2022二级建造师考试真题及详解8卷.docx

《2022二级建造师考试真题及详解8卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师考试真题及详解8卷.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级建造师考试真题及详解8卷2022二级建造师考试真题及详解8卷 第1卷一般情况下，季节性安全检查的组织人是项目( )。A.专职安全员B.副经理C.技术负责人D.经理答案：A解析：2022版教材P308 3）季节性安全检查顾名思义是随特定季节开展专项安全检查，由项目部专职安全、劳动保护岗位人员组织相关分包队伍、班组人员实施。根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，须逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门的事故是()A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故答案：C解析：生产安全事故报告和调查处理条例第10条规定，安全生产

2、监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院：(1)特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；(2)较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；(3)一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。甲公司和乙公司于2022年2月1日签订了工程结算协议。其中约定：甲应于2022年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2022

3、年12月5日向甲送达催款函。2022年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（)起算。A.2022年2月1日B.2022年5月9日C.2022年12月5日D.2022年1月9日答案：D解析：2022版教材P317页当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。依据建筑工程施工发包与承包计价管理办法，下列关于标底与投标限价的说法，正确的是()。A.国有资金投资的建筑工程，必须设有招标标底B.国有资金投资的建筑工程招标，应当设有最高投标限价C.非国有资金投资的建筑工程招标可设有最低投标限价D.设有最高投标限价，应当在招标时保密答案：B解析：

4、2022版教材P76页招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，所以D错误。国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价。非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。#根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有（ ）。A劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D劳动者被依法追究刑事责任的E用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的答案：C,E解析：本题考查劳动合同的效力。CE属于劳动合同无效的情况。AB属于劳动合同终止的情况。D属于

5、用人单位单方解除劳动合同的情形。注意三者的区别。 根据公路工程质量事故的分类及分级标准，我国公路工程质量事故分为（ ）三类。A质量问题、一般质量事故及重大质量事故B一般质量事故、重大质量事故及特大质量事故C质量问题、质量缺陷、质量事故D一级质量事故、二级质量事故、三级质量事故正确答案：A 国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度，建筑业企业根据（ ）原则可以向获得国家认可的认证机构申请质量体系认证。A自愿的B强制的C经济性D是否有利正确答案：A密度小，仅为铁的1/3，导电性好，其磁化率极低，接近于非铁磁性材料，且在电气工程、航空航天工业中应用较多的有色金属是（）。A.铝B.铜C.镁D.镍答

6、案：A解析：B铜和D镍是重金属，故不选，C镁比A铝的密度还要低，但铝的导电性比镁好很多，铝的磁化率极低，接近于非铁磁性材料，故选A。2022二级建造师考试真题及详解8卷 第2卷室内环境质量验收，应在工程完工至少（）d以后进行。A.5B.7C.10D.15答案：B解析：本题考查的是室内环境质量验收。民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。故B正确。锅炉到货后，应检查的内容有（）。A.生产许可证明B.随机技术文件C.质量文件D.设备零部件E.供货合同答案：A,B,C,D解析：本题考查的是特种设备制造、安装改造及维修的规定。锅炉到货后，应检查锅炉生

7、产的许可证明、随机技术、质量文件必须符合国家规定；设备零部件齐全无损坏。汛期来临，漏洞险情发生时，堵塞( )是最有效、最常用的方法。A.漏洞进口B.漏洞出口C.漏洞中部D.上堵下排答案：A解析：2022版教材P67页 塞堵漏洞进口是最有效最常用的方法。根据物权法，对于转让建设用地使用权的说法，下列表述错误的是()。A.当事人双方可以任意约定建设用地使用年限B.应将建设用地上建筑物一并处分C.应向登记机构申请变更登记D.合同应当以书面形式订立答案：A解析：2022版教材P16页住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。项目施工方编制施工质量计

8、划的依据是企业质量手册和()。A.项目质量目标B.施工质量成本计划C.项目施工质量控制方法D.项目施工质量记录答案：A解析：2022新版教材P157页 质量计划应根据企业的质量手册和项目目标来编制。关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B.违约责任具有连带性C.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效E.违约责任是民事责任的一种形式答案：A,C,D,E解析：2022新版教材P125页约责任具有如下特征：(1)违约责任的产生是以合同当事人不

9、履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。施工合同执行者进行合同跟踪的依据有()。A、 合同订立前签署的意向书B、 合同以及依据合同而编制的各种计划文件C、 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件D、 管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况E、 合同实施中出现的偏差情况答案：B,C,D解析：施工合同跟踪：合同跟踪的依据：合同以及依据合同编制的各种计划文件；依据各种实际施工文件如原始记录、报表、验

10、收报告等各种实际工程文件；还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。可见，正确选项是BCD 基础工程采用成本加酬金计价方式，在签订合同时业主和承包商应特别注意的事项包括（ ）。A在合同中必须明确酬金的支付时间和金额百分比B在合同中必须明确发生工程变更时酬金支付的调整方式C应列出工程费用清单D要规定一套详细的与工程现场有关的数据记录、信息存储的格式和方法E必须完整而明确地规定承包商的工作正确答案：ABCD2022二级建造师考试真题及详解8卷 第3卷 建设工程勘察、设计单位（ ）承揽勘察、设计业务。A不得跨部门、跨地区B可跨部门但不得跨地区C可跨地区但不得跨部门D可

11、跨部门、跨地区正确答案：D（2022年）施工总体部署是施工组织设计的重要内容之一，其主要内容有（ ）。A.建立施工管理机构B.划分施工任务C.编制资源供应计划D.安排施工顺序E.制定季节性施工技术措施答案：A,B,D解析：施工总体部署主要内容：建立施工管理机构、施工任务划分、施工顺序。 施工总体部署主要内容包括:(1)设定管理目标:质量、安全、环保、进度、成本等目标。(2)设置项目组织机构:项目管理人员数量，人员组成方式与来源;项目领导及部室负责人职务、姓名、分工及联系方式;组织机构图。(3)划分施工任务:划分各参与施工单位的工作任务及施工阶段，明确总包与分包、各施工单位之间分工与协作的关系，

12、确定各单位的主要工程项目和次要工程项目。(4)确定施工顺序: 要在总体上确定各单位工程、分部工程、分项工程的施工的顺序，分清主次，统筹安排，保证重点，兼顾其他，以确保工期，并实现施工的连续性和均衡性。(5)拟定主要项目的施工方案。(6)主要施工阶段工期分析(或节点工期分析) 。(7)主要资源配置。分项工程质量验收记录应由（ ）质量检验员填写。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位答案：A解析：分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设（监理）单位填写。填写的主要内容有检验项目、施工单位检验结果、建设（监理）单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施

13、工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。测量中，受到人的感觉器官限制形成的误差，称为（）。A.系统误差B.偶然误差C.粗差D.多余误差答案：B解析：2022版教材P36页在相同的观测条件下，对某一量进行一系列的观测，如果误差出现的符号和数值大小都不相同，从表面上看没有任何规律性，这种误差称为“偶然误差”。主要是由于人的感觉器官和仪器的性能受到一定的限制，以及外部的影响造成。在招投标过程中，下列时间说法错误的是（）。A.资格预审文件的发售期不得少于5日B.招标人澄清修改预审申请文件应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前进行C.招标人澄清修改招标文件应当在投标截止时间至

14、少5日前进行D.投标人编制投标文件所需要的合理时间不得少于20日答案：C解析：本题考查的是施工招标投标范围和要求。招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预:审申请文件或者投标文件的截止时间。因设计原因导致质量缺陷的，在工程保修期内的正确做法是（ ）。A、 施工企业不仅要负责保修，还要承担保修费用B、 施工企业仅负责保修，

15、由此发生的费用可向建设单位索赔C、 施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向设计单位索赔D、 施工企业不负责保修，应由建设单位另行组织维修答案：B解析：2、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按照有关规定通过建设单位向设计单位索赔。根据担保法的规定，可以抵押的财产包括()。A.土地所有权B.建筑物和其他土地附着物C.建设用地使用权D.学校、幼儿园、医院等E.交通运输工具答案：B,C,E解析：2022版教材P31页债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4

16、)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。选BCE。土地所有权和以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施是不能用于抵押的财产。钢材的力学性能包括( )。A.弯曲性能B.拉伸性能C.冲击性能D.疲劳性能E.焊接性能答案：B,C,D解析：2022版教材P27页钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。2022二级建造师考试真题及详解8卷 第4

17、卷水泥混凝土路面的养护时间宜为（）d。A.1421B.1014C.710D.37答案：A解析：P24-27养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80%，一般宜为1421d。应特别注重前7d的保湿(温)养护。在双代号网络计划中，某工作 A 最早完成时间为 15，其只有三项紧后工作 B、C、D，最早开始时间分别为 17、20、21，总时差分别为 1、2、3，则工作 A 的自由时差和总时差分别为（ ）。A.0、2 B.2、3C.1、2 D.1、4答案：B解析：立井施工时井筒的各台盘布置及其功能的说法，正确的是()。A.井口地面位置设有封口盘B.激光指向机安设在测量盘C.接长

18、管路工作在固定盘上进行D.掘进工作面上方要设有吊盘E.安装工作需要在安装盘上完成答案：A,C,D解析：本题为明确井筒掘砌时的各种盘、台布设及其功能，这些台、盘应尽量精少，既要满足施工，又不多余。为使井筒内掘、砌工作的安全和顺利，必须上、下一定部位设有不同用途的盘、台。从地面井口开始，应设有封口盘，封口盘是井口的工作需要，也是井下人员的安全需要，因此通常是严密封口的，需要打开时有严格的规定(A)。井下没有专门的测量盘，但是激光指向仪应安置在井口盘下面的固定盘位置(B)，固定盘是井下与地面最近的，也是第一个联系盘，可以完成接长管路等工作(C)。吊盘是工作面操作人员的保护盘，也是工作面各项操作的辅助

19、功能盘，包括用以布设抓岩、排水等需要的设备等，吊盘还用以砌壁工作。这时吊盘做成双层或更多层(D)。当进行井筒安装时，吊盘就用来进行井筒设备安装工作，因此一般不专门另设安装盘(E)。故本题选项应为ACD。采用灌砂法检测压实度，不宜用于（ ）。A.填石路堤B.二灰基层C.砂石路面D.沥青贯入式路面答案：A解析：2022版教材P36灌砂法适用路基土压实度检测，不宜用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的测定。在路面工程中也适用于基层、砂石路面、沥青表面处治及沥青贯入式路面的压实度检测。 填石路堤的空隙大，若采用灌砂法。砂会漏一部分下去，导致检测结果不准确，不宜采用。二灰基层、砂石路面、沥青贯入式路面均比

20、较密实，不存在这个问题。任何单位都必须经公安交通管理部门和（ ）的批准，才能按规定占用和挖掘城市道路。A上级主管部门B当地建设管理部门C市政工程行政主管部门D市政道路养护部门答案：C解析：因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工组织设计中编制()A.专项施工方案B.安全施工措施C.安全技术操作规程D.安全措施计划答案：A解析：2022新版教材P199页 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下

21、列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。施工计量管理主要包括施工现场 ( ) A.人员数量的计量管理 B.投料计量管理C.施工测量、检验的计量管理 D.施工条件的计量管理E.完成工作量的计量管理答案：B,C解析：本题主要考查对“2Z102043施工成本控制的方法”的掌握。风机安装应符合的规定不包括（）。A.安装完毕应检查电机接线正确B.检查叶片转动灵活，无异常响动C.风机落地安装应固定在隔振底座上D.风机与风管连接采用柔性短管答案：A解析：本题考查的是通风与空调工程施工程序。风机安装前应检查电机接线正确，叶片转动灵活，无异常响动。风机落地安装应固定在隔振底座上，设置减振装置，

22、风机吊装时，吊架及减振装置符合要求，风机与风管连接采用柔性短管。2022二级建造师考试真题及详解8卷 第5卷运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（ ）。A.设计图纸的质量B.材料及设备的质量C.业主的决策质量D.施工计划的质量答案：B解析：质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（ ）。A法定代理B表见代理C委托代理D指定代理答案：C解析：本题考查的是代理的法律特征和主要种类。施工单位指定本单位职工从事某项工作，属于委托代理。关于项目结构

23、图和组织结构图的说法，正确的有()。A、 项目结构图中，矩形框表示工作任务B、 组织结构图中，矩形框表示工作部门C、 项目结构图中，用双向箭线连接矩形框D、 组织结构图中，用直线连接矩形框E、 项目结构图和组织结构图都是组织工具答案：A,B,E解析：项目结构图（ProjectDiagram，或称WBS-WorkBreakdownStructure）是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务（或第一层、第二层子项目等），矩形框之间的连接用连线表示。组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图也是一个重要的组织工

24、具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。在组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。可见，正确选项是ABE。某建筑工程，施工难度大，为了预防施工质量事故的发生，项目经理应当从()入手挖掘可能导致事故发生的原因，采取针对性措施。A.严格依法进行施工组织管理B.严把建筑材料及制品质量关C.分析常见的质量通病D.做好技术交底答案：C解析：2022新版教材P176页 具体来说，施工质量事故的预防，可以从分析常见的质量通病人手，深人挖掘和研究可能导致质量事故发生的原因。施工单位应根据建设单位或设计单位提供的城市平面控制网点

25、和城市水准网点的位置、编号、精度等级及其坐标和高程资料，确定管网( )。A.实际线位B.线位和高程C.实际高程D.施工线位和高程答案：D解析：2022版教材P149页 城镇供热管网工程施工中供热管道施工与安装要求。 施工单位应根据建设单位或设计单位提供的城市平面控制网点和城市水准网点的位置、编号、精度等级及其坐标和高程资料，确定管网施工线位和高程。沥青混合料面层压实成型施工时，沥青混凝土路面压实层厚度不宜大于（ ）。A.100mm B.150mm C.200mm D.300mm答案：A解析：本题考查的是沥青混合料面层压实、接缝和开放交通。压实层最大的厚度不宜大于100mm，各层应符合压实度及平

26、整度的要求。整理工程文件按要求应该采用的书写材料是( )。A.碳素墨水B.纯蓝墨水C.圆珠笔D.红色墨水答案：A解析：2022版教材P279页 （2）工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，符合深基坑开挖要求的表述是( )。A.土方开挖顺序必须与支护结构的设计工况严格一致B.盆式挖土是先开挖基坑中间部分的土，周围四边留土坡，土坡最后挖除C.深基坑工程的挖土方案主要有放坡挖土、中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土，四种方案皆有支护结构D.开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查E.当基坑较深，地下水位较高，开挖水位较高，开挖土体大多位于

27、地下水位以下时，应采取合理的人工降水措施答案：A,B,D,E解析：2022版教材P50（4）无支护土方工程采用放坡挖土，有支护土方工程可采用中心岛式挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。2022二级建造师考试真题及详解8卷 第6卷民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为类和类。属于类民用建筑工程的是()。A、办公楼B、旅馆C、餐厅D、住宅答案：D解析：民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求分为两类。属于类民用建筑工程的有：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等。属于类民用建筑工程的是：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。故选D 在

28、工程的施工阶段，业主根据承包人是否完成工程量清单规定的内容，以及投标时在工程量清单中所报的单价作为（ ）和进行结算韵依据。A支付工程预付款B支付工程进度款C工程项目总费用D工程人员工资款正确答案：B（2022年）某土方合同采用单价合同方式，投标综合总价为30万元，土方单价为50元/m3，清单工程量为6000m3，现场实际完成经监理工程师确认的工程量为5000m3，则结算工程款应为（）万元。A.25B.20C.30D.35答案：A解析：采用单价合同时，实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。结算工程款=505000=25万元。建筑内部装修防火施工质量验收应由（ ）组织。A.建设

29、单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.监理工程师D.设计单位项目负责人答案：A解析：填写市政公用工程注册建造师施工管理签章文件时，表格中的施工项目负责人指的是（）。A.受聘于企业担任施工项目负责人的注册建造师B.该项目的施工技术负责人C.受聘于企业担任质量监督的人员D.该项目中的担任施工安全管理的注册建造师答案：A解析：P346-347表格中施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人(项目经理)的市政公用工程注册建造师。设置拦水带汇集路面表面水时，拦水带过水断面内的水面，在二级及二级以下公路不得漫过（ ）。A.右侧车道外边缘B.右侧车道中心线C.左侧车道外边缘D.公路中心线答案：B解析：

30、2022版教材P93设置拦水带汇集路面表面水时，拦水带过水断面内的水面，在高速公路及一级公路上不得漫过右侧车道外边缘，在二级及二级以下公路不得漫过右侧车道中心线。高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）2022A.避雷针B.均压环C.接地线D.引下线答案：B解析：高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置均压环。关于建设用地使用权，下列表述正确的是()。A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式D.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记E.建设用地使用权不包括集体所

31、有的农村土地答案：A,C,D,E解析：2022版教材P16页建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拔等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。2022二级建造师考试真题及详解8卷 第7卷焊接中，由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同，其接头形式及坡口形式也不同。焊接接头形式有（ ）A.对接接头B.T形接头C.X形接头D.角接接头E.及搭接接头答案：A,B,D,E解析：2022版教材P39焊接接头形式有：对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。焊接接头形式主要是由两焊件相对位

32、置所决定的建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据民事诉讼法及相关司法解释，建设单位可以将（ ）列为共同被告。A.招标代理机构B.总承包企业C.分包企业D.实际施工人E.建设行政主管部门答案：B,C,D解析：考查民事诉讼参加人的规定依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第25条规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。题目问：建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼哪些人可以列为共同被告。根据上述规定，可以将总承包企业、分包企业和实际施工人列为共同被告。故，B、C、D项正确。根据物权法，

33、下列不适合作为质押财产的是()。A.汇票B.仓单C.建设用地D.股票答案：C解析：2022版教材P32页权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括: ( 1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单； （2）依法可以转让的股份、股票； （3）依法可以转让的商I示专用权、专利权、著作权中的财产权； （4）依法可以质押的其他权利。关于外用电梯安全控制要点的说法，正确的有（ ）。A.外用电梯梯笼乘人、载物时，严禁超载使用B.取得监理单位核发的准用证后方可投入使用C.暴风雨过后，应组织对电梯各有关安全装置进行一次全面检查D.外用电梯底笼周围2.0m范围内必须设置牢固的防护栏杆E.外

34、用电梯与各层站过桥和运输通道，进出口处尚应设置常闭型的防护门答案：A,C,E解析：外用电梯安全控制要点相关规定：（1）取得政府相关主管部门核发的准用证后方可投入使用；（2）外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆；（3）外用电梯与各层站过桥和运输通道，进出口处尚应设置常闭型的防护门；（4）外用电梯梯笼乘人、载物时，严禁超载使用；（5）外用电梯在大雨、大雾和六级及六级以上大风天气时，应停止使用。暴风雨过后，应组织对电梯各有关安全装置进行一次全面检查。故选项B、D错误。依据建设工程质量管理条例，工程监理企业不得与（）有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应

35、单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位答案：A,B,C,E解析：2022版教材P283页建筑法以及建设工程质量管理条例规定，建设工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）(GF-2022-0214)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由()。A.工程承包人办理并支付保险费用B.劳务分包人办理并支付保险费用C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用答案：A解析：2022新版

36、教材P247页 2.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。某市建委的下列行为中，当事人不服，但不能申请行政复议的是（）。A.对某建筑公司罚款2000元 B.没收该公司违法所得8万元 C.责令某建筑公司停产停业 D.对某施工合同纠纷进行调解答案：D解析：本题考查的是行政复议的范围。不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提出诉讼，不能提起行政复议。根据建筑工程安全生产管理条例,下列选项中（ ）属于建设单位安全生产的主要责任和义务。 A. 启动应急预案，组织事故抢救 B. 向监管部门报告安全事故 C.

37、保护事故现场及相关证据 D. 将拆除工程方案提交监管部门备案答案：D解析：2022二级建造师考试真题及详解8卷 第8卷根据我国担保法的规定，在发生下列()债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。A.运输合同B.加工承揽合同C.建设工程合同D.保管合同E.买卖合同答案：A,B,D解析：2022版教材P32页 担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。单位工程施工组织设计和分部（分项）工程施工组织设计均应包括的内容有( )A施工方案的选择B施工方法和施工机械的选择C.主要技术经济指标D工程概况E施工特点分析答案：D,E解析：根据现

38、行建设工程安全生产管理条例，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（ ）。A.工程总承包单位B.建设单位C.建设主管部门D.质量监督站答案：B解析：2022版教材P41页 该题主要考察的是：工程监理的工作任务，原文是工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。根据水利系统文明建设工地评审管理办法（建地19984号），某泵站工程申报水利系统文明建设工地，工程项目已完成的工程量，应达全部建筑安装工程量的()%以上。A、20B、50C、70D、90答案：A解析：

39、本题考查的是文明工地申报条件文明工地实行届期制，每两年通报一次。在上一届期已被命名为文明工地的，如符合条件，可继续申报下一届。(1)自愿申报。凡满足前述文明工地标准且符合下列申报条件的水利建设工地，即：开展文明工地创建活动半年以上；工程项目已完成的工程量，应达全部建筑安装工程量的20%及以上，或在主体工程完工一年以内；工程进度满足总体进度计划要求。申报文明工地的项目，原则上是以项目建设管理单位所管辖的一个工程项目或其中的一个或几个标段为单位的工程项目（或标段）为一个文明建设工地。(2)考核复核。县级及以上水行政主管部门负责受理文明工地创建申请，对申报单位进行现场考核，并逐级向上一级水行政主管部

40、门推荐。省、自治区、直辖市水利（水务厅（局）文明办会同建管部门进行复核，本着优中选优的原则提出推荐名单，经本单位文明委同意后报水利部。流域机构所属的工程项目，由流域机构文明办会同建管部门进行考核，提出推荐名单并经流域机构文明委同意后报水利部。水利部直属工程项目，由项目法人直接向水利部申报。可见A选项正确根据水利水电工程等级划分及洪水标准（SL2522000），水利水电工程永久性水工建筑物的级别共分为（）级。A、三B、四C、五D、七答案：C解析：2022版教材P21页水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级分别为1、2、3、4、5级，见表2F3

41、11011-2；承包人向发包人提交的索赔报告，其内容包括()A . 索赔意向通知B . 索赔证据C . 索赔事件总述D . 索赔合理性论证E . 索赔款项（或工期）计算书答案：B,C,D,E解析：索赔文件（索赔报告）的主要内容包括以下几个方面：(1)总述部分。概要论述索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加开支；承包人的具体索赔要求。(2)论证部分。论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。(3)索赔款项（或工期）计算部分。如果说索赔报告论证部分的任务是解决索赔权能否成立，则款项计算是为解决能得多少款项。前者定性，后者定量。(4)证据部分

42、。要注意引用的每个证据的效力或可信程度，对重要的证据资料最好附以文字说明，或附以确认件。当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋应符合( )的规定。A.箍筋应做成封闭式B.弯钩直线段长度不应小于5dC.箍筋的间距不应大于10dD.箍筋间距不应大于400mmE.箍筋间距不应大于15d答案：A,B,D,E解析：2022版教材P20页当梁配有计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋应做成封闭式，且弯钩直线段长度不应小于5d，d为箍筋直径，箍筋间距不应大于15d，且不应大于400mm。生产经营单位保证安全生产所必需的资金由（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。A、 公司董事会B、 公司法定代表人C、 个人经营的投资人D、 公司股东会E、 公司工会答案：A,B,C,D解析：安全生产法规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投人不足导致的后果承担责任。可见ABCD符合题意