22年监理工程师预测试题8章.docx

《22年监理工程师预测试题8章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年监理工程师预测试题8章.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年监理工程师预测试题8章22年监理工程师预测试题8章 第1章建设工程组织流水施工时，流水能力是指()。A.某施工专业队在某一施工段的持续工作时间B.相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间C.某施工专业队在单位时间内完成的工程量D.某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间答案：C解析：考点:流水施工参数。流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量，也称为流水能力或生产能力。在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖答案：B解析：本题考查的是索赔管理。监理人作出

2、的处理索赔的决定，若承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。下列选项中，属于专业甲级工程监理企业资质等级标准的有()。A.具有独立法人资格且注册资本不少于300万元B.企业近2年内独立监理过2个以上相应专业的二级工程项目C.申请工程监理资质之日前2年内没有规定禁止的行为D.申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任造成质量事故E.企业具有必要的工程试验检测设备答案：A,D,E解析：考点:工程监理企业资质管理。选项B，正确的表述应为“专业甲级工程监理企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目，但是，具有甲级设计资质或一级及以上施工总承包资质的企业申请本专业工程类别甲级资质的除

3、外”。选项C，正确的表述应为“专业甲级工程监理申请工程监理资质之日前1年内没有规定禁止的行为”。根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有（）。A.维修工程B.缓建工程C.改建工程D.扩建工程E.停建工程答案：B,E解析：考点:“建设工程档案的移交”。建设工程档案的移交要求包括：列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位应在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案；停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管；对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案。对改变的部位，应重新编写工程档案，并在工

4、程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交；建设单位向城建档案管理部门移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接；施工单位、监理单位等有关单位应在工程竣工验收前将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。根据第点可知，选项B、E符合题意。因此，本题的正确答案为BE。某招标工程发生工程变更，引起已标价工程量清单项目发生变化，若该项目没有适用也没有类似于变更工程项目，发承包双方参考报价浮动率进行工程项目调整。该项目中标价为3000万元，招标控制价为3300万元，施工图预算为3100万元，标底为3050万元。则承包人报价浮动率是（）。A.164B.32

5、2C.606D.909答案：D解析：考点:工程变更价款的确定方法。承包人报价浮动率L=(1-中标价招标控制价)100=1-30003300=909。22年监理工程师预测试题8章 第2章物资供应的总目标就是按照物资需求（ ）提供给使用部门。A.适时B.适地C.按质D.按量E.分阶段答案：A,B,C,D解析：考核物资供应进度控制概述。物资供应的总目标就是按照物资需求适时、适地、按质、按量和成套齐备地提供给使用部门。(2022年真题)在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正 确做法是（ ）。A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投

6、标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金答案：A解析：招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。（2022年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（ ）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理答案：B解析：（二）代理的种类 代理包括委托代理和法定代理。 委托代理基于授权而产生 。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。 因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的 代理人等。 工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机

7、构。 委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。在工程施工阶段，可以通过模拟施工，事先发现施工过程中存在的问题，这体现了BIM的（）。A.可视化B.协调性C.模拟性D.优化性答案：B解析：考点:“建设工程监理工作内容建筑信息建模(BIM)”。BIM具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性等特点。贽调性。协调是工程建设实施过程中的重要工作。在通常情况下，工程实施过程中一旦遇到问题，就需将各有关人员组织起来召开协调会，找出问题发生的原因及解决办法，然后采取相应补救措施。应用BIM技术，可以将事后协调转变为事先协调。如在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工

8、过程中建筑物内设施的碰撞问题。查工程施工阶段，可以通过模拟施工，事先发现施工过程中存在的问题。此外，还可对空间布置、防火分区、管道布置等问题进行协调处理。因此，本题的正确答案为B。#如果企业经营状况良好，在某些地区已打开局面，对建设单位有较好的名牌效应，信誉度较高时，可以采取（）投标。A.竞争型B.生存型C.盈利型D.拓展型答案：C解析：2022版教材P78-82本题考查的是建设工程监理投标策略。根据企业当前经营状况和长远经营目标，决定是否参加建设工程监理投标。如果企业经营管理不善或因其他政治经济环境变化，造成企业生存危机，就应考虑生存型投标，即使不盈利甚至赔本也要投标;如果企业希望开拓市场、

9、打入新的地区(或领域) ,可以考虑竞争型投标，即使低盈利也可投标;如果企业经营状况很好，在某些地区已打开局面，对建设单位有较好的名牌效应，信誉度较高时，可以采取盈利型投标，即使难度大，困难多一些，也可以参与竞争，以获取丰厚利润和社会经济效益。22年监理工程师预测试题8章 第3章下列各项属于建设工程采用流水施工方式特点的是（ ）。A、施工现场的组织管理比较简单B、各工作队实现了专业化施工C、单位时间内投入的资源量较少D、工期比较长答案：B解析：考点:流水施工方式。流水施工方式具有以下特点：（1）尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；（2）各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率

10、，也有利于提高工程质量；（3）专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。参见教材 P21。某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。A.甲B.乙C.丙D.丁答案：C解析：2022版教材P54-57按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审

11、的最低投标价法，评标价最低者最好。根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况答案：A解析：承包人负责编制进度计划。某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()A、中标通知书发出日B、施工合同协议书签字日C、保险合同签字日D、工程材料运抵施工现场日答案：D解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使

12、用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是()。A.施工过程和流水强度B.流水节拍和流水步距C.工作面和施工段D.成倍节拍和流水节奏答案：C解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。空间参数包括工作面和施工段，选项A属于工艺参数，选项B属于时间参数。22年监理工程师预测试题8章 第4章工程开工令需要由()签字，并加盖执业印章。A.总监理工程师B.法定代表人C.技术负责人D.专业监理工程师答案：A解析：2022版教材P154-158本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。工程开工令需要由总监理工程师签

13、字，并加盖执业印章。施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。 A.1B.2C.3D.2答案：B解析：本题考查的是安全生产责任体系。施工单位应建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行两次安全生产教育培训。工程施工合同文本的主要选项条款包括（）。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项C：带有分项工程表的目标合同C.选项D：带有工程量清单的目标合同D.选项E：成本补偿合同E.选项G：管理合同答案：A,B,C,D解析：2022版教材P162-163主要选项条款包括：选项A：带有分项工程表的标价金同；选项B：带有工程量清单的标价合同；选

14、项C：带有分项工程表的目标合同；选项D：带有工程量清单的目标合同；选项E：成本补偿合同；选项F：管理合同。因此，本题的正确答案为ABCD。某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（）。A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元答案：B解析：考点:“违约责任”。如果是因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改

15、违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采不能供应部分的货物而受到的价差损失时，供货方应承当相应的责任。因此，本题确答案为B。根据招标投标法实施条例，投标保证金不予退还的情形有（）。A、投标人撤回已提交的投标文件B、投标人撤销已提交的投标文件C、投标人拒绝延长投标有效期D、中标人拒绝订立合同E、中标人拒绝提交履约保证金答案：B,D,E解析：考点接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协

16、议书或未按招标文件规定提交履釣担保。#22年监理工程师预测试题8章 第5章某大型泵站工程，投资1.2亿元，主要建设内容包括进水工程、泵房工程、出水工程、金属结构及电气设备等。发包人与监理人按照水利工程施工监理合同示范文本签订了施工监理合同。在项目实施过程中发生了以下事件：事件1：开工后，承包人向监理人提交了施工组织设计，监理人审查时发现施工组织设计中的混凝土大型模板施工方案与投标文件的不一致。事件2：承包人拟将泵房工程部分进行分包，承包人将分包人资料提交给了监理人，总监理工程师签字后，承包人组织分包人进场施工。事件3：监理人审核泵房部分钢筋图时发现配筋虽然满足强度要求，但因钢筋间距太密不能满足

17、施工时混凝土最大粒径要求，因此，总监理工程师组织监理机构人员讨论后对钢筋间距进行了修改。事件4：现场监理工程师对以下事件发出了暂停施工指示：（1）承包人进场的施工设备不能满足施工强度要求。（2）基坑抽排水后，由于地基基础部分图纸延误，承包人赶工期，先行施工。（3）混凝土浇筑时，现场监理工程师巡査发现承包人使用了未经报验的水泥。（4）承包人砂石料系统出现故障。（5）发包人要求暂停施工。1.事件1中，监理人应该如何处理？试阐述监理人审查施工组织设计的内容。2.事件2中，总监理工程师的做法是否正确？请说明理由。3.事件3中，监理人的做法是否正确？请说明理由。4.事件4中，请指出不妥之处，并说明理由。

18、答案：解析：问题1：投标文件是合同文件的组成部分，投标后提交的施工组织设计中主要施工方案应与投标文件中的施工组织设计一致。不一致时，总监理工程师应签发书面意见，退回承包人修改后再报审，再由总监理工程师组织重新审定。必要时与发包人协商，组织有关专家会审。施工组织设计审查重点：（1）商务性审查，审查与投标文件中施工组织设计的一致性。（2）技术性审查，主要审查施工设备、施工方法、计量方法、质量控制点设置、安全保证措施等内容。（3）除商务性审查和技术性审查外，施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案，以及灾害应急预案、危险性较大的分部工程或单元工程专项施工方案是否符合工程建设标准强制性条文（

19、水利工程部分）建设工程安全生产管理条例水利工程建设安全生产管理规定等相关规定的要求。问题2：不正确。泵房工程属于主体结构不能分包。分包需报发包人批准。问题3：不正确。监理单位不得修改工程设计文件。问题4：不妥之处：（1）现场监理工程师发出暂停施工指示。理由：暂停施工指示应由总监理工程师签发。（2）对事件4中（1）、（4）发出暂停施工指示。理由：事件4中（1）、（4）不适用暂停施工的处理方式。建设工程材料设备采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.双务合同D.实践合同答案：A,C解析：建设工程材料设备采购合同的性质1、属于买卖合同：以转移财产所有权为目的。2、属于有偿合同：买受人取得财产所

20、有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。3、属于双务合同：合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款。4、属于诺成合同：除了法律特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。项目监理机构在设备制造过程中的监督和检验工作包括（ ）A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对不合格零件的处置D.对设计变更的处理E.运输方案审查答案：A,B,C,D解析：2022版教材P200-202项目监理机构在设备制造过程中的监督和检验工作

21、包括以下内容：1.对加工作业条件的控制；2.对工序产品的检查与控制；3.对不合格零件的处置；4.对设计变更的处理；5.对零件、半成品、制成品的保护。工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。A.工作自由时差 B.工作总时差 C.工作原计划时长 D.工作工期答案：B解析：本题考查的是工期延误的计算。工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其工作总时差。 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A监理单位B分公司C建设单位D施工企业正确答案：D22年监理工程师预测试题8章 第6章

22、关于建设工程监理的说法，错误的是（ ）。A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理C.建设工程监理的依据包括监理合同和施工合同D.总承包单位对分包单位的监督管理也属于建设工程监理行为答案：D解析：依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。 A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点 B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地答案：C解析：发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，

23、应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点；发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包方承担相应的费用；到货材料数量多于合同约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地。(2022年)关于见证取样的说法，正确的是（）。A.项目监理机构应制定见证取样送检工作制度B.计量认证分为国家级、省级和市级，实施的效力均完全一致C.见证取样涉及建设方、施工方、监理方和检测方四方行为主体D.检测单位需见证施工单位和项目管理机构的现场试样抽取答案：A解析：本题考查的是见证取样。选项A正确，项目监理机构应根据工程的特点和具体情况，制定工程见证取样送检工作制度；选项B错误，

24、计量认证分为两级实施：一级为国家级，由国家认证认可监督管理委员会组织实施；一级为省级，实施的效力均完全一致；选项C错误，见证取样涉及三方行为：施工方，见证方，试验方；选项D错误，施工单位取样人员在现场抽取和制作试样时，见证人必须在旁见证，且应对试样进行监护，并和委托送检的送检人员一起采取有效的封样措施或将试样送至检测单位。关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责答案：C解析：2022版教材P12

25、7本题考查的是承包人现场查勘。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料;气象和水文观测资料;相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。下列方法中，可用于识别建设工程风险的是（ ）。A.经验数据法B.调查打分法C.计划评审技术法D.敏感性分析法答案：A解析：22年监理工程师预测试题8章 第7章某公路工程的建设单位通过招标方式选定监理单位，并依法签订了监理合同。监理单位根据该工程项目特点及监理工作实际情况，设置了二级监理机构。在监理合同履行过程中发生以下事件。事件1：项目监理

26、计划中明确了以下工作内容：（1）论证工程项目总投资目标。（2）制订施工阶段资金使用计划。（3）编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划。（4）审查确认施工分包。（5）检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明。（6）协助建设单位确定招标控制价。（7）计量已完工程。（8）验收隐蔽工程。（9）审核工程索赔费用。（10）审核施工单位提交的工程支付申请单。（11）参与工程交工验收。事件2：建设单位提出要求，即除第一次工地会议应由建设单位主持召开外，总监理工程师应主持召开每月一次的工地例会以及专题工地会议，主持编制各专业监理细则，负责工程计量，负责组织编制监理竣工文件。事件3：项目监理机构履行安全生产管理

27、的监理职责，审查了施工单位报送的安全生产相关资料。事件4：监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出“监理通知单”。4.事件4中，“监理通知单”应对施工单位提出哪些要求？答案：解析：4.“监理通知单”应对施工单位提出下列要求：（1）指令施工单位停止使用该起重机械。（2）必须由具有相应资质的单位承担安装工作，并出具自检合格证明，同时向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。（3）应由检验检测机构对检验合格的起重机械出具安全合格证明文件。项目监理机构的组织结构设计工作包括()A、选择组织结构形式B、确定管理层次和管理跨度C、确定监理工作内容D、制定

28、工作流程和信息流程E、划分项目监理机构部门答案：A,B,E解析：项目监理机构的组织结构设计包括：选择组织结构形式；确定管理层次和管理跨度；划分项目监理机构部门；制定岗位职责和考核标准；安排监理人员。在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素 B.方法的因素 C.材料的因素 D.人的因素答案：C解析：本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。材料质量及工程设备是工程质量的基础，材料质量及工程设备不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。 设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，( )需要通知监理人。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要 答案：C解析：通用条

29、款规定，竣工试验程序第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。 下列关于巡视的内容中，需要在监理规划中体现的是()。A.巡视方案B.巡视要点C.巡视频率D.巡视措施 答案：A解析：考点:巡视。项目监理机构应在监理规划的相关章节中编制体现巡视工作的方案、计划、制度等相关内容，以及在监理实施细则中明确巡视要点、巡视频率和措施，并明确巡视检查记录表。22年监理工程师预测试题8章 第8章下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。 A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人 B.定金不得

30、超过勘察费用的2%C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还答案：C解析：1、合同价格 （1）勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。 （2）发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。 2、定金或预付款 （1）发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人； （2）勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予

31、退还。 3、中期支付 （1）发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人； （2）发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请； （3）发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 4、费用结算 （1）发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人； （2）发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请； （3）发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 （4）发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察人进行修正和提供补充资料，由勘察人重新提交。有限责任公司全体股东的首次出

32、资额不得低于注册资本的( )，也不得低于法定的注册资本最低限额。A.20%B.25%C.30%D.50%答案：A解析：发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人答案：B解析：本题考查的是施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。我国建设领域推行的重要制度包括()。A.项目资本金制度B.法人负责制C.招标投标制D.工程监理制E.合同管理制答案：B,C,D,E解析：考点:建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。 通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的经济措施是（）A.实行包干奖励B.采用更先进的施工方法C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件 答案：A解析：缩短某些工作的持续时间时采取的经济措施包括：实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。选项B属于技术措施，选项C属于组织措施，选项D属于其他配套措施。#