监理工程师模拟冲刺试题集9卷.docx

《监理工程师模拟冲刺试题集9卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师模拟冲刺试题集9卷.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师模拟冲刺试题集9卷监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第1卷在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度()A、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B、不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天C、会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天D、会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长4天答案：A解析：工作M实际进度拖后2天小于其总时差，等于自由时差。只要某项工作所出现的进度偏差不超过其自由时差，就不会对计划产生任何影响。所以工作M出现的2天偏差对其紧后工作的最早开始和总工期

2、没有影响。在编制建设资金使用计划时，分解投资控制目标的方式不包括（）。A.按投资构成分解B.按归属部门分解C.按子项目分解D.按时间分解E.按人员分解答案：B,E解析：2022教材P155-159编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是项目投资目标的分解。根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。根据建设工程监理规范，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位、关键工序。A.监理实施细则B.施工组织设计C.监理规划D.设计图纸答案：B解析：旁站工作程序开工前，项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部

3、位、关键工序，并书面通知施工单位；施工单位在需要实施旁站的关键部位、关键工序进行施工前书面通知项目监理机构；接到施工单位书面通知后，项目监理机构应安排旁站人员实施旁站。旁站工作要点编制监理规划时，应明确旁站的部位和要求。根据部门规范性文件，房屋建筑工程旁站的关键部位、关键工序是:基础工程方面包括:土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。其他工程的关键部位、关键工序，应根据工程类别、特点及有关规

4、定和施工单位报送的施工组织设计确定。旁站人员的主要职责是:1)检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；2)在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；3)核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；4)做好旁站记录，保存旁站原始资料。对施工中出现的偏差及时纠正，保证施工质量。发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向专业监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达暂

5、停令，指令施工单位整改。对需要旁站的关键部位、关键工序的施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站记录的，专业监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。工程竣工验收后，项目监理机构应将旁站记录存档备查。旁站记录内容应真实、准确并与监理日志相吻合。对旁站的关键部位、关键工序，应按照时问或工序形成完整的记录。必要时可进行拍照或摄影，记录当时的施工过程。某堤防工程填筑，堤防长度为1.5km，填筑工程量为9万m3，计划分成3个区段施工。填筑工期为60天。每个工序只有一个施工队。每个区段施工工序具体施工参数见下表。施工单位编制填筑施工进度计划见下图1.施工单位编制的填筑工程的施工进度计划是否满足要求？请说

6、明理由。某堤防工程工期为60天。2.若填筑工期缩短为48天，试列出压缩工期的方案，并计算压缩工期增加费用。答案：解析：1.该网络计划的计算工期为60天，满足工期要求。2.第一种方案：直接压缩工作历时。先压缩铺料、平料工作的历时，再压缩碾压工作历时。增加费用为：2万元/天6天+3万元/天6天=30万元第二种方案：改变作业的组织方式，见下图，不增加费用。委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括（）。A.对生产工艺设计要求的认定权B.要求更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权答案：A,B,E解析：委托人有对工程规模、规划设计、生产工

7、艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权，工程设计变更审批权。委托人有对合同履行的监督权，按照合同约定检查监理工作的执行情况，有权要求监理人更换监理人员。对工程施工组织设计的审批和发布开工令是监理人的权利。下列关于工程质量事故等级的划分说法中，正确的有（）。A.造成直接经济损失达500万元的事故为一般事故B.造成15人死亡，50人重伤的事故为重大事故C.造成30人死亡，50人重伤的事故为特别重大事故D.造成3人死亡，6000万元直接经济损失的事故为较大事故E.造成5人死亡，1000万元直接经济损失的事故为一般事故答案：A,B,C解析：2022教材P190工程质量事故分为4个等级：(1)特别重大

8、事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。该等级划分所称的以上包括本数，所称的以下不包括本数。选项D属于重大事故。选项E属于较大事故。(2022年真题)根据标准施工合同，关于监理

9、人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验D重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担答案：C解析：（三）监理人的质量检查和试验1.与承包人的共同检验和试验监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工

10、可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。2.监理人指示的检验和试验（1）材料、设备和工程的重新检验和试验监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。（2）隐蔽工程的重新检验承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，

11、可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第2卷在设备制造过程中，监理人员针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核。这种设备制造的质量控制方式属于（）。A、驻厂监造B、定点监控C、日常监控 D、巡回监控答案：B解析：定点监控大部分设备可以采取定点监控的方式。针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控

12、制点，做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。在流水施工的垂直图表示法中，横坐标表示()。A.施工过程的名称或编号B.施工段的编号C.施工进度D.流水施工的持续时间答案：D解析：考点:流水施工方式。垂直图的横坐标表示流水施工的持续时间；纵坐标表示流水施工所处的空间位置，即施工段的编号。n条斜向线段表示n个施工过程或专业工作队的施工进度。(2022年)根据建设工程质量管理条例，建设工程的保修期，应自（）之日起计算。A.工程竣工移交B.竣工验收合格C.竣工验收报告提交D.竣工结算完成答案：B解析：本题考查的是建设工程质量管理条例相关内容。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。关于建设工程

13、信息管理的说法，正确的有()。A.工程监理人员对于数据和信息的加工要从鉴别开始B.信息检索需要建立在一定的分级管理制度上C.工程参建各方应分别确定各自的数据存储与编码体系D.尽可能以网络数据库形式存储数据，以实现数据共享E.需要信息的部门和人员有权在第一时间得到所需要的信息答案：A,B,D,E解析：选项C错误，工程参建各方要协调统一数据储存方式，数据文件名要规范化，要建立统一的编码体系。中标人根据合同约定分包，就分包项目向招标人承担责任方式正确的是（）。A.中标人承担责任B.分包人承担责任C.中标人与分包人承担按份责任D.中标人与分包人承担连带责任答案：D解析：2、分包（1）禁止分包主体、关键

14、性工作（不论发包方是否同意）；（2）禁止未经发包方书面同意分包非主体、非关键性的工作（发包方同意后才可分包）。（3）中标人应当就分包项目向招标人负责；（4）分包人就分包项目与中标人向招标人承担连带责任。根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.裂缝条数答案：D解析：本题考查的是抽样检验方法。计数型：不能连续取值的，即使用测量工具也得不到小数点以下数据的，而只能以0或1、2、3等整数来描述的这类数据，叫计数值数据，如焊点的不良数、不合格品数、缺陷数等。工程质量事故发生后，（）应提交质量事故书面报告，并经完整的质量事故处理记录整理归档。A.建设单位B

15、.施工单位C.监理单位D.事故调查组答案：C解析：考点:工程质量事故处理。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第3卷网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（）A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差B.工作的总时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔D.工作的自由时差不可能超过总时差E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差答案：C,D解析：本题考查的是网络时间参数的计算。选项A错误，工作的总时差大于等于其

16、相应的自由时差；选项B错误，该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值为其自由时差，工作的总时差大于等于其相应的自由时差；选项E错误，工作的总时差大于等于其相应的自由时差。为提高CM单位控制工程费用的（ ），也可在合同中约定，节余部分由业主与CM单位按一定比例分成。A.实践性B.系统性C.针对性D.积极性答案：D解析：为提高CM单位控制工程费用的积极性，也可在合同中约定，节余部分由业主与CM单位按一定比例分成。某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某

17、分项工程施工时急需使用该材料，施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备供应商由于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行，双方为此产生了争议。事件3：施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到，施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终止。事件4：施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工

18、单位创造更高的利润。3.请分析事件2中施工单位的做法是否正确？为什么？答案：解析：3.事件2中施工单位的做法是正确的。原因：合同法规定，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时按照新价格执行。某高速公路设计车速120km/h，路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍，设施精良。为保证工程施工质量，防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显，施工单位在施工准备，沥青混合料的拌和，沥青混合料的运输，沥青混合料的摊铺，沥青混合料的压实，接缝的处理等方面，做了如下工作：1.选用经试验合格的石料进行备料，严格对下

19、承层进行清扫，并在开工前进行试验段铺筑；2.沥青混合料的拌和站设置试验层，对沥青混合料及原材料及时进行检验，拌和中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度；3.根据拌和站的产量，运距合理安排运输车辆，确保运输过程中混合料的质量；4.设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工，严格控制相邻两机的间距，以保证接缝的相关要求；5.压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路机组成，严格控制碾压温度及碾压重叠宽度；6.纵缝采用热接缝，梯进式摊铺，后摊铺部分完成，立即骑缝碾压，以除缝迹，并对接缝作了严格控制。4.混合料的运输中应注意的主要问题是什么？答案：解析：4.沥青混

20、合料运输应注意的问题是：保持车厢干净并涂防黏薄膜剂，运输时必须覆盖棚布以防雨和热量损失。某工作实施过程中的S曲线如下图所示，图中a和b两点的进度偏差状态是（）。A.a点进度拖后和b点进度拖后B.a点进度拖后和b点进度超前C.a点进度超前和b点进度拖后D.a点进度超前和b点进度超前答案：C解析：本题考查的是进度监理与进度检查。如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前；如果工程实际进展点落在S计划曲线右侧，表明此时实际进度拖后。在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是 ( )A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，

21、发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复答案：B,D,E解析：选项A，缺陷责任期内发包人需要对已接受使用的工程日常维护工作；选项C，缺陷责任期内工程缺陷的修复和查验费用由责任方承担。根据招标投标法，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.10B.15C.20D.30答案：B解析：2022版教材P 26依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标

22、情况的书面报告。监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第4卷某路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按我国施工合同范本签订了施工承包合同,并按实际完成工程量计价。根据本合同规定,承包人必须严格按照施工图和承包合同规定的内容及技术规范要求施工,由监理工程师负责计量,工程的总价款根据承包人取得的计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。1、根据该工程的合同特点,监理工程师提出了如下计量支付程序,试改正其不恰当和错误的地方。（1）对已完成的分项工程向业主申请质量认证。（2）在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。（3）监理工程师对实际完成的工程

23、量进行计量,签发计量证书给承包人。（4）承包人凭质量证书和计量证书向业主提出付款申请。（5）监理工程师复核申报资料,确定支付款额,批准向承包人付款。答案：解析：1、改正的计量支付程序如下：对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证。取得质量认证后在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。监理工程师按照合同规定对实际完成的工程进行计量,签发计量证书给承包人。承包人凭质量证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。监理工程师审核申报资料,确定支付款额,向业主提供付款证明文件。下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的有（ ）A.设计有缺陷或错误 B.组织协调不力 C.不可靠技术的应用 D.不合理的施工

24、方案 E.合同签订时遗漏条款、表达失当答案：B,E解析：FIDIC施工合同条件中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。A、专业监理工程师 B、建设单位代表 C、监理员 D、施工项目技术负责人答案：A解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。参见教材P139。根据建筑工程施工质量验收统一标准,当分部工程较大时,可按()将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.施工特点答案：C,D,E解析：分部工程的划分可按专业性质、工程部位确定。当分部工程较大或较复杂时，可

25、按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程某城市建设项日，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。工程实施中发生了下列事件：事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。事件2：桩基施工过程中，出现断桩事故。经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。对此，原设计单位提供

26、的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。乙施工单位按处理方案实施。事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行

27、办理工程档案的验收及移交；在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。问题： 项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故？答案：解析：(1)及时下达工程暂停令（1分）；(2)责令甲施工单位报送断桩事故调查报告（1分）；(3)审查甲施工单位报送的施工处理方案、措施（1分）；(4)审查同意后签发工程复工令（1分）；考试大(5)对事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收（1分）；(6)及时向建设单位提交有关事故的书面报告（0.5分），并应将完整的质量事故处理记录整理归档（0.5分）。某工程项目合同工期为20个月，建设单位委

28、托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图5-20所示（时间单位：月），各项工作均匀速施工。1如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理？此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少？2由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4个月。工期相应顺延4个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。3推迟4个月开工后当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设

29、单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。该方案将G、H、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表5-11。G、H、L三项工作流水施工的工期为多少？此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求？为什么？4工作G经监理工程师核准每月实际完成工程量均为400m3 。承包单位在清单报价单中的工料单价为50元/m3，其他直接费费率为3%；间接费费率为10%，现场经费率为5%，利润率为5%，计税系统数为3. 41%。按合同约定，工作G每月的结算款应为多少？答案：解析：1应按工作BCH顺序安排（也可在图中直接标注）。该专业队施工中最少的工作间断时间为5个月。2不能

30、用口头指令，应该以书面形式通知承包单位推迟开工日期；应顺延工期，并补偿因延期开工造成的损失。3计算流水步距（图5-33）。错位相减求得差数列：G与H之间G与H间的流水步距：K(G，H)=max（2，3，-4）=3（月）H与L之间H与L间的流水步距：K(H，L)= max(2，2，-5)=2（月）G、H、L三项工作的流水施工工期为：(3+2)+(2+3)=1 0（月）此时工程总工期为：4+ 6+10= 20（月），可以满足原竣工日期要求。4直接费：400*50=20000（元）其他直接费：20000*3% =600（元）现场经费：20000* 5% =1000（元）间接费：(20000+600+

31、1000)*10%=2 1 60（元）利润：(20000+ 600+1000+2160)*5%=1 188（元）税金：(20000+600+1000+2160+1188)*3. 41% =850. 73（元）结算款：20000+ 600+1000+2160+1188+850. 73=25798. 73（元）下列工作中，属于工程监理基本职责的是（）。A.审查建设工程施工安全措施费用的合理性B.办理建设工程施工许可手续C.组织论证建设工程设计质量标准D.履行建设工程安全生产管理的法定职责答案：D解析：本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理是一项具有中国特色的工程建设管理制度。工程监理单位

32、的基本职责是在建设单位委托授权范围内，通过合同管理和信息管理，以及协调工程建设相关方的关系，控制建设工程质量、造价和进度三大目标，即：“三控两管一协调”。此外，还需履行建设工程安全生产管理的法定职责，这是建设工程安全生产管理条例赋予工程监理单位的社会责任。监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第5卷当结构构件承载力达不到设计要求时，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，进行对比辅助决策，此属于辅助方法中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较答案：D解析：考核工程质量事故处理。方案比较是对同类型和同一性质的事故先设计多种处理方案，然后进行对比，从而选择具有

33、较高处理效果又便于施工的处理方案。参见教材P195。根据FIDIC施工合同条件，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。A、发布招标公告之日B、承包商提交投标文件之日C、投标截止日前第28天D、签订施工合同后第28天答案：C解析：本题考查的是风险责任的划分。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（本知识点新教材已经删除）中标人的投标应当符合下列条件之一（ ）。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低C.价格最低D.价格低于成本E.价格高于成本答案：A,B解析：本题考查

34、的是招标投标法主要内容。中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。但是，投标价格低于成本的除外。某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元m3，并且当实际工程量超过估计工程量15时，超过部分应调整单价，单价调为550元m3。工程结束时承包人实际完成混凝土结构工程量为65000 m3，则该项工程结算款为（）万元。A.3862.5B.3850C.3737.5D.3575答案：A解析：2022教材P175-178工程结算款=50000

35、(1+15)600+65000-50000(1+15)550=3862.5(万元)。某工程双代号时标网络计划如下图所示，以下说法中，正确的结论有()。A.工作A为关键工作B.工作B的自由时差为2天C.工作C的总时差为零D.工作D的最迟完成时间为第8天E.工作E的最早开始时间为第2天答案：A,B解析：常用的项目监理机构组织形式中，适用于能划分为若干个相对独立的子项目的大、中型建设工程的组织形式是()。A.直线制组织形式B.职能制组织形式C.直线职能制组织形式D.矩阵制组织形式答案：A解析：2022版教材P97-102本题考查的是项目监理机构组织形式。直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下

36、级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。这种组织形式适用于能划分为若干个相对独立的子项目的大、中型建设工程。 项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（ ）签认后实施。A、建设单位B、施工单位项目负责人C、总监理工程师D、专业监理工程师 答案：C解析：监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第6卷下列选项中属于合同法律关系主体的有（）。A.自然人B.其他组织C.企业法人D.非企业法人E.企业法定代表人答案：A,B,C,D解析：考点:合同法律关系的构成。合同法律关系的主体有三类，是承担相应义务的自然人、法人和其他组织。法人可以分为

37、企业法人和非企业法人。 将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险( )进行的分类。A分析依据B产生原因C潜在损失形态D后果正确答案：C某水库工程，主要施工内容包括大坝、水闸等。发包人和承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）签订了施工承包合同。合同总金额15000万元。承包人经项目法人同意，将砂石料生产分包给了一家具有相应资质的单位，分包合同金额3000万元。在施工过程中发生了以下事件：事件1 ：在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。事件2：在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单

38、位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。事件3：开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。事件4：承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。事件5：承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：完善、改造和维护安全防护设施设备支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；安全生产适用的新技术、新装备、新工艺

39、、新标准的推广应用支出；其他与安全生产直接相关的支出。1.请指出事件1 事件5的不妥之处，并说明理由。事件1：在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。事件2：在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。事件3：开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。事件4：承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。事件5：承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按

40、照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：完善、改造和维护安全防护设施设备支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；其他与安全生产直接相关的支出。2.根据事件5，请计算总包单位应计提的企业安全生产费用数额，并补充可用计提的企业安全生产费支付事项。事件5：承包人按照要求计提企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用

41、主要用于：完善、改造和维护安全防护设施设备支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；其他与安全生产直接相关的支出。答案：解析：问题1：不妥之处：事件1中，承包人拟将大坝进行分包不妥。理由：承包人应当自行完成建设工程主体结构的施工。事件2中，承包人认为分包单位造成的安全事故与承包人无关不妥。理由：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。事件3中，承包人应急救援预案不包括

42、分包工程部分不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。事件4中，承包人未为分包单位人员购买意外伤害险不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。事件5中，承包人要求分包单位计提企业安全生产费用不妥。理由：总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。问题2：2%计提，计提企业安全生产费用为：300万元。可用计提的企业安全生产费支付事项还包括：配备、维护、保养应急救援器材、设备支

43、出和应急演练支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全设施及特种设备检测检验支出。关于承诺的说法，正确的是()A、所有知道要约内容的人都可以作出承诺B、承诺可以对要约的数量作出变更C、承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D、承诺不得撤销答案：D解析：承诺必须由受要约人作出。承诺的内容应当与要约的内容一致，有关合同数量的变更是对要约内容的实质性变更，视为新要约。承诺不得撤销，只能撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足()的要求。A、严格规定比较周期B、明确目标实际

44、值与计划值内涵C、合理选择比较对象D、正确制定纠偏措施E、建立目标实际值与计划值之间对应关系答案：B,C,E解析：本题考查的是控制流程及其基本环节。在对比工作中，要注意以下几点：(1)明确目标实际值与计划值内涵；(2)合理选择比较对象；(3)建立目标实际值与计划值对应关系。(4)确定衡量目标偏离的标准。（本知识点新教材已经删除）为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（）。A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船答案：C解析：发包人应为勘察人提供的现场工作条件：(1)落实土地征

45、用、青苗树木赔偿；(2)拆除地上地下障碍物；(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；(4)平整施工现场；(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。根据标准施工合同，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）。 A.收集地下管线资料 B.建立专门的质量检查体系 C.测施工控制网 D.组织施工图纸会审 E.提交工程开工报审表答案：B,C,E解析： 本题考查的是承包人的义务。选项AD属于发包人的义务。参见教材P83。另外在题库练习中心多次涉及此考点。监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第7卷在质量管理中，将正常型直方图与质量标准进行比较时，可以判断生产过程的（）。 A.质量问

46、题成因B.质量薄弱环节C.计划质量能力D.实际生产施工能力答案：D解析：本题考查的是常用的数理统计方法与工具。将正常型直方图与质量标准进行比较，即可判断实际生产施工能力。下列选项中，工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括()。A.工程勘察方案的审查B.工程勘察过程控制C.工程设计成果审查D.工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查答案：C解析：2022版教材P180-184本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程勘察过程中的服务：工程勘察方案的审查；工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查；工程勘察过程控制；工程勘察成果审查。根据标准施工招标文件的施工合同文本中，发包人义务有（ ）。A

47、.按专用合同条款约定的时间和范围提供施工场地B.编制施工组织设计和专项施工方案C.负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路D.应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底E.约定开工条件答案：A,D,E解析：BC 属于施工单位的义务。某市投资修建一公路建设项目，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2022年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙单位2022年11月5日才提交了投标保证金。2022年11月3日由该市招标管理办公室主持，举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因

48、导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前交工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前交工为由，提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定解除合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？答案：解析：5.建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。因为合同履行中，双方所