2022建筑合同书.docx
《2022建筑合同书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑合同书.docx(47页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建筑合同书建筑合同书1甲方(发包方): 乙方(承包方):依据中华人民共和国民法典和其他相关法律、法规的规定,甲方将道路(硬化)工程发包给乙方施工,甲、乙双方在自愿、同等、协商一样的基础上,签订本合同,以兹双方共同遵守。第一条:工程概况1、工程地点:2、承包范围:3、承包方式:4、工期:自_年_月_日至_年_月_日止;总工期日期为天。5、合同总价款:人民币元;(大写)。其次条:甲方的工作1、在开工前日内,甲方向乙方供应本工程的全部施工图,同时组织乙方和设计单位及有关部门参与施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要。2、指派为甲方本工程的代表,负责本合同的履行。对本工程的质量、进度进
2、行监督检查,办理验收、变更、登记等签证手续和其他事宜。3、在乙方进场施工前,做好施工场地的三通一平工作,并向乙方供应地下管线布臵图和有关隐藏障碍物资料。4、如的确须要拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,负责到行政主管机关办理相应审批手续。第三条:乙方的工作1、参与甲方组织的施工图纸的会审工作,拟定施工方案和进度安排,并交甲方审定。2、指派为乙方在本工程中的项目经理,负责本合同的履行。项目经理应当按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制
3、工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、地上地下管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清除等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。5、在施工过程中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线。6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。7、负责本工程施工范围内的施工平安工作。乙方应按有关规定严格实施平安防护措施,担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。第四条:关于工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工实
4、行的措施费用。2、因甲方缘由未按约定完成供应图纸等工作,影响工期的,工期应当顺延。3、因乙方缘由不能按期完工的,经甲方同意,工期方可以顺延。4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第五条:关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、设计变更和建筑工程施工质量验收统一标准(GB5030020)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若甲方要求全部或者部分工程达到优良标准时,双方可另行协商详细费用。3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参
5、与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。4、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。5、由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条:工程价款的支付及结算的约定
6、1、合同生效后日内,甲方应当支付合同总价的%预付款,该笔预付款同时作为本合同履行的定金,计人民币元。2、工程完工后,经甲方和其他相关部门组织竣工验收合格后_日内,甲方向乙方支付合同总价的%,计人民币元。3、工程结算后并且乙方将有关资料送交甲方后_日内,甲方向乙方支付至工程结算总价的95%,计人民币元。4、其余5%的质量保证金,待质量保期满后15个工作日内支付。如保修期内由于乙方缘由产生的质量问题,由乙方修理,如乙方在接到修理通知后2天内不到,由甲方处理,所发生费用加10%的管理费由乙方担当。质量保证金不计算利息。第七条:关于材料和设备供应的约定1、本工程甲方负责选购供应的材料和设备(详细见本合
7、同附件)。材料和设备应当符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料和设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料和设备,经乙方验收后,由乙方负责无偿保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。2、凡由乙方选购的材料和设备,必需事先征得甲方同意。如不符合质量要求或规格有差异,禁止运用。若已运用,对工程造成的其他损失(包括但不限于拆除、重新施工等)由乙方负责。第八条:嘉奖和违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工_日,
8、甲方支付乙方元,并顺延工期。甲方不按合同的约定付款,则每拖延_日,按应付款额的万分之一支付违约金。2、由于乙方缘由造成不能按期完工的,则每拖延_日,按全部工程款的1支付违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前_日,甲方支付乙方元,作为嘉奖。3、乙方根据甲方要求,全部工程项目达到优良标准时,除按本合同第五条其次款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为嘉奖。4、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场的陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。5、甲方未办理任何手续,擅自同意乙方拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。6、未经甲方同意,乙方
9、擅自拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责复原原状并担当由此给甲方造成的损失。7、除法定免责的情形外,若因乙方自己缘由造成合同无法接着履行,乙方应当刚好通知甲方解除合同。因乙方缘由导致合同解除的,乙方除应当向甲方支付由此造成的损失之外,同时应当向甲方支付合同总价款10%的违约金。第九条保修期: 本工程的质量保修期:自工程竣工验收合格之日起_年。第十条:争议的解决方式 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;假如协商不能解决,则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条:其它1、本合同自双方法定代表人或者
10、代表人签字并加盖公章后生效。2、本合同相关附件与本合同具有同等的法律效力。3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。甲方(公章):_ 法定代表人(签字):_年_月_日乙方(公章):_法定代表人(签字):_年_月_日建筑合同书2发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则,并参考中华人民共和国建筑法,建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定,建筑工程施工发包与承包计价管理方法等法律、法规相关规定,结合本工程详细状况,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,双方本着公允、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则,特签订本合同,以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如
11、下协议:一、工程概况工程名称:兴建公司指挥部(其中职工宿舍_间,建筑平方面积_平方米,四合院办公室建筑平方面积为_)。二、承包方式1、由乙方包工包料,并负责全部施工用具设备;2、施工包干价每平方米按_元计算,工程总造价为_元(大写:_元整);3、工程承包内容:土建工程水、电安装及房屋装饰装修;4、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。三、工程工期1、甲方规定动工时间自_年_月_日起至_年_月_日止,乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料缘由交房日期可顺延,若因乙方人为缘由工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。四、工程质量1、
12、整个工程必需按国家施工规范要求施工;2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。五、施工费结算方式1、合同签定后,由乙方主动组织施工人员进行施工,每月按进度款_%,竣工验收后付清余款;2、甲、乙双方必需共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求,假如中途退场视为违约,按进度款_%付款。第六条:平安生产在施工中,要把平安施工放第一位,抓好施工用电,用水平安,高空作业必需系好平安带,做到平安施工,文明施工,杜绝一切担心全事故,倘如发生病、伤、亡等一切平安事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不担当任何责任。七、劳动争议处理及其他双方因履
13、行本合同发生争议,应当向甲方劳动争议调解委员会申请调整,调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,_日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日_日内向人民法院起诉。八、其他1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与本劳动合同具有同等法律效力;2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的,根据有关规定执行;3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑合同书3供方:(以下简称甲方)需方:(以下简称乙方)
14、一、产品型号、数量、金额、交货时间二、质量要求技术标准按国家标准执行。三、交(提)货地点、方式;供方厂内交货。四、运输方式及到达港站和费用负担;供方为需方代办托运至需方指定的工地。费用由需方担当。五、随机备品的数量及供应方法;按发货清单收货。六、结算方式及期限:合同签订后交付定金伍万元整,余款货到后一次性付清。七、违约责任:按合同法的相关规定担当责任。八、争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方解决。协商不成,当事人双方同意由昌吉市人民法院管辖。九、本合同一式两份,双方各执一份。十、其它约定事项:甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月
15、_日_年_月_日建筑合同书4保函编号:(工投字)第号(招标人):鉴于(以下简称投标人)参与项目投标,应投标人申请,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方供应如下保证:一、保证范围及方式:保证金额为人民币(大写)_元。本保证人在投标人发生以下情形时担当连带保证责任:1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日前未经贵方许可撤回投标文件;2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订建设工程施工合同。3、投标人中标后不能根据招标文件的规定供应履约保证。假如投标人未中标,本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。二、保证人可以选择以下方式担当保证责任(以选择项为
16、准,在选项前的括号内填写“Y”表示选择项,填写“N”表示非选择项):()1、代投标人向贵方支付投标保证金元;()2、假如招标人选择次低标中标,本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过_元;()3、假如贵方选择重新招标,保证人向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过_元。三、保证期间:保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日,即至年月日止。四、代偿时间:本保证人在收到贵方书面索赔通知后日内,根据本保证函的承诺担当保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额,并附有说明投标人违约造
17、成贵方损失状况的证明材料。五、保函生效:自本保证人签字或盖章之日起生效。六、免责条款1、如贵方未经保证人同意修改招标文件,致使投标人不能履行义务,本保证人不担当保证责任。2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任;3、因政府的政策或吩咐,导致投标人不能履行义务的。七、争议的解决:如因上述担保发生纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,可通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。八、附则:本保函一式两份,招标人和保证人各执一份。保证人:法定代表人(或授权代理人):年月日建筑合同书5甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法
18、、中华人民共和国建筑法及其他有关法律和行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,甲乙双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。第一条:工程概况(1) 工程名称:XXXXXX项目地块围墙建立工程。(2) 工程地点:XXXXXXXXXXXXXX,以测绘公司放置的项目界址点为准。(3) 工程内容、要求:围墙墙高2米,乙方依据甲方供应的围墙图纸和要求施工。(4) 承包方式:包工包料依据综合单价按实测长度计费。(5) 工期:从 年月日起先至 年月日结束。(6) 乙方必需设法在明确约定的工期内完成全部本合同所含工程,否则每推迟一天罚款500元,由甲方现场工作人员进行监督检查。(在施工过程中,除遇
19、特别状况的,因天灾或其他不行抗力的缘由被迫停工的,工期顺延。)其次条:工程结算及付款方式1、计价方式:本合同为单价合同,甲方按围墙综合单价XXX元/米*围墙实测长度确定该合同的总价。合同内工程的工程量由双方共同测定认可。2、结算方式:本围墙建立工程经甲方验收合格、双方明确地块无任何遗留问题后,甲方按决算金额向乙方付款。3、付款前,乙方开具正式工程发票。第三条:工程质量1、乙方必需确保工程质量,若乙方不根据甲方的要求施工作业而造成围墙倒塌、损毁等质量事故,或由于操作不当,而影响工程质量的一切经济损失均由乙方担当。2、本次修造围墙须能抗击台风及四周施工作业的影响。第四条:平安管理1、承包人是乙方平
20、安生产的第一负责人,对平安生产负总责。2、在施工过程中非甲方缘由发生的一切人身、机械、交通事故均由乙方担当一切责任和经济损失。第五条:甲方的权利和义务(一)、权利1、按规范标准,对乙方施工的工程进度、质量、平安生产、文明施工、现场管理,进行监督检查。若乙方管理不善,致使承包项目工期拖延、乙方冒险作业违章作业、乙方不听从甲方管理人员监督指挥,则甲方有权追究乙方的责任,乙方应担当由此造成的全部经济损失。2、依据国家有关法律、法规及企业规章,对乙方在施工过程中的违章违纪行为,甲方有权予以惩罚或终止合同。(二)、义务1、为乙方供应和创建施工条件。2、帮助乙方刚好解决施工中出现的详细问题。第六条:乙方的
21、职责、权利和义务(一)、职责1、全面负责合同范围内分项承包的施工项目全过程的技术、质量、平安生产、文明施工管理工作。2、建立健全平安生产责任制和平安管理机构,承包人要全权负责承包队的平安管理工作。3、乙方根据甲方的要求进行围墙修建。4、乙方不得随意更改围墙建筑结构,如需更改,必需事先与甲方商议,征得甲方书面同意后方可更改。5、承包期内,乙方保证依法经营,不得从事违法活动,如有违法犯罪活动,乙方必需担当全部责任。6、乙方不得无故停止工程,不得做有损于甲方声誉和形象的事。7、承包期内全部发生的卫生、平安等事项均由乙方自行解决担当。8、施工过程中村民的各项要求、周边群众的协调均由乙方负责,所产生的费
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建筑 合同书
限制150内