监理工程师历年真题和解答8篇.docx

《监理工程师历年真题和解答8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师历年真题和解答8篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师历年真题和解答8篇监理工程师历年真题和解答8篇 第1篇某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为4天、3天、2天；3天、2天、2天；4天、2天、5天和3天、2天、4天。则流水施工工期为（）天。A、19B、21C、22D、25答案：C解析：本题考查的是流水施工工期的确定。采用“累加数列错位相减取大差法”计算流水步距：4 ，7 ，9 -） 3 ，5 ，7K1,2=max 4 ，4 ，4 ，-7=43 ，5 ，7-） 4 ，6 ，11K2,3=max 3 ，1 ，1 ，-11=34 ，6 ，11-） 3 ，5 ，9K3,4=max 4 ，3 ，6 ，-

2、9=6计算流水施工工期=4+3+6+9=22天参见教材P33。工程竣工结算书编制与核对的责任分工是( )。A.发包人编制，承包人核对B.监理机构编制，发包人核对C.承包人编制，发包人核对D.造价咨询人编制，承包人核对答案：C解析：本题考核的是工程竣工结算书的编制与核对。工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。根据建设工程监理合同（示范文本）GF-2022-0202，项目监理机构开展监理工作的主要依据有（）。A、与工程有关的标准 B、监理合同 C、施工总承包单位与分包单位签订的分包合同 D、工程设计文件 E、施工分包单位

3、编制的施工组织设计答案：A,B,D解析：考点建设工程监理合同订立。通用条件2.2.1规定，监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据建设工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。参见教材P87。纠偏的主要对象是（）造成的投资偏差。A.监理单位和建设单位B.监理单位和设计单位C.建设单位和设计单位D.建设单位与施工单位答案：C解析：纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的投资偏差。根据人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），合同双方对

4、开工日期有争议的，可以按照（）规定来确定。A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应以施工合同中载明的日期为竣工日期E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期答案：A,B,C,E解析：本题考查的是监理人职责。选项D，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间

5、，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。下列关于建设工程监理招标准备的工作，不属于其内容的是（）。A.编制招标方案B.明确招标范围和内容C.组织现场踏勘D.确定招标组织答案：C解析：本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。建设工程监理招标准备工作包括：确定招标组织、明确招标范围和内容、编制招标方案等内容。选项C组织现场踏勘和招标准备工作是平行的关系。在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量不符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为（）。A.承包人应获得工期顺延和费用补偿B.工

6、期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿答案：B解析：工程具备隐蔽条件或达到专用约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人才可自行组织验收，而承包人未经工程师认可即进行工程隐蔽，重新检验后的工期不予顺延，费用不予补偿。监理工程师历年真题和解答8篇 第2篇关于保证方式的表述中，符合担保法规定的是（ ）。A.在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.连带责任保证是指当事人在保证合同中约定，

7、债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C.连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任D.保证的方式有一般保证和连带责任保证答案：D解析：2022版教材P13-16本题考核的是保证方式。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定。债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可

8、以拒绝承担担保责任。下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是()A、信息沟通上要建立制度B、工作分工上要职责分明C、矛盾调解上要恰到好处D、成绩评价上要实事求是答案：A解析：项目监理机构内部组织关系的协调可从以下几个方面进行：在目标分解的基础上设置组织机构，根据工程对象及委托监理合同所规定的工作内容，设置配套的管理部门；明确规定每个部门的目标、职责和权限，最好以规章制度的形式作出明文规定；事先约定各个部门在工作中的相互关系；建立信息沟通制度；及时消除工作中的矛盾或冲突。承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制（ ）和选择工程勘察单位。A.工程勘察任务书B.工程勘察工作

9、计划C.工程勘察方案D.工程勘察成果评估报告答案：A解析：本题考核的是工程监理单位勘察质量管理的主要工作。工程监理单位应协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时的内容包括( )。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计评审E.项目管理机构评审答案：D,E解析：根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选答案：A,B,D,E解析：考核施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此

10、标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。选项C，双方的权利义务，在通用条款和专用条款中约定，不需要写在合同协议书中。参见教材P90。施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。 A撤销权 B不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权答案：D解析：下列合同中，属于效力待定合同的有

11、()A、与限制民事行为能力人订立的合同B、因重大误解订立的合同C、与无代理权人订立的合同D、与行政法人单位订立的合同E、与超越权限的法定代表人订立的合同答案：A,C,E解析：B项属于可变更可撤销合同。D项属于正常合同。监理工程师历年真题和解答8篇 第3篇依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（）。A.不再返还B.在颁发接收证书时全部返还C.在颁发履约证书时全部返还D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半答案：D解析：考点:FIDIC施工合同条件部分条款。颁发整个工程接收证书时，将保留金的前一半支付给承包商；保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。设计

12、施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期答案：A解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于功能要求错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。2022版教材P124。水利工程项目划分不包括（ ）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程答案：C解析：水利

13、工程项目划分为单位工程、分部工程、单元工程（工序）三级发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56答案：D解析：本题考查重点是“竣工验收管理”。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。因此，本题的正确答案为D。PC构件吊装前，项目（ ）应对吊装准备工作进行检查，并形成书面记录。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.生产质检员答案：B解析：2022版教材P135-137构

14、件吊装前，项目专业监理工程师应对吊装准备工作进行检查，并形成书面记录。(2022年真题)某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1）在建工程损失10万元；(2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3）施工机具损坏损失1万元；(4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据建设工程工程量清单计价规范，项目监理机构应批准的索赔金额为(）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5答案：B解析：本题考查的是不可抗力。索赔金额在建工程损失10万元工程清理和修复费用0.5万元10.5万元。下列关于标准施工招标文件分卷组成的说法，错误的

15、有( )。A.招标公告属于第一卷的标准文件B.第二卷为工程量清单C.第三卷为图纸D.第四卷为投标文件格式E.技术标准和要求属于第三卷答案：B,C解析：2022版教材P40-49标准施工招标文件包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容;第二卷由第六章图纸组成;第三卷由第七章技术标准和要求组成;第四卷由第八章投标文件格式组成。监理工程师历年真题和解答8篇 第4篇绿化工程质量要求，乔木、灌木的成活率应达到( )以上,珍贵树种和孤植树应保证成活。A.95%B.85%C.90%D.80%答案：D解析：绿

16、化工程质量要求，乔木、灌木的成活率应达到95%以上,珍贵树种和孤植树应保证成活。工程质量事故的特点有A、复杂性B、严重性C、可变性D、多发性E、持久性答案：A,B,C,D解析：工程质量事故具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点。涨价预备费以( )为计算基数。A建设期利息B固定资产投资方向调节税C工程建设其他费用D建筑涨价预备费以（ ）为计算基数。建设期利息固定资产投资方向调节税工程建设其他费用建筑安装工程费设备工器具购置费正确答案：DE 下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约

17、定的开工条件E.监理人未按合同约定提供所需指令 答案：A,C,E解析：2022版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括：(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；(4)因发包人原因导致的暂停施工；(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成工期延误的其他原因 。评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于

18、评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A、该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B、该投标文件仍属于有效投标书C、评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D、投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期答案：D解析：存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题情况为细微偏差的投标文件，

19、而D选项中书面澄清修改承诺的施工工期，改变了投标文件的实质性内容。根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（ ）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位答案：A解析：发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活等方便条件。 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 ( )。A须经工程师同意B不须经工程师同意C发生的费用由发包人承担D发生的费用由承包人承担E发生的费用由双方约定承担正确答案：AE监理工程师历年真题和解答8篇 第5篇以下不属于监理例会主要内容的是（）。A.检查工程量核定情况B.检查人员分工是否明确C.检查分

20、析工程项目质量状况D.检查上次例会议定事项的落实情况答案：B解析：考核组织协调。监理例会主要内容应包括：（1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；（2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；（3）检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施；（4）检查工程量核定及工程款支付情况；（5）解决需要协调的有关事项；（6）其他有关事宜。参见教材P143。根据桩基激振后桩土的相对位移或桩身所产生的应变量不同，目前国内已用于工程检验的动测法包括（）。A.单桩抗压承载力试验B.单桩抗拔承载力试验C.单桩水平静承载力试验D.高应变动测E.低应变

21、动测答案：D,E解析：考点:地基基础工程施工试验与检测。根据桩基激振后桩土的相对位移或桩身所产生的应变量不同，国内已用于工程检验的动测法分为高应变和低应变两大类。选项ABC属于单桩静承载力试验的内容。 采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是 ( )A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同 答案：B解析：评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。以投标价作为中标的合同价。工程监理企业组织形式中，由（）

22、决定聘任或者解聘有限责任公司的经理。A.股东会B.监事会C.董事会D.项目监理机构答案：C解析：2022版教材P 58有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使公司管理职权。OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（）多个工程。A.控制和协调 B.控制和管理 C.管理和平衡 D.协调和区分答案：A解析：本题考查的是OraclePrimaveraP6软件。OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松控制和协调多个工程。 进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费= () 人民币外汇牌价银行财务费率。A离岸价 B到岸价C(离岸价+国外运费) D(到岸价

23、+外贸手续费)正确答案：A下列选项中属于标准施工招标文件第一卷内容的有（）。A.招标公告B.投标邀请书C.评标办法D.合同条款及格式E.图纸答案：A,B,C,D解析：2022版教材P40-49本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文件包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容。监理工程师历年真题和解答8篇 第6篇路基地面排水设施包括（）。 A.边沟B.急流槽C.跌水D.截水沟E.排水垫层答案：A,B,C,D解析：本题考查的是路基排水工程、防护与支挡工程施工质量监理。路基地面排水设施包括：

24、边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、拦水缘石、蒸发池和油水蒸发池。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单答案：B解析：本题考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。项目监理机构应签发监理通知单建设工程质量的特性主要表现在（ ）的方面。A.经济性B.性C.权威性D.无偿性E.耐久性答案：A,B,E解析：本题考核的是建设工程质量的特性。建设工程质量的特性主要表现在以下七个方面：适用性、耐久性、性、可靠性、经济性、节能性、与环境的协调性。 发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是

25、（）A.总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令B.施工单位进行质量事故调查C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查 答案：A解析：工程质量事故处理程序：发生工程质量事故；总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令；施工单位进行质量事故调查，提出质量事故调查报告和经设计等相关单位关认可的处理方案；项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告和处理方案并签署意见；施工单位实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收；具备复工条件时，施工单位报送工程复工报审表及有关资料；总监理工程师签署审核意见；建设单位批准后，总

26、监理工程师签发工程复工令；项目监理机构向建设单位提交质量事故书面报告；处理记录整理归档。总监理工程师负责制的内涵是:( )。A总监理工程师是工程监理的责任主体 B总监理工程师是工总监理工程师负责制的内涵是：（ ）。总监理工程师是工程监理的责任主体总监理工程师是工程监理的义务主体总监理工程师是工程监理的权力主体总监理工程师是工程监理的利益主体总监理工程师是工程监理的协调主体正确答案：AC根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002022，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由( )组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位答案：A解析：当专业验收规范对工程中

27、的验收项目未作出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及结构安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23答案：D解析：本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。施工过程 3 8 12 15施工过程 3 7 11 13施工过程 4 7 10 14K1，2=max3，5，5，4，13=5； K2，3=max3，3，4，3，14=4； T=

28、K+tn=（4+5）+14=23。监理工程师历年真题和解答8篇 第7篇第三方担保在风险对策中属于( )。A风险回避B损失控制 C风险自留D非保险转移第三方担保在风险对策中属于（ ）。风险回避损失控制风险自留非保险转移正确答案：D 对于没有施工图，工程量不明，却急需开工的紧迫工程，发包方宜采用()合同。A纯单价 B估计工程量单价C固定总价 D可调总价正确答案：A下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。A、审核承包人编制的施工组织设计B、复核工程付款清单，签发付款证书C、审核竣工结算D、编制施工阶段投资控制工作计划答案：A解析：(三)技术措施(1)对设计变更进行技术经济比

29、较，严格控制设计变更。(2)继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。(3)审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。某双代号网络图计划如下图所示，图中错误的有( )。 A.多个起点节点B.存在循环回路C.多个终点节点D.节点编号有误E.工作代号重复答案：A,C,D解析：2022教材P37-43选项A，节点1和节点3均为起点节点；选项C，节点6和节点8均为终点节点；选项D，工作3-2，7-6属于节点编号有误，网络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复，并应使每一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。根据下列新横道图，计算各工作的时间参数，下列选项错误的是（）。A.工作2-5的自

30、由时差为1 B.工作2-3为虚工作 C.工作3-4的最迟开始时间为5月7日末 D.工作5-6是关键工作答案：C解析：本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。选项C错误，工作3-4的最迟开始时间等于最终开始时间加上其总时差，应该为5月8日末。横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是()。A.时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B.时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C.横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D.横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工

31、作的机动时间E.横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象答案：A,C,E解析：考点:建设工程进度计划的表示方法。选项B中横道图不能反映工程费用与工期之间的关系，选项D中横道图不能反映出工作所具有的机动时间。某建筑施工企业发生爆炸事件，造成9人死亡，56人重伤，15亿元直接经济损失，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故的等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案：D解析：考点:行政法规。特别重大事故是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤(包括急性工业中毒)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。监理工程师历年真题和解答8篇 第8篇在

32、监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。A.投标人资质B.监理规划C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价答案：A,B,C,D解析：评标委员会对监理投标书进行审查评阅，主要考察的方面有以下几个方面：投标人的资质；监理大纲；拟派项目的主要监理人员；人员派驻计划和监理人员的素质；监理单位提供用于工程的检测设备和仪器，或委托有关单位检测的协议；近几年监理单位的业绩及奖惩情况；监理费报价和费用组成；招标文件要求的其他情况。 #根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A、费用B、追加合同价款C、索赔款D、可接受合同

33、金额答案：B解析：本题考查的是追加合同价款的含义。追加合同价款是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款。(2022年真题)根据国务院关于投资体制改革的决定，对采用（）方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A.直接投资B.资本金注入C.贷款贴息D.投资补助E.转贷答案：C,D,E解析：本题考核投资项目决策管理制度。监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。A、施工方案的先进性B、施工措施的针对性C、作业技术准备状态D、施工计划的可行性答案：C解析：监理工程师应审查作业机械的使

34、用、保养记录，检查其工作状况；重要的工程机械，应在现场实际复验，以保证投入作业的机械设备状态良好。某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元，供货方应支付的违约金额为（）。A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元答案：B解析：考点:违约责任。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失时，供货方应承担相应的责任。根据建设工程勘察合同（示范文本），在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A、发包人 B、勘察人 C、监理人 D、项目施工单位答案：A解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。参见教材P66。在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（）考虑。A.1%B.1.5%C.3%5%D.10%15%答案：A解析：本题考查招标控制价及确定方法。招标人自行供应材料、设备的，按招标人供应材料、设备价值的1%计算。