2022监理工程师历年真题8辑.docx

《2022监理工程师历年真题8辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师历年真题8辑.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师历年真题8辑2022监理工程师历年真题8辑 第1辑某一大型公路基础设施项目,除土建工程、设备安装工程外,尚有一段挖方边坡需设置护坡桩加固边坡。业主委托监理单位组织施工招标及承担施工阶段监理任务。业主采纳了监理单位的建议,确定土建、安装、护坡桩三个合同分别招标,土建施工采用公开招标,设备安装和护坡桩工程在报主管部门批准后,选择另外招标方式。通过招标分别选定了三个承包单位。其中,顺通基础工程公司承包护坡桩工程。护坡桩工程开工前,总监理工程师批准了该基础工程公司上报的施工组织设计。开工后,在第一次工地会议上,总监理工程师特别强调了质量控制的主要手段。护坡桩的混凝土设计强度为C30。

2、在混凝土护坡桩开始浇筑后,基础工程公司按规定预留了40组混凝土试块,根据其抗压强度试验结果绘制出频数分布表（表6-4）和频数直方图（图6-6）如下。1、监理单位为何建议本项目分别招标?应按什么划分范围分别招标?答案：解析：1、因为本项目中安装工程和护坡桩工程专业性强,相对独立,适合于分别招标；按专业工程（或按土建、安装、护坡桩三个工程）范围分别招标。下列有关建筑工程质量不符合要求时的处理不正确的是（）。A.经返工重做的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收C.经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理

3、方案和协商文件进行验收D.经有资质的检测单位检测达不到设计要求、但经过现场施工单位认真核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收答案：D解析：当建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：(1)经返工重做的检验批，应重新进行验收；(2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；(3)经有资质的检测单位检测达不到设计要求、但经过原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；(4)经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。#某高速公路施工项目开工里程120km,跨越两省,6

4、个施工合同段,某监理单位通过投标承担了该项目施工监理工作。2、请拟定该项目监理机构组织结构模式的方案,并分析优、缺点。答案：解析：2、监理机构组织结构模式,可以选择直线一职能式。它既考虑按命令统一原则设置的组织指挥系统,又考虑按专业化分工原则设计组织职能系统。它具有集中领导,统一指挥,便于人、财、物力的调配；分工合理,任务明确,办事效率高,组织秩序井然,稳定性高,能较好地发挥组织的整体效率等优点。但也有信息系统差,各部门之间、职能人员与指挥人员之间目标不一致,易产生矛盾等缺点。它结合了直线式、职能式的优点,对公路工程建设项目来讲,一般较合理,对本例亦适宜。采用综合评标法进行建设工程项目设备材料

5、采购招标，需要考虑的因素有（）。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费答案：A,B,C解析：考点:材料和通用型设备采购招标文件主要内容。建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑的因素：投标价；运输费用；交货期；付款条件；零配件和售后服务；设备性能、生产能力。地下水因素对围岩分级的有一定的影响。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用（）。 A.升级处理B.不做处理C.降级处理D.无法判断答案：C解析：本题考查的是隧道工程施工准备。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用降级处理的方法。下列各项属于非节奏流水施工的特点的有（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等B.

6、相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各专业工作队能够在施工段上连续作业D.专业工作队数不等于施工过程数E.有的施工段之间可能有空闲时间答案：A,B,C,E解析：非节奏流水施工方式是建设工程流水施工的普遍方式，具有以下特点：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；相邻施_T-过程的流水步距不尽相等；专业工作队数等于施工过程数；各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。以下关于钢材材质检验的说法，错误的是()。A.定尺钢材应留有复验取样的余量B.钢材混批应作为不合格品处理，不必进行抽样复验C.国外进口钢材应进行抽样复验D.海关商检结果经监理工程师认可后，可作为有效的材料复验

7、结果答案：B解析：钢结构工程材料钢材材料检验检验内容及方法对交货钢材，供货方应提供格式规范、内容真实完整的质量证明书，订货方应通过对质量证明书与钢材上标记的检査，进行钢材品种、牌号、化学成分、力学性能及工艺性能的合格确认和验收。钢材化学成分、力学性能和工艺性能的检查确认与验收，应包括以下内容：1)钢材的牌号，所依据的产品标准；2)钢材的化学成分含量限值（包括Z 向钢等有特殊要求的含量限值）；3)钢材的碳当量或焊接裂纹敏感指数；4)钢材的力学性能指标（屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、屈强比、冲击功等）；5)钢材的冷弯试验；6)约定的其他附加保证性能指标或参数（晶粒度、耐腐蚀性指数等）和检

8、验报告等。进场检验项目对属于下列情况之一的进场钢材，应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验，其检验结果应符合国家现行有关标准或设计文件的要求。1)国外进口钢材；2)钢材混批；3)板厚等于或大于40mm，且设计有Z 向性能要求的厚板；4)建筑结构安全等级为一级，或复杂超高层、大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；5)设计有检验要求的钢材；6)对质量有疑义的钢材。当设计文件无特殊要求时，钢结构常用牌号钢材的抽样检验数量应严格按照现行国家标准钢结构工程施工质量验收规范GB50205 规定执行。工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（ ）。A.

9、直接费减少，间接费增加B. 直接费和间接费均增加C. 直接费增加，间接费减少D. 直接费和间接费均减少答案：C解析：以下有关FIDIC设计采购施工EPC合同条件，说明正确的是（）。A.项目风险大部分由业主承担B.采用成本加酬金计价模式C.工期固定D.业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付 E.业主通过严格竣工检验以保证工程完工的质量答案：C,D,E解析：知识点:设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件及各方责任和义务。选项A，风险大部分由承包商承担。黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 选项B，固定总造价合同。2022版教材P158。2022监理工程师历年真题8辑 第2辑工程具体情

10、况制定的监理对策，以及向建设单位提出的原则性建议等。建设工程监理大纲的内容包括（ ）。A.工程概况B.监理依据和工作内容C.监理实施方案D.监理难点、重点及合理化建议E.监理规划和实施细则答案：A,B,C,D解析：本题考查的是建设工程监理投标工作内容。监理大纲一般应包括以下主要内容：（1）工程概述；（2）监理依据和监理工作内容；（3）建设工程监理实施方案；（4）建设工程监理难点、重点及合理化建议。根据标准施工合同，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A、会同监理人在交货地点 B、会同发包人代表、监理人在交货地点 C、会同监理人在施工现场 D、会同发包人代表、

11、监理人在施工现场答案：A解析：本题考查的是施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。(2022年)监理单位监控设计进度的工作是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制设计总进度计划C.核查分析设计图纸进度D.组织设计各专业之间的协调配合答案：C解析：本题考查的是监理单位的进度监控。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的设计图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解，将各设计阶段的每一张图纸的进度都纳入监控之中。以下关于工程量清单的含义与作用，正确的有（）。A.招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础B.建设工程计价的依据C.工程付款和结算的

12、依据D.工程量清单的数量是估算的工程量E.由施工单位编制答案：A,B,C,D解析：本题考查的是工程量清单。工程量清单由招标人负责编制下列关于建设工程监理规划的说法中，正确的是（）。A.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制B.监理规划由总监理工程师批准实施C.监理大纲的内容比监理规划更翔实.更全面D.监理大纲.监理实施细则和监理规划之间存在依据性关系答案：A解析：本题考查的是监理规划编写依据和要求。选项B错误，监理规划由监理单位技术负责人批准实施；选项C错误，监理规划的内容比监理大纲更全面、更翔实；选项D错误，监理大纲、监理规划和监理实施细则之间具有依据性关

13、系。参见教材P121。其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（ ）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时答案：A解析：其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于20学时。 下列关于建设工程合同主体说法不正确的是( )。A.发包人必须具备法人资格B.承包人必须具备法人资格C.无承包资质的单位不能作为建设工程合同的主体D.资质等级低的单位不能越级承包建设工程 答案：A解析：某二级公路隧道为单洞双向行驶两车道隧道,全长4279m,最大埋深1049m。隧道净空宽度9.14m,净空高度6.98m,净空面积为56.45m2。该隧道位于一盆地边缘的山区,主要分布有寒武

14、系三游洞组至三叠系大冶组地层,其围岩主要为弱风化硬质页岩,属类围岩,稳定性较差。根据该隧道的地质条件和开挖断面宽度,承包人拟采用台阶分部法施工。1、承包人采用的开挖施工方法是否合理?说明理由。答案：解析：1、开挖方法选择合理。理由是台阶分部法适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩地段。本隧道为II类弱风化硬质页岩,稳定性较差。关于合同效力的说法，正确的是()A、合同无效但仲裁条款可以有效B、当事人不能通过约定让合同生效C、当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D、当事人的民事权利能力对合同效力无影响答案：A解析：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的

15、效力。2022监理工程师历年真题8辑 第3辑根据建筑工程施工质量验收统一标准,分项工程质量验收合格的条件有（ ）A.主控项目的质量均应检验合格B.一般项目的质量均应检验合格C.所含检验批的质量应验收合格D.所含检验批的质量验收记录应完整E.观感质量应符合相应要求答案：C,D解析：分项工程质量验收合格应符合下列规定：所含检验批的质量均应验收合格；所含检验批的质量验收记录应完整。分项工程的验收是以检验批为基础进行的。一般情况下，检验批和分项工程两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。分项工程质量合格的条件是构成分项工程的各检验批验收资料齐全完整，且各检验批均已验收合格。以下各项中，关于建

16、设工程监理合同特点的表述中，正确的有（）。A.建设工程监理合同的当事人不可以是个人B.建设工程监理合同属于建设工程合同C.建设工程监理合同必须符合法律法规和有关工程建设标准D.接受委托的监理人所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相适应E.监理合同的履行不产生物质后果，而是受委托人委托为其所签订的施工合同、物资采购合同等的履行实施监督管理答案：C,D,E解析：考点:建设工程监理合同订立。选项A错误，建设工程监理合同当事人双方应是具有民事权力能力和民事行为能力、具有法人资格的企事业单位及其他社会组织，个人在法律允许的单位内也可以成为合同当事人；选项B错误，建设工程监理合同是一种委托合同。

17、（2022年）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12答案：D解析：本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成和计算。材料单价=（材料原价+运杂费）（1+运输损耗率（%）1+采购保管费率（%）=（2000+90）（1+1%）（1+2%）=2153.12（元/吨）。下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有（）。A、设计标准变化 B、投资规划不当 C、建设手续不全 D、施工方案不当 E、未及时提供施工场地答案：B,C,E解析：

18、本题考查的是偏差原因分析。业主原因：增加内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不全、协调不佳、未及时提供场地、其他。选项A属于设计原因，选项D属于施工原因。参见教材P169。投标人在确定投标报价的综合单价时，主要应以（）为准。A：业主提供的设计图纸 B：招标工程量清单的项目特征描述 C：图纸会审的记录 D：业主组织现场踏勘的记录答案：B解析：教材P2。本题考查的是投标报价审核方法。投标人投标报价时应依据招标工程量清单项目的特征描述确定清单项目的综合单价。以下属于编制物资需求计划的依据的有（）。A.图纸、预算文件B.工程合同C.项目总进度计划D.各分包工程提交的材料需求计划E.物资价格答案：A

19、,B,C,D解析：考点: “物资需求计划的编制”。物资需求计划是指反映完成建设工程所需物资情况的计划。它的编制依据主要有：施工图纸、预算文件、工程合同、项目总进度计划和各分包工程提交的材料需求计划等。物资需求计划的主要作用是确认需求，施工过程中所涉及的大量建筑材料、制品、机具和设备，确定其需求的品种、型号、规格、数量和时间。它为组织备料、确定仓库与堆场面积和组织运输等提供依据。因此，本题的正确答案为ABCD。具有以下特点的公路项目，不需开展施工安全风险评估（）。 A.多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索

20、桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程答案：C解析：本题考查的是安全风险分级管控。选项C应该是跨径大于1000m的悬索桥。根据建设工程文件归档整理规范，需要城建档案管理部门保存的监理文件资料有（）。A.监理实施细则B.工程竣工决算审核意见书C.费用索赔报告及审批D.合同争议、违约报告及处理意见E.质量评价意见报告答案：A,B,D,E解析：考点:管理要求。选项C，费用索赔报告及审批不需要城建档案管理部门保存，其余选项均需要城建档案管理部门保存。 监理工程师的执业特点主要表现在（ ）。A执业范围广泛B执业道德崇高C执业内容复杂D执业技能全面E执业责任重大正确答案：ACDE2022监理工程师历

21、年真题8辑 第4辑 设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供 答案：A解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项B，发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下，按照操作和维修手册进行竣工后试验。选项C，承包人应提供竣工后试

22、验所需的所有其他设备、仪器，派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验。选项D，竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括()A、审查物资供应情况分析报告B、履行物资供应合同中的义务C、确定物资供应分包方式D、负责业主方供应物资的订货答案：A解析：控制物资供应计划的实施，掌握物资供应全过程的情况：监测从材料、设备订货到材料、设备到达现场的整个过程，及时掌握动态，分析是否存在潜在的问题。采取有效措施保证急需物资的供应：对可能导致建设工程拖期的急需材料、设备采取有效措施

23、，促使其及时运到施工现场。审查和签署物资供应情况分析报告：在物资供应过程中，监理工程师要审查和签署物资供应单位的材料设备供应情况分析报告。协调各有关单位的关系：在物资供应过程中，由于某些干扰因素的影响，要进行有关计划的调整。监理工程师要协调涉及到的建设、设计、材料供应和施工等单位之间的关系。选项B是业主应进行的工作；选项C应为提出物资供应分包方式，并获得业主认可；选项D应为监督检查业主方供应物资的订货，协助办理有关事宜。设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总

24、监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限答案：C解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。 为完成施工阶段造价控制任务，项目监理机构需要做好的工作包括（ ）。A.检查施工机械和机具质量B.审核施工单位提交的工程结算文件C.检查工程材料、构配件、设备质量D.审查确认施工总包单位及分包单位资格E.协助建设单位按期提交合格施工现场，保质、保量、适时、适地提供由建设单位负责提供的工程材料和设备 答案：B,E解析：本题考核的是为完成施工阶段

25、造价控制任务，项目监理机构需要做好的工作。为完成施工阶段造价控制任务，项目监理机构需要做好以下工作：协助建设单位制定施工阶段资金使用计划，严格进行工程计量和付款控制，做到不多付、不少付、不重复付;严格控制工程变更，力求减少工程变更费用;研究确定预防费用索赔的措施，以避免、减少施工索赔;及时处理施工索赔，并协助建设单位进行反索赔;协助建设单位按期提交合格施工现场，保质、保量、适时、适地提供由建设单位负责提供的工程材料和设备;审核施工单位提交的工程结算文件等。关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在

26、生产性建设工程中，它占工程造价比重的减小意味着生产技术的进步D.在生产性建设工程中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高答案：D解析：2022版教材P1-2设备及工器具购置费，是指按照建设工程设计文件要求，建设单位（或其委托单位）购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。设备及工器具购置费由设备原价、工器具原价和运杂费（包括设备成套公司服务费）组成。在生产性建设工程中，设备及工器具投资主要表现为其他部门创造的价值向建设工程中的转移，但这部分投资是建设工程项目投资中的积极部分，它占项目投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。选

27、项A，是生产家具购置费，而非生活家具购置费。分部分项工程量清单项目设置五级编码，其中第五级编码为（?）顺序码。A.专业工程B.分部工程C.分项工程D.工程量清单项目答案：D解析：第五级为清单项目名称顺序码。第四级为分项工程项目名称顺序码。第三级为分部工程顺序码。根据建筑安装工程费用项目组成(建标202244号)的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.专业技术人员继续教育D.施工管理用财产、车辆保险费答案：A解析：考点:按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。根据建筑安装工程费用项目组成(建标202244号)规定，企业支付的职工退休

28、金、夏季防暑降温费用等，属于企业管理费中的劳动保险和职工福利费。工作服(B)，属于企业管理费中的劳动保护费；专业技术人员继续教育所发生的费用(C)，属于企业管理费中的职工教育经费；施工管理用财产、车辆保险费用(D)属于企业管理费中的财产保险费。在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为()。A.风险自留B.损失转移C.风险回避D.风险控制答案：C解析：考点:建设工程风险管理。风险回避是指在完成建设工程风险分析与评价后，如果发现风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他

29、有效的对策来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A：协议书中的签约合同价格 B：承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款 C：中标通知书中的中标价格 D：承包人的投标报价答案：B解析：本题考查的是工程款支付管理。合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。参见教材P89。2022监理工程师历年真题8辑 第5辑工程投资额（）万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A.30B.50

30、C.100D.200答案：A解析：本题考查重点是“建设实施阶段的工作内容”。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。因此，本题的正确答案为A。建设工程监理规划在编写完成后，属于其审核内容的有()。A.工作计划B.监理工作制度C.监理范围D.监理单位的资质E.编写人员资格答案：A,B,C解析：2022教材P122-123监理单位技术负责人审核监理规划时，审核的内容主要包括：(1)监理范围、工作内容及监理目标的审核；(2)项目监理机构的审核(包括组织结构、人员配备方面的审核)；(3)工作计划的审核；(4)工程质量、造价、进度控制方法的审核；(5)对

31、安全生产管理监理工作内容的审核；(6)监理工作制度的审核。评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( ) 。A.不符合招标文件的实质性要求 B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求 D.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求E.个别地方存在漏项7答案：A,B,C,D解析：由建设工程投资、进度质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应()A、同时达到最优B、分别进行分析与论正C、作为一个系统统筹考虑D、尽可能进行定量的分析答案：C解析：在确定建设工程目标时，不能将投资、进度、质量三大目标割裂开来，分别孤立地分析和论证，更不能片面强

32、调某一目标而忽略其对其他两个目标的不利影响，而必须将投资、进度、质量三大目标作为一个系统统筹考虑，反复协调和平衡，力求实现整个目标系统最优。下列体现建设工程三大目标之间对立关系的是（）。A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价D.如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降答案：D解析：考点:“建设工程三大目标之间的关系”。三大目标之间的对立关系：在通常情况下

33、，如果对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金和花费较长的建设时间；如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降；如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准。这些表明，建设工程三大目标之间存在着矛盾和对立的一面。因此，本题的正确答案为D。保证法律关系至少必须有（ ）方参加。A.两B.三C.四D.五答案：B解析：本题考查重点是“担保方式”。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。因此，本题的正确答案为B。下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.

34、财务状况D.项目经理资格E.企业信誉答案：B,C,D,E解析： 代理的种类中，（ ）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A.指定代理B.法定代理C.委托代理D.意定代理 答案：B解析：2022版教材P9-11本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来，并定量地进行综合评价，以此作为投标决策依据。采用综合评价法时首先要做的是()。A.确定各项评价指标权重B.确定影响投标的评价指标C.计算期望值D.各项评价指标评分答案：

35、B解析：2022版教材P72-78本题考查的是建设工程监理投标工作内容。综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来，并定量地进行综合评价，以此作为投标决策依据。综合评价法的步骤：(1)确定影响投标的评价指标；(2)确定各项评价指标权重；(3)各项评价指标评分；(4)计算综合评价总分；(5)决定是否投标。2022监理工程师历年真题8辑 第6辑机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括（）。A.投标价格B.运输费.保险费和其他费用C.投标书中所报的交货期限D.偏离招标文件规定的付款条件E.企业财务状况及银行信用答案：A,B,C,D解析：本题

36、考查的是综合打分法。机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括：投标价格；运输费、保险费和其他费用；投标书中所报的交货期限；偏离招标文件规定的付款条件；备件价格和售后服务；设备的性能、质量、生产能力；技术服务和培训；其他有关内容。 关于美国AIA合同文本说法错误的有()。A.AIA适用于类似的项目管理类型B.B系列是雇主与建筑师之间合同的文本C.D系列表示建筑师行业的有关文件D.传统管理模式适用AIA编制的系列标准合同文本E.代理型CM合同承担项目的实施风险 答案：A,E解析： 本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，AIA适用于不同的项目管理类型；选项E错误，代理型CM合同不承担项目的实施风

37、险。关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在生产性建设工程中，它占工程造价比重的减小意味着生产技术的进步D.在生产性建设工程中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高答案：D解析：2022版教材P1-2设备及工器具购置费，是指按照建设工程设计文件要求，建设单位（或其委托单位）购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。设备及工器具购置费由设备原价、工器具原价和运杂费（包括设备成套公司服务费）组成。在生产性建设工程中，设备及工器具投资主要表现为其他部

38、门创造的价值向建设工程中的转移，但这部分投资是建设工程项目投资中的积极部分，它占项目投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。选项A，是生产家具购置费，而非生活家具购置费。某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件答案：A,B,D解析：2022版教材P128-1292022版教材P122。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延

39、长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。选项E是一个特例，虽然也是非承包人原因，但只可以延长工期和增加费用，不能补偿合理利润。某工程，施工合同中对最低保修期限作出如下约定，其中符合建设工程质量管理条例规定的有（）。A.主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程的保修期限为10年C.房间和外墙面防渗漏的保修期限为5年D.装修工程的保修期限为1年E.安装工程的保修期限为2年答案：A,C,E解析：考点:“建设工程质量管理条例相关内容”。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程

40、、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。根据第点可知，选项B的叙述是不正确的。根据第点可知，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ACE。#在平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构()对各施工单位实施监理。A.可组建多个监理分支机构B.不应组建监理分支机构C.组建不超过两个监理分支机构D.只能组建不超过三个监理分支机构答案：A解析：考点:建设工程监理委托方式。平行承发包模式条件下的监理委托模式有2种主要形式，

41、采用委托一家监理单位实施监理时，工程监理单位的项目监理机构可组建多个监理分支机构对各施工单位分别实施监理。施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是（）控制。A.事先B.事中C.事后D.事先和事中答案：D解析：考点:工程质量控制主体和原则。工程质量控制应该是积极主动的，应事先对质量的各种影响因素加以控制，要重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行的安全管理职责有（）。A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理 B.组织事故隐患排查治理 C.组织制定安全生产管理规章制

42、度和安全生产目标管理计划 D.组织工程安全技术交底 E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查答案：A,B,D,E解析：本题考查的是安全生产管理机构和职责。施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行下列安全管理职责：（1）组织施工组织设计、专项工程施工方案、重大事故隐患治理方案的编制和审查。（2）参与制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划。（3）组织工程安全技术交底。（4）组织事故隐患排查治理。（5）组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理。（6）参与或配合生产安全事故的调查等。 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金

43、不得超过( )A.80万B.100万C.招标项目合同价的2D.招标项目估算价的2 答案：D解析：招标投标法实施条例第二十六规定，招标人拟招标文件中要求投标人提交投标保证金的。投标保证金不得超过招标项目估算价的2。2022监理工程师历年真题8辑 第7辑下列选项中，建设工程实施阶段的工作内容主要包括()。A.建设准备及生产准备B.项目建议书编制C.勘察设计D.施工安装及竣工验收E.可行性研究报告编制答案：A,C,D解析：2022版教材P11-13建设工程实施阶段的工作内容主要包括勘察设计、建设准备、施工安装及竣工验收。对于生产性工程项目，在施工安装后期，还需要进行生产准备工作。某投资人年初投入某金

44、融机构100万，年存款收益率为10，投入5年后，该投资人希望在今后的5年内等额回收资金，则该投资人每年可提取的本利和是（）万元。(资金回收发生在年末)A.16.27B.26.40C.42.48D.68.42答案：C解析：2022教材P68-75A=2022教材P(F2022教材P，i，n)(A2022教材P，i，n)=100x (1+10)5 x 10x (1+10)5(1+10)5-1=42.48。注意题干是说投入5年后，该投资人希望在今后的5年内等额回收资金。先求100万5年后的现值，然后在之后的五年内回收。对于监理例会上意见不一致的重大问题，应()。A.将各方主要观点记入会议纪要中的“决

45、议事项”B.不形成会议纪要C.将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”D.将各方的主要观点，特别是相互对立的意见记入“其他事项”中答案：D解析：2022版教材P158-161本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。对于监理例会上意见不一致的重大问题，应将各方的主要观点，特别是相互对立的意见记入“其他事项”中。施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，下列说法正确的是（）。A.应当及时通知对方解除合同B.合同解除后，承包人应撤离施工场地C.合同解除后，已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同D.合同解除后，不能退还的货款和因退货.解除订货合同

46、发生的费用，由发包人承担E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由发包人承担答案：A,B,D解析：合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时：（1）应当及时通知对方解除合同。（2）责任承担第一，合同解除后，承包人应撤离施工场地。第二，合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。可靠性，是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。如工业生产用的管道防（）等，都属可靠性的质量范畴。A.跑、冒、滴、漏B.跑、冒、涌、漏C.滴、冒、涌、漏D.跑、突、滴、漏答案：A解析

47、：考点:建设工程质量。可靠性，是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。如工程上的防洪与抗震能力、防水隔热、恒温恒湿措施、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”等，都属可靠性的质量范畴。在FIDIC的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()A、不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B、不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C、可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D、可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员答案：B解析：保证公正处理合同争议是争端裁决委员会的最基本义务，虽然当事人双方各提名1位成员，但他不能代表任何一方的单方

48、利益，因此FIDIC合同规定：在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务。合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。下列属于建设工程监理操作性文件的是（）。A.监理大纲B.监理规划C.专项施工方案D.监理实施细则答案：D解析：监理实施细则是在监理规划的基础上，根据有关规定、监理工作需要针对某一专业或某一方面建设工程监理工作而编制的操作性文件。因此，本题的正确答案为D。分部分项工程量清单项目编码设为五级，其中第三级表示的是( )顺序码。A.专业工程B.分部工程C.分项工程D.工程量清单答案：B解析：2022教材P130-133(2022年真题)分项工程质量验收时，(）应对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审、报验表及质量验收记录。A