体支配和全面管理工作。2、负责预算及现场签证的处理。3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。4、负责工程的技术问题和技术变更。5、负责供应吊车，保证施工须要。6、负责供应施工所须的材料、四周工具及平安防护设施(平安帽费用由承包方自负)。7、供应承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干运用，现场另立协议。8、负责对承包方工程质量进行检查，并有权对不合格进行惩罚。9、做好施工前平安交底和防护设施的完备，达到平安施工要求。10、按协议支付承包方的工程款。11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工状况进行检查，如达不到文明施工的标准，应当场赐予经济惩罚

3、。承包方：1、组织素养好、工种齐全的施工队伍，并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中一份交发所方保卫部门)，随时供应增减改变状况表，并负责代发工人工资。2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并供应有关质量自检记录资料，每道工序质量有专人负责，其负责人报发包方。3、保管好发包方供应的临建设施、机具设备等，如有人为损坏和丢失照价赔偿。4、严格根据发包方的平安施工交底，规范施工，并签订平安协议书，施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行，发包方可供应便利条件。5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的爱护工作。6、做好现场文

4、明施工，严格根据“三清六好”的标准进行施工，做到“下工活底清，工完场地清”，并接受发包方每月一次的文明工地检查，所用清理用工均由乙方负责。7、小型手持工具，承包方自备(技工常用的专业工具)。8、执行材料限额领料，超实际预(结)算部分从承包价款中扣除。9、承包方独立的食堂必需听从发包方的行政部门的管理，符合有关食品卫生管理规定，生活用煤自行解决，不得随意烧现场木材。五、工期1、该工程从_年_月_日至_年_月_日止。2、以合同工期为准，因承包方缘由拖延一天按人工费结算总额的5%进行惩罚。3、工期顺延、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字，并加盖单位公章的签证可顺延工期。、现场停工一天，经

5、发包方签证工期顺延。、如遇人力不行抗拒的自然灾难，工期顺延。六、质量1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。2、分部分项不合格时，发包方有权撤换承包方人员。七、结算方式及付款方式1、承包方进厂施工后，发包方付给承包方人员生活费及零用款。2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定，由项目预算部门审核后，交项目劳资部门结算人工费，_日内支付给承包方人工费的_%(其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款)。分项工程达到主体完工后，再拨付_%。发包方按结算额的_%预留保修金，工程竣工_年，依据工程保修状况另议支付。八、其它事项1、发包方对承包方的施工安排、施工质

6、量、平安、文明工地及劳务进行全面管理和监督，在承包方不能满意发包方施工工期、质量标准时，发包方可单方面终止合同协议，并追究承包方的责任，因此造成的损失由承包方负担。2、承包方必需保证人员稳定，不得随意变换人员，特殊是现场带班人员不能更换，若更换必需经发包方同意，承包方现场负责人应给予其现场带班人肯定的权力，以便于更好地协作发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方托付的生产任务，听从发包方的统筹支配。九、未尽事宜双方另行协议发包方(签章)承包方(签章)_年_月_日_年_月_日工程施工劳务合同范本2甲方：上海领慧智能科技有限公司乙方：今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（ ）就上海*项目

7、弱电安装劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：1、 甲方同意将上海*项目弱电安装劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积 元/平方分包给乙方，工程量包括全部弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的全部管子的预留预埋，设备的安装及调试等2、 甲方供应给乙方施工图纸一份，乙方要主动协作甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格依据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要刚好提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他状况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必需按要

8、求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将干脆从每期工程款中扣除。3、 本合同要求乙方包质量包进度包全部机械和手动工具，包辅材包耗材的购买，包平安包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、全部孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，全部的暗盒、过路箱、锁母、各种线管干脆弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的平安，所发生的平安事故和责任及罚款由乙方自行担当。4、 乙方应节约

9、材料不准奢侈，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天 施工完毕全部剩余材料必需返回甲方仓库，如未刚好返回，甲方管理人员一经发觉，每次罚款300元，将干脆从工程款中扣除，乙方运用甲方材料与结算运用量挂钩，假如数量相差多则乙方赔偿（特殊是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发觉必将重罚。5、 施工期间乙方有责任自行爱护已完成的成品，加强和土建及其他工种的连接，如因天气问题和工序连接问题造成的窝工停工甲方不负责任。6、 甲方有权依据现场乙方的实际施工水平和人员状况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无实力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行惩罚，

10、如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何惩罚，包括停止付款。7、 乙方在现场必需配备有阅历的管理及技术员2名，乙方须完全听从甲方的管理，听从总包方、业主方、监理的管理和指导，如乙方不听从甲方的管理，甲方有权对乙方实行包括罚款在内的任何惩罚，每次罚款不少于500元。8、 乙方必需为甲方供应全部管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，供应完整的施工日志，并协作甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。9、 甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方担当，但需和乙方协商。10、 甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的2

11、0%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满意验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最终期限。11、 乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和协作各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。 甲方：上海领慧智能科技有限公司项目负责人：乙方：项目负责人：工程施工劳务合同范本3合同编号：_甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共

12、和国建筑法及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公允合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。第一条合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：1本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；2本项目工程质量检查、验收标准；3本项目施工平安标准；4本项目施工组织设计；5本项目施工进度安排（含节点安排）；7业主、监理和甲方的文件；8甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。其次条承包单价详见（附件），不调价。第三条有关约定1乙方对甲方负责，承认并严格根据甲方与业主签订的有关质量、平安、技术、

13、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度安排（含节点安排）内完成施工。2计量支付21乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。22乙方应按甲方的施工安排组织施工。若因乙方缘由导致施工安排未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=_标的额延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的_%。同时，甲方有权终止本合同。23本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付实力。3工程材料供应31所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可运用。32因道路堵塞、自然灾难等不行抗拒外力造成材料不能刚好到场而影响施工，乙方不得向甲方

14、提出索赔。4测量、试验、检验等技术工作41甲方依据须要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。42甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下协作甲方试验室检验。5乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方担当由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_%的违约金。6隐藏工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。7甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。8依据劳动法，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动酬劳。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（干脆将工资发放到乙方员工手中

15、）。9甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额担当。10乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。11乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方托付代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。12甲方有权就乙方的履约实力做出评估，假如乙方无实力履约（特殊是质量、工期、平安），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_%向乙方索赔损失。13本合同签订后，乙方人员、设备必需按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应惩罚（惩罚标准由甲方依

16、据乙方违约程度确定，惩罚限额为乙方任务量总价的_%）。14乙方对本工程平安负责，配备必要的平安防护设施，并根据国家有关平安生产法律、行政法规、操作规程办事，听从甲方平安监督和管理，不管何种缘由，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方担当全部责任，甲方不担当任何责任。15乙方必需做到现场文明施工和环境爱护，包括限制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满意工程施工的各种标识、标牌。第四条争议解决若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：1和解。双方在自愿要友好的基础上，相互沟通、相互谅解，通过协商解决；2调解。在第三方的主持下，通过第三方的劝服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；3仲裁。

17、协商、调解不成的，由_市仲裁委员会仲裁。第五条附则1本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。3本合同正本2份，双方各1份；副本2份，甲方2份。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_电话：_手机：_合同订立时间：_年_月_日附件1：工程量清单（略）工程施工劳务合同范本4甲方：乙方：今有甲方（上海*科技有限公司）和乙方（）就上海*项目弱电安装劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：1、甲方同意将上海*项目弱电安装劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装

18、劳务以建筑面积元/平方分包给乙方，工程量包括全部弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的全部管子的预留预埋，设备的安装及调试等2、甲方供应给乙方施工图纸一份，乙方要主动协作甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格依据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要刚好提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他状况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必需按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将干脆从每期工程款中扣除。3、本合同要求乙方包质量包进度包全部机械和手

19、动工具，包辅材包耗材的购买，包平安包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、全部孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，全部的暗盒、过路箱、锁母、各种线管干脆弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的平安，所发生的平安事故和责任及罚款由乙方自行担当。4、乙方应节约材料不准奢侈，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕全部剩余材料必需返回甲方仓库，如未刚好返回，甲方管理人员一经发觉，每次罚款300元，将干脆从工程款中扣除，乙

20、方运用甲方材料与结算运用量挂钩，假如数量相差多则乙方赔偿（特殊是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发觉必将重罚。5、施工期间乙方有责任自行爱护已完成的成品，加强和土建及其他工种的连接，如因天气问题和工序连接问题造成的窝工停工甲方不负责任。6、甲方有权依据现场乙方的实际施工水平和人员状况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无实力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行惩罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何惩罚，包括停止付款。7、乙方在现场必需配备有阅历的管理及技术员2名，乙方须完全听从甲方的管理，听从总包方、业主方、监理的管

21、理和指导，如乙方不听从甲方的管理，甲方有权对乙方实行包括罚款在内的任何惩罚，每次罚款不少于500元。8、乙方必需为甲方供应全部管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，供应完整的施工日志，并协作甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方担当，但需和乙方协商。10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满意验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺

22、延，质保金以业主验收交房为最终期限。11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和协作各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。甲方签字：_乙方签字：_年_月_日_年_月_日签约地点：_签约地点：_工程施工劳务合同范本5发包方（甲方）：四川*集团有限公司承包方（乙方）：甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工主动性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班

23、组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。经双方依法同等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标1.11.2 工程名称： 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。1.31.41.51.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日；

24、年 月 日，总日历工作天数为：380天。其次节 承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层起先到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容：（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。（6）门窗

25、安装工程。2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+协助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含平安防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不行预见费，根据20xx年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节 合同价款3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%

26、的农夫工工资的发票费用）。大写：零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工打算、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、协助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、协助工资等。3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳

27、动爱护费用等；3.2.5 乙方在施工生产过程中，运用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。3.2.6 完成承包范围内工作所需的协助材料费用等；3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；3.2.12乙方生活及生产责任区的建设

28、和清理，承包工程所运用的材料堆放保管等；3.2.13为达到合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等；3.2.14本合同价已包含了施工过程中全部可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、协助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。3.2.15外脚手架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，运用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求：（1）外架搭设方案必需符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能运用。（

29、2）外架材料的材质必需符合规范要求。（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。3.2.16全部进入施工现场的脚手架钢管必需进行油漆处理。3.2.17全部进入施工现场的平安网（密目网、尼龙水平网）必需是阻燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进行翻新处理。3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。第四节 甲方供应的施工条件及资源4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方运用和管理，费

30、用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。4.4施工用水、用电状况供应：甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。第五节 乙方

31、应供应的资源5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及工具处于良好状态，以满意施工须要。5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方选购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁运用不合格材料。5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必需供应进场工人的三级教

32、化卡、身份证复印件及平安责任书。第六节 双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行支配与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的实力或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方全部责任的权利。6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、

33、场容、进度的交底。6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业安排。6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联系工作。6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资

34、料由乙方按时检验后供应给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。6.2乙方的权利及义务：6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）：班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；平安员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必需和项目部全部人员一样不得少于28天（2月份不得少于26天）。6.2.2乙方必需保证项目管理成员的完整及至工程竣工不

35、得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗力或个人特别缘由需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济惩罚。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安

36、。担当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应听从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种须要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程安排进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施

37、工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协商并主动协作实行合理施工方案，降低工程成本。6.2.12供应钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单安排应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必

38、需满意甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣扬有关的工作；自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。6.2.17根据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。工程施工劳务合同范本6甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程名称：工程内容：二、承包价格1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：喷头类型

39、：下喷，单价：75元/只3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。详细单价如下：探头单价：70元/只4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。共2页第1页8.消防系统调试费仅计取报警

40、系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋三、付款方式1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。四、材料及施工施工场地1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失.3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及居处。如在外

41、租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。五、合同争议1.出现争议甲乙双方先协商。2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。3.本合同一式两份，双方各执一份。甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）：工程施工劳务合同范本7承包人（甲方）：地址：劳务分包人（乙方）：地址：风险提示：严格签订劳务分包合同承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，避开一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就很难维护自己的权益。：劳务分包人合法运作必需包含两种形式：一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人（总承包企业或专业承包企业）建立劳务分包合同关系；二是与特定地区若干

42、经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺当完工，依据施工支配，甲方将_工程承包给乙方施工。依据民法典、建筑法的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程期限1、开工日期：_年_月_日。2、竣工日期：_年_月_日。3、总工期为： 共_个日历天。三、工程造价1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气改变、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度

43、、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决（不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克服的事情）。3、单价：_；工程量：_；合同总价：_。四、工程结算1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械运用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。2、乙方应合理运用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金运用状况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起_年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起_年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。五、材料设备的供应1、凡甲方统一选购的特别材料设备，未经甲方同意