21年二级建造师经典例题6节.docx

《21年二级建造师经典例题6节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师经典例题6节.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年二级建造师经典例题6节21年二级建造师经典例题6节 第1节某涵洞顶上面直接铺筑水泥混凝土路面，按洞顶填土情况划分，该涵洞为( )。A.明涵B.暗涵C.无压涵D.压力涵答案：A解析：2022版教材P148页按洞顶填土情况涵洞可分为洞顶不填土的明涵和洞顶填土厚度大于50cm的暗涵两类。按水力性能涵洞分为无压涵、半压力涵和压力涵。选项CD错误。涵洞顶上面直接铺筑水泥混凝土路面，说明洞顶不填土，中华人民共和国合同法规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（）形式订立委托监理合同。A:书面B:口头C:书面或口头D:其他答案：A解析：本题考查的是水利工程项目法人质量管理的内容。中华人民共和国

2、合同法第276条规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是施工企业对其自身的管理体系进行的审核C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效答案：D解析：管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组企业的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等，即D正确。缺陷责任期一般为()，具

3、体可由发、承包双方在合同中约定。A.3年B.4年C.2.5年D.1年，最长不超过2年答案：D解析：2022新版教材P298页缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发承包双方在合同中约定。关于照明配电箱的安装技术要求，正确的有（ ）。A.配电箱内应标明用电回路的名称和功率B.零线和保护接地线应在汇流排上连接C.每个三相分支回路的电流不宜超过16A.D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个E.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个答案：B,D,E解析：2022版教材P140该题主要考察的是：照明配电箱安装技术要求，原文是1.照明配电箱安装技术要求（1）照明配电箱应安装牢固，配电箱内应

4、标明用电回路名称。（2）照明配电箱内应分别设置零线和保护接地线（PE线）汇流排，零线和保护线应在汇流排上连接，不得绞接。（3）照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A，灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A，光源数量不宜超过60个。插座为单独回路时，数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时，其中插座数不宜超过5个。在设备基础测量工作步骤中，设备基础放线的后一步工作是（）。A.熟悉基础设计与开挖工艺B.设备基础位置的确认C.设备基础标高测量D.标高基准点的确认答案：D解析：2022版教材P17页设备基础的测量工作大体包括以下步骤：设备基础位置的确认，设

5、备基础放线，标高基准点的确认，设备基础标高测量工程进度更新的主要工作有（ ）。A.分析进度偏差的原因B.投入更多资源加速施工C.调整施工合同D.修改设计答案：A解析：P133-136矿业工程施工项目进度控制，其控制内容包括事前阶段的进度控制、事中阶段工期控制和事后进度控制。在项目的具体实施过程中，项目管理人员要实时掌握进度计划的实际执行情况，发现进度计划出现偏差，应及时分析偏差产生的原因，并且采取有效措施，对进度计划进行调整，然后实施调整后的进度计划，确保施工进度在掌控之内。施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有()A . 所含检验批均已验收合格B . 观感质量验收符合要求C

6、. 有关安全和功能的检验资料完整D . 所含检验批质量验收资料完整E . 主要功能性项目的抽查结果符合相关专业验收规范的规定答案：A,D解析：施工过程的工程质量验收是在施工过程中，在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验。其中分项工程质量验收合格应符合下列规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定，分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是( )。A建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B施工单

7、位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔C由此延误的工期由施工单位承担违约责任D只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺E从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更答案：A,B,D解析：21年二级建造师经典例题6节 第2节高速公路中线放样主要依据的设计表格是()。A、 路基设计表B、 水准点表C、 交点固定表D、 逐桩坐标表答案：D解析：此题主要考察路基施工的测量方法中的中线测量。题干中的关键词是“高速公路”和“中线放样”，按照路基施工规范规定：高速公路、一级公路中线放样宜采用坐标法进行测量放样。小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法，在砂卵石地层中宜采用（ ）注浆法。A

8、劈裂B渗入C电动硅化D高压喷射答案：B解析：砂层：劈裂注浆法。黏土层：劈裂或电动硅化注浆法。淤泥质软土层：高压喷射注浆法。消防验收中，公安机关消防机构依照（）和国家工程建设消防技术标准强制性要求，完成图纸检查，或者按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查，制作检查记录。A.消防设计B.竣工验收备案材料C.消防法规D.建设工程质量管理条例答案：C解析：公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备案材料之日起30日内，依照消防法规和国家工程建设消防技术标准强制性要求完成图纸检查，或者按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查，制作检查记录。检查结果在消防设计和竣工验收备案受理系统中公告。女大学生孙某毕业

9、后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( )。A.高处、高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业答案：D解析：我国劳动法对女职工的特殊规定主要包括：禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。故选项D正确。参见考试用书2Z204024。围堰一般可以按( )进行分类。A.材料B.围堰与水流方向的相对位置C.导流期间基坑淹没条件D.工程量大小E.使用时期答案：A,B,C解析：2022版教材P63页 围堰按材料分土石围堰、混凝土围堰、草土围堰、木笼围堰、竹笼围堰、钢板粧格形

10、围堰等。按围堰与水流方向的相对位置分横向围堰、纵向围堰。按导流期间基坑淹没条件分过水围堰、不过水围堰。（2022年案例一）某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m2，其中地下建筑面积3000m2，施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“至2022年6月15日竣工，工期目标470日历天：质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购：因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费”，合同签订后，施工单位实施了项目进度策划，其中上部标准层结构工序安排如下：上部标准层结构工序安排表根据上部标准层结构工序安排表

11、绘制出双代号网络图，找出关键线路，并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天？答案：解析：（1）双代号网络图绘制如下：（2）关键线路：工作A工作B工作C工作E工作G（或）。（3）工期8天。主控项目是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目，其要求()有关专业工程验收规范的规定。A.必须达到B.应该符合C.不得违反D.严格把关答案：A解析：2022版教材P343页 （2）主控项目和一般项目的检验主控项目是保证工程安全和使用功能的重要检验项目，是对安全，卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目，是确定该检验批主要性能的项目，因此必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。# 球罐沉降观察应在（ ）

12、支柱上测定混降值。A1个B2个C4个D全部正确答案：C 以地表水作水源的水厂，当原水的浊度很低时，给水处理厂多采用的工艺流程是（ ）A混凝剂 消毒剂原水初沉混凝沉淀过滤消毒出水B混凝剂 消毒剂原水混凝沉淀过滤消毒出水C充氧原水曝气装置氧化反应池砂滤池出水D混凝剂 消毒剂原水混凝直接过滤消毒出水正确答案：D21年二级建造师经典例题6节 第3节管道工程的一般施工程序中，前部分施工程序是：施工准备配合土建预留、预埋、测量管道、支架预制附件、法兰加工、检验管段预制管道安装。接下来还应包括的程序有（）。A.管道系统检验、试验B.防腐绝热、系统清洗C.资料汇总、绘制竣工图D.竣工验收E.保修回访答案：A,

13、B,C,D解析：管道安装管道系统检验管道系统试验防腐绝热系统清洗资料汇总、绘制竣工图竣工验收。整个工程完工后有保修回访，管道工程的施工程序中，没有保修回访的程序。针对施工现场临时用电设备台数或总容量，应编制用电组织设计的是( )。A.施工现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下答案：A解析：临时用电方案不仅直接关系到用电人员的安全，也关系到施工进度和工程质量。施工现场临时用电安全技术规范JGJ 462022规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者，应编制

14、用电组织设计。故选项A正确。参见考试用书2Z206031。 测设己知高程，是根据（ ），将设计高程在地面上标定出来。A已知高差B已知坐标C已知设计高程D已知水准点正确答案：D根据标准施工招标文件，关于暂停施工的说法，正确的是（）。A、 由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润B、 发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护C、 因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求D、 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担答案：C解析：发包人的原因引起暂停施工，发包人要

15、承担费用、工期和利润的索赔，但不是所有的暂停施工，发包人都要承担全部责任。正确答案：C#关于竣工日期的说法中，正确的有()A、建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B、建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期D、建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期答案：B,C,E解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处

16、理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 根据合同法，在下列哪些情形中，当事人可以解除合同？（ ）A甲公司遭受火灾失去生产能力，无法执行其签订的订单B乙公司在履行期限届满之前明确向合同对方当事人表示不履行主要债务C丙公司迟延履行自己的主要债务，经对方当事人催告在合理期限内仍未履行D丁公司如果履行债务会遭受一定的损失E戊公司迟延履行债务正确答案：ABC排水管道与下方给水管道交叉且同时施工时，宜对给水管道采

17、取()保护措施。A、 两侧砌砖墩至排水管道外底高程B、 用低强度混凝土包封C、 加设套管或管廊D、 用中砂或粗砂回填至排水管道基础高程答案：C解析：管道交叉时的处理方法。圆形或矩形管道与下方给水管道或铸铁管道交叉且同时施工时，宜对下方的管道加设套管或管廊。混凝土或钢筋混凝土预制圆形管道与其上方钢管或铸铁管交叉且同时施工，若钢管或铸铁管的内径不大于400mm时，宜在混凝土管两侧砌筑砖墩支撑。混凝土或钢筋混凝土矩形管道与其上方钢管或铸铁管道交叉时，在顶板与其上方管道底部的净空小于70mm时可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实，其支承角不应小于90。排水管道与电缆管线同时施工时

18、，可在回填材料上铺设一层中砂或粗砂，其厚度不宜小于100mm。在高处作业要求中，安全绳长度不应超过( )m。A.1B.2C.3D.4答案：B解析：2022版教材P254页安全绳有效长度不应大于2m。#基本直接费包括( )。A.夜间施工增加费B.冬雨期施工增加费C.人工费D.材料费E.机械费答案：C,D,E解析：2022版教材P156页 基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。21年二级建造师经典例题6节 第4节施工合同执行者进行合同跟踪的对象有（）A.工程施工的质量B.成本的增加和减少C.分包人的工程和工作D.工程师的工程和工作E.业主是否及时并足额支付了应付的工程款项答案：A,B,C,

19、E解析：2022新版教材P258页 合同跟踪的对象(1)承包的任务工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及施工或安装质量，是否符合合同要求等；工程进度，是否在预定期限内施工，工期有无延长，延长的原因是什么等；工程是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等成本的增加或减少。 施工合同管理是对工程承包合同的（ ）等进行筹划和控制的过程。A签定B履行C变更D仲裁E解除正确答案：ABCE法人应当具备的条件有（ ）。A依法成立B有自己的场所、名称、组织机构C有必要的财产或者经费D有法定代表人E能够独立承担无限民事责任答案：A,B,C,D解析：非实行建筑高度控制区内建筑高

20、度,坡屋顶按( )计算。A.建筑物室外地面至其屋面面层B.建筑物室外地面至其女儿墙顶点C.建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点D.建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度答案：D解析：2022版教材P3页对于民政建筑构造要求需要研究民用建筑分类、民用建筑组成、民用建筑构造;对于民用建筑构造中,非实行建筑高度控制区内建筑高度,平屋顶按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点高度计算。坡屋顶按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算。#用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块， 其养护龄期是（ ） 天。 A 7 B 14 C 21 D 28答案：D解析：参见教材 P32。 考查内容： 砂浆的技术性能和应用。砌筑砂

21、浆的强度用强度等级来表示。 砂浆强度等级是以边长为 70.7mm 的立方体试件， 在标准养护条件下，用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度值（单位为 MPa） 确定。城市燃气工程中，不包括（）。A.长输管线建设B.汽车加气站建设C.气源建设与维修D.压缩天然气站维修答案：A解析：本题考查的是二级建造师（市政公用工程）注册执业工程范围。城市燃气工程包括气源、管道及其附属设施（含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站）的建设与维修工程，但不包括长输管线工程。关于检验批及分项工程的验收程序与组织，以下说法错误的是（）。A. 检验批由专业监理工程师组织项目专业质量检验员等进行验收，分项工

22、程由专业监理工程师组织项自专业技术负责人等进行验收B. 检验批和分项工程是建筑工程质量的基础，因此，所有检验批和分项工程均应由监理工程师或建设单位项目负责人组织验收C. 验收前，施工单位先填好“检验批和分项工程的质量验收记录”（有关监理记录和结论不填），并由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量检验中相关栏目签字D. 由总监理工程师组织，严格按规定程序进行验收答案：D解析：由监理工程师组织，严格按规定程序进行验收。堤防工程干砌石护坡质量抽检的主要内容包括（）A、厚度B、缝宽C、平整度D、干密度E、密实程度答案：A,C,E解析：干（浆）砌石工程质量抽检主要内容为厚度、密

23、实程度和平整度，必要时应拍摄图像资料。根据公路路基施工技术规范，不得直接用于路堤填筑的填料是（ ）。A.膨胀岩石B.易溶性岩石C.重粉质粘土D.盐化岩石答案：D解析：2022版教材P6膨胀岩石、易溶性岩石不宜直接用于路堤填筑，强风化石料、崩解性岩石和盐化岩石不得直接用于路堤填筑。重粉质粘土具有较高的强度和足够的水稳定性，属于较好的路基填料。21年二级建造师经典例题6节 第5节关于砌体结构特点的说法，正确的有()。A、耐火性能好B、抗弯性能差C、耐久性较差D、施工方便E、抗震性能好答案：A,B,D解析：砌体结构技术要求。本题主要考核砌体结构特点的知识点，由于砌体结构属常规结构体系，但凡工程专业毕

24、业的考生，对于砌体结构都应有一定的认识，特别是对于具备一定现场实践经验的考生，此题比较简单。砌体结构是以块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构，是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。砌体结构具有如下特点：(1)容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低；(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性；(3)保温隔热性能好，节能效果好；(4)施工方便，工艺简单；(5)具有承重与围护双重功能；(6)自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；(7)抗震性能差；(8)砌筑工程量繁重，生产效率低。故本题的正确选项应为“A、B、D“。基坑工程的现场监测应采取（）的方法。A.仪器监测与巡视检查相结合B.仪器监测

25、C.巡视检查D.监理巡视答案：A解析：基坑工程的现场监测应采取仪器监测与巡视检查相结合的方法。（2022年） 关于防水卷材施工说法正确的有（ ）。A.地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘 B.地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法 C.基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴 D.铺贴双层卷材时，上下两层卷材应垂直铺贴 E.铺贴双层卷材时，上下两层卷材接缝应错开答案：C,E解析：P88。 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工； 侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工； 卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁、干燥，阴阳角处应做成圆弧或 45坡角； 铺贴双层卷材时，上下两层和

26、相邻两幅卷材的接缝应错开 1/31/2 幅宽，且两层卷材不得相互垂直 铺贴。某开发公司与李某于2022年11月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房预售手续的复印件，但李某于2022年12月15日发现开发公司商品房开发手续不全，没有商品房预售许可证，当时提供的复印件是假的。该合同属于（）。A.可撤销合同B.有效合同C.无效合同D.效力待定合同答案：C解析：2022新版教材P119页城市房地产管理法规定商品房预售应向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。该合同违反了城市房地产管理法，属于无效合同中违反法律、行政法规的强制性规定的类型，这一条要求

27、的是应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，因此该合同属于无效合同。 一般对注浆材料的性能要求有（ ）。A流动性好，但又要有适当的黏性，以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流B良好的充填性，注入时不离析，注入后体积收缩小C具有均匀的高于地层土压的28d强度D阻水性高E不污染环境正确答案：ABDE对于近水平巷道的掘进可选择的通风方式有（）。A.压入式B.抽出式C.全风压方式D.混合式E.局部通风方式答案：A,B,D解析：在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（ ）。A、 抵押B、 保证C、 质押D、 留置答案：D解析：按照担保法、物权法的规定，留置是指债权人按照

28、合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。因为该财产只能为债务人的，可见不可为第三人的，可见D符合题意电缆敷设的顺序要求有（）。A.应从电缆布置集中点向分散点敷设B.到同一终点的电缆最好是一次敷设C.先敷设线路短、截面小的电缆D.先敷设电力、动力电缆E.先敷设控制、通讯电缆答案：A,B,D解析：本题考查的是电力电缆线路的施工要求。先敷设线路长、截面大的电缆，后敷设线路短、截面小的电缆；先敷设电力、动力电缆，后敷设控制、通讯电缆。根据建设工程安全生产管理条例的规定，不属于监理单位安全责任的是

29、（）。A.审查施工组织设计 B.安全隐患报告的责任 C.依法监理的责任 D.编制安全技术措施和专项施工方案答案：D解析：本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任。选项D是施工单位的安全责任。21年二级建造师经典例题6节 第6节关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目答案：D解析：参见教材P87。履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人履约保证金的，中 标人应当提交。铜合金不包括（）。A.青铜B.紫铜C.

30、黄铜D.白铜答案：B解析：2022版教材P4页 铜合金一般分黄铜、青铜和白铜三大类。关于阀门的密封试验，说法正确的是（）。A.阀门宜用海水试压B.阀门的壳体强度试验压力为阀门在20时最大允许工作压力的1.6倍C.无特殊规定时试验介质温度不得低于0D.阀门的密封性试验压力为阀门在20时最大允许工作压力的1.1倍答案：D解析：2022版教材P70页 (3)阀门的壳体试验压力为阀门在20时最大允许工作压力的1.5倍，密封试验为阀门在20时最大允许工作压力的1.1倍，试验持续时间不得少于5min，无特殊规定时试验介质温度为5-40，当低于5时，应采取升温措施。针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样

31、最适宜采用的测量方法是（）。A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法答案：D解析：2022版教材P 48考点:施工控制网测量。椭圆的外轮廓放线，一般采用极坐标法建立平面控制网。喷射混凝土支护具有（ ）等优点。A.粘结力强，能与围岩紧密粘结在一起B.渗入围岩裂隙一定深度，粘结裂隙岩石C.防止围岩进一步风化D.可给围岩施加初始预应力E.容易与锚杆、支架形成联合支护答案：A,B,C,E解析：P27-28喷射混凝土可有效防止围岩松动，还能和围岩紧密粘合共同工作，还具有防止围岩风化，利于提高围岩承载能力;它与锚杆联合时具有相互取长补短的作用。喷射混凝土同时配置金属网时就构成锚喷网支护

32、，对提高锚喷支护能力有重要作用。采用金属支架与锚喷混凝土的联合具有较大的支护能力，适用于围岩破碎、压力大等严重情况。联合支护也常采用在二次支护的形式中，经首次支护使围岩变形基本控制后再采用二次联合支护，使围岩最终实现稳定。 炮洞直径为0205m，洞穴成水平或略右倾斜，深度小于5m，用集中药于炮洞中进行爆炸的方法称为（ ）。A钢钎炮B猫洞炮C药壶炮D深孔爆破正确答案：B下列关于地下连续墙缺点说法，正确的是()。 A.对开挖的地层适应性较弱B.墙体难保持垂直度C.施工技术要求较高D.制浆及处理系统占地较大E.每段连续墙的接头质量较难控制答案：C,D,E解析：地下连续墙施工的缺点：(1)每段连续墙之

33、间的接头质量较难控制，往往容易形成结构的薄弱点：(2)墙面虽可保证垂直度，但比较粗糙，尚须加工处理或做衬壁。(3)施工技术要求高，无论是造槽机械选择、槽体施工、泥浆下浇筑混凝土、接头、泥浆处理等环节，均应处理得当，不容疏漏。(4)制浆及处理系统占地较大，管理不善易造成现场泥泞和污染。对开挖的地层适应性强，是地下连续墙施工的优点，无论是软弱地层或在重要建筑物附近的工程中，都能安全地施工。因此，答案为CDE。某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地租赁权D.建设用地使用权答案：B解析：2022版教材P16页地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方A为了自己的方便与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权。根据生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第 493 号)，事故调查报告的内容主要有（ ）。A.事故发生单位概况 B.事故发生经过和事故援救情况C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D.事故责任者的处理结果E.事故发生的原因和事故性质答案：A,B,C,E解析：