监理工程师试题9章.docx

《监理工程师试题9章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师试题9章.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师试题9章监理工程师试题9章 第1章根据标准资格预审文件，资格预审的方法包括（）。A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法答案：A,B解析：本题考查的是资格预审办法。选项CDE，为施工评标的方法。对于列入城建档案管理部门接收档案的工程，负责移交工程档案资料的责任单位是()。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.城建档案管理部门答案：C解析：列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3 个月内必须向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案(监理文件资料)。为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。A.编制进度控

2、制工作细则，指导监理人员实施进度控制B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工C.对工程延误收取误期损失赔偿金D.严格审查工程变更和设计变更答案：A解析：2022版教材P3本题考查的是建设工程进度控制的措施。应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。其中技术措施包括：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，对建设工程进度实施动态控制。根据水利水电建设工程验收规程（SL 2232022），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15

3、C.20D.30答案：C解析：本题考查的是工程验收。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内，决定是否同意验收。下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容是（）。A.建设单位的名称和地址B.招标项目的性质C.招标项目的实施地点D.投标邀请函答案：D解析：考点:“建设工程监理招标程序”。建设单位采用公开招标方式的，应当发布招标公告。招标公告必须通过一定的媒介进行发布。投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。招标公告与投标邀请书应当载明：建设单位的名称和地址；招标项目的性质；招标项目的数量；招标项目的实施地

4、点；招标项目的实施时间；获取招标文件的办法等内容。因此，本题的正确答案为D。企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于（ ）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时答案：D解析：企业其他职工每年接受安全培训的时间不得少于15学时。设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位答案：B解析：知识点:材料、设备采购合同履行管理。卖方应提供货物运至目的地所需要的包装。2022版教材P146。现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次

5、。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%答案：A解析：考核资金时间价值的计算。实际利率：甲银行实际利率（111%/4）4111.46%；乙银行实际利率（112%/2）2112.36%；所以选择向甲银行贷款。参见教材P71。监理工程师试题9章 第2章根据建设工程安全生产管理条例，为了满足建设工程监理实际工作需求，工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导，体现了建设工程监理的（）性质。A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性答案：D解析：本题考查的是建设工程监理涵义及性质。科学性是指为了满足建设

6、工程监理实际工作需求，工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应有足够数量的、有丰富管理经验和较强应变能力的监理工程师组成的骨干队伍；应有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；应积累丰富的技术、经济资料和数据；应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。建设工程工程量清单计价规范GB505002022对计日工生效计价的原则做出了规定：任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。A.12hB.24hC.36hD.48h答案：B解析：2022教材P166-167建设工程工程量清单计价规范GB

7、 505002022对计日工生效计价的原则做了以下规定：任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24h内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。在某单位工程双代号时标网络计划中（）。A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差为该网络计划的计算工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按其最早开始时间绘制答案：A,C,D,E

8、解析：本题考查重点是“时标网络计划中时间参数的判定”。工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间。所以，选项A符合题意。当工作箭线中不存在波形线时，其右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间；当工作箭线中存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间。所以，选项B不符合题意。网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。所以，选项C符合题意。除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其紧后工作之间的时问间隔。所以，选项D符合题意。各项工作按其最早开始时间绘制。所以，选项E符合题意。因此，

9、本题的正确答案为ACDE。某泵站工程，发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度见下页图（时间单位：天），合同工期为220天，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作B完成后，承包人发现施工现场地质情况与施工图不符，因设计变更，导致工作D和工作E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成承包人窝工损失15万元。承包人向项目监理机构提出要求工程延期15天、窝工损失补偿15万元。事件2：工程开工后90天下班时，监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常；工作H超前10天；工作I拖后10天。事件3

10、：针对事件2，发包人要求工程按原合同工期完成，承包人对施工总进度进行了调整，将工作N持续时间压缩60天。1.指出图中所示施工总进度计划的关键路线以及工作H、工作K、工作M的总时差和自由时差。2.事件1中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。3.事件2中，请画出第90天检查的前锋线，并分别指出第90天下班时各工作时间进度对总工期的影响，并说明理由。工作G正常；工作H超前10天；工作I拖后10天。4.事件3中，指出计划调整后工作H、工作K、工作M的总时差和自由时差。答案：解析：问题1：关键路线：A F I J N O（或1 3 4 5 7 8 11 12）。工作H的总时差4

11、0天，自由时差10天；工作K的总时差30天，自由吋差20天；工作M的总时差10天，自由时差10天。问题2：工程延期为0；费用补偿15万元。理由：施工现场地质情况与施工图不符造成设计变更，是发包人的原因造成的。由于工作D推迟10天，总时差10天；工作E推迟5天，总时差20天，推迟的时间均未超过其总时差，不影响工期。问题3：工作2中，第90天检查的前锋线见下图。第90天检查时，工作G正常，对总工期无影响；工作H超前10天，但不是关键工作，所以对总工期无影响；工作I拖后10天，工作I是关键工作，所以会造成总工期延长10天。最终会对总工期造成延长10天的影响。问题4：工作N压缩60天后，工作H总时差5

12、0天，自由时差30天；工作K总时差20天，自由时差10天；工作M总时差10天，自由时差10天。承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经（）同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师答案：D解析：承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.改进施工工艺C.增加每天的施工时间D.改善劳动条件答案：C解析：考点:“施工进度计划的组织措施”。建设工程施工阶段，为加快施工进度可

13、采取的组织措施包括：增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间（如采用三班制等）；增加劳动力和施工机械的数量。根据第点可知，选项C符合题意。选项A和选项B均属于技术措施。选项D属于其他配套措施。因此，本题的正确答案为C。采用Partnering模式时，建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。这里，资源和效益的含义（）。A.既包括有形的资源，也包括无形的效益B.只包括有形的资源，不包括无形的效益C.不包括有形的资源，但包括无形的效益D.既不包括有形的资源，也不包括无形的效益答案：A解析：考点:“Partnering模式的要素”。共享的含义是指建设工程参与各方的资源共享、工程实

14、施产生的效益共享；同时，参与各方共同分担工程的风险和采用Partnering模式所产生的相应费用。在这里，资源和效益都是广义的。资源既有有形的资源，如人力、机械设备等，也有无形的资源，如信息、知识等；效益同样既有有形的效益，如费用降低、质量提高等，也有无形的效益，如避免争议和诉讼的产生、工作积极性提高、施工单位社会信誉提高等。其中，尤其要强调信息共享。因此，本题的正确答案为A。下列选项中，属于三大目标控制措施中合同措施的是（）。A.调整控制人员的分工B.选择合理的承发包模式和合同计价方式C.要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿D.修改技术方案答案：B解析：考点:目标控制。加强合同管理是控

15、制建设工程目标的重要措施。选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。监理工程师试题9章 第3章某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、6天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为()。A.3个和20天B.8个和22天C.5个和24天D.7个和20天答案：B解析：2022教材P28-31本题考查的是成倍节拍流水施工。 第一个施工过程的专业工作队数目=3， 第二个施工过程的专业工作队数目=

16、2， 第三个施工过程的专业工作队数目=3， 则参与该工程流水施工的专业工作队总数=3+2+3=8，则流水施工工期=(4+8-1)2=22(天)。下列工程进度控制措施中，属于工程师采取的技术措施的是()。A.审查施工单位的进度计划B.编制进度控制工作细则C.协调进度计划与合同工期之间的关系D.利用网络技术控制工程进度E.协助施工单位编制施工组织设计答案：A,B,D解析：考点:进度控制的措施和主要任务。技术措施包括：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度

17、实施动态控制。某化工厂，在建设后期为其厂长购置的办公家具费用，应计入（）。A.设备购置费B.生产家具购置费C.工器具购置费D.工程建设其他费答案：D解析：本题考查的是工程建设其他费用的组成。为项目顺利交付使用而购置的办公生活家具的费用，属于工程建设其他费用（与未来生产经营有关）。至于设备工器具费用中，设备购置费（A），要求达到固定资产标准；生产家具购置费（B）、工器具购置费（C），属于生产所需，且未达到固定资产标准。对于建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2022附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质

18、量监督机构答案：A解析：本题考查的是工程施工质量验收层次划分。如果是验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。国产非标准设备原价的确定可采用( )等方法。A、成本计算估价法和系列设备插入估价法B、成本计算估价法和概算指标法C、分部组合估价法和百分比法D、概算指标法和定额估价法答案：A解析：非标准设备原价有多种不同的计算方法，如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有（）性质。A.最高裁定B.最终裁定C.一般裁定D.行政裁定答案：B解析：考点:工程质量管理主要制度。法定的国家级工程质

19、量检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。下列关于桥梁工程的基本组成及分类描述正确的有（）。A.桥梁一般由上部构造.下部结构.支座和附属构造物组成 B.桥梁按承重构件受力体系划分为梁式桥.拱式桥.刚架桥.吊桥.组合体系桥 C.护坡属于桥梁的下部构造 D.多孔跨径总长为1000m为大桥 E.组合体系桥实质是利用梁.拱.吊.钢架的不同组合答案：A,B,D解析： 本题考查的是桥梁工程概述。桥梁一般由上部构造、下部结构、支座和附属构造物等四大部分组成。桥梁按承重构件受力体系划分为梁式桥、拱式桥、刚架桥、吊桥、组合体系桥。多孔跨径总长大于等于100m、小于等于1000m时为大

20、桥。选项C错误，护坡属于桥梁的附属构造物；选项E错误，组合体系桥实质是利用梁、拱、吊三者的不同组合，上吊下撑以形成新的结构。 标准资格预审文件组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是( )A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件 答案：A解析：工程招标资格预审公告适用于公开招标，具有代替招标公告的功能。监理工程师试题9章 第4章关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是( )。A.总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体B.总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体C.总监理工程师既是工程监理的权

21、利主体，又是工程监理的责任主体D.总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体答案：A解析：2022版教材P91-94总监理工程师负责制指由总监理工程师全面负责建设工程监理实施工作，其内涵包括:(1) 总监理工程师是建设工程监理工作的责任主体。(2) 总监理工程师是建设工程监理工作的权力主体。(3) 总监理工程师是建设工程监理工作的利益主体。根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有（）。A.维修工程B.缓建工程C.改建工程D.扩建工程E.停建工程答案：B,E解析：考点:“建设工程档案的移交”。建设工程档案的移交要求包括：列入城建档案管理部门接收范围的工程，

22、建设单位应在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案；停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管；对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案。对改变的部位，应重新编写工程档案，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交；建设单位向城建档案管理部门移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接；施工单位、监理单位等有关单位应在工程竣工验收前将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。根据第点可知，选项B、E符合题意。因此，本题的正确答案为BE。某工程，设备与工(器)具

23、购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（ ）万元。A.100B.160C.170D.200答案：C解析：本题考查重点是“基本预备费的计算”。基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。计算公式为：基本预备费=（设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费）基本预备费率。将本题中的数据代入上述公式，基本预备费=(600+1000+100)10%=170（万元）。因此，本题的正确答案为C。工程直接成本是指完成某一建设

24、项目的施工任务而直接消耗在工程上的费用，即直接使生产资料转移而形成工程实体所投入的费用，其中包括（）。A.人工费 B.材料费 C.机械使用费 D.工程成本 E.装备费答案：A,B,C解析：本题考查的是网络计划工期与成本优化。工程直接成本是指完成某一建设项目的施工任务而直接消耗在工程上的费用，即直接使生产资料转移而形成工程实体所投入的费用。它包括消耗在施工中的人工费、材料费、机械使用费和其他直接费以及现场经费，而其他直接费有冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、高原地区施工增加费、沿海地区工程施工增加费、行车干扰工程施工增加费、施工辅助费7项。 执行政府定价或者政府指导价的标的物，下列

25、价格调整的说法中，正确的有()。A.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行B.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行C.逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行D.逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按照原价格执行E.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照签订合同时的价格计价 答案：C,D解析：考点:法律。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价

26、格执行。工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响，其中施工阶段的影响包括（）。A.确保工程实体的最终质量B.使决策阶段确定的质量目标和水平具体化C.形成工程实体质量的决定性环节D.实现建设工程质量特性的保证E.实现设计意图的重要环节答案：C,D,E解析：考核工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程施工决定了设计意图能否体现，它直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。参见教材P3下列选项中，属于工程质量事故处理依据的有（）。A、质量事故的实况资料 B、有关合同及合同文件 C、有关的经济文件和报表

27、D、有关的技术文件和档案 E、相关的建设法规答案：A,B,D,E解析：本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故处理的依据包括四个方面：（1）相关法律法规；（2）有关合同及合同文件；（3）质量事故的实况资料；（4）有关的技术文件、资料和档案。下列（）不属于监理月报的主要内容。A.本月工程实施情况B.本月监理工作情况C.下月监理工作重点D.监理工作总结答案：D解析：考点:“建设工程监理文件资料编制要求”。监理月报是项目监理机构每月向建设单位和本监理单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况等分析总结报告。监理月报既要反映建设工程监理工作及建设工程实施情况，也能确保建设工程监理工作可追溯。监理月

28、报由总监理工程师组织编写、签认后报送建设单位和本监理单位。报送时间由监理单位与建设单位协商确定，一般在收到施工单位报送的工程进度，汇总本月已完工程量和本月计划完成工程量的工程量表、工程款支付申请表等相关资料后，在协商确定的时间内提交。监理月报应包括以下主要内容：本月工程实施情况；本月监理工作情况；本月工程实施的主要问题分析及处理情况；下月监理工作重点。因此，本题的正确答案为D。监理工程师试题9章 第5章施工单位报审的施工进度计划经()审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.业主代表D.技术负责人答案：B解析：考点:项目监理机构对施工进度计划的审查。施工进度计

29、划经总监理工程师审核签认，并报建设单位批准后方可实施。 在对投资、进度和质量三大目标之间统一关系进行定量分析时，要注意目标规划与计划相结合，其正确的做法是（ ）。A通过计划对目标规划进一步论证完善，再通过计划实施来实现目标B先分层次进行目标规划，再制订计划来实现目标C先制订计划，再依据计划进行目标规划D先分析投资、进度和质量目标的对立关系，再进行目标规划正确答案：A以下各项中，关于建设工程监理合同特点的表述中，正确的有（）。A.建设工程监理合同的当事人不可以是个人B.建设工程监理合同属于建设工程合同C.建设工程监理合同必须符合法律法规和有关工程建设标准D.接受委托的监理人所承担的工程监理业务应

30、与企业资质等级和业务范围相适应E.监理合同的履行不产生物质后果，而是受委托人委托为其所签订的施工合同、物资采购合同等的履行实施监督管理答案：C,D,E解析：考点:建设工程监理合同订立。选项A错误，建设工程监理合同当事人双方应是具有民事权力能力和民事行为能力、具有法人资格的企事业单位及其他社会组织，个人在法律允许的单位内也可以成为合同当事人；选项B错误，建设工程监理合同是一种委托合同。在对实施的进度计划分析的基础上，进度计划的调整方法有()。A.改变某些工作间的逻辑关系B.缩短某些工作的持续时间C.分析偏差对后续工作及总工期的影响D.确定工程进展速度曲线E.编制进度计划书答案：A,B解析：202

31、2版教材P104-109本题考查的是进度计划的调整方法。当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整方法主要有两种：(1)改变某些工作间的逻辑关系；(2)缩短某些工作的持续时间。关于现金流量绘制的说法，正确的有（）。A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况C.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异E.箭线与时间轴韵交点即为现金流量发生的时点答案：A,B,E解析：本题考查的是现金流量。根据现金流量图的作图方法和规则，对于对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流入、箭线的长度大致反映数额的大小

32、即可。 设备制造过程的质量控制中，制造过程的监督和检验主要是（）A.加工作业条件的控制B.工序产品的检查与控制C.不合格零件的处理D.设计变更E.运输方案审查 答案：A,B,C,D解析：制造过程的质量监督和检验包括：加工作业条件的控制，工序产品的检查与控制，不合格零件的处置，设计变更，零件、半成品、制成品的保护。施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。A、施工单位技术负责人B、施工项目经理C、监理工程师D、施工项目技术负责人答案：C解析：运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目监理机构提交：工程材料/构配件/设备报审表产品出厂合格证及技术说明书；由施

33、工承包单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差为（）周。A.1 B.2 C.3 D.4答案：A解析：本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差；其他工作的总时差等于其各紧后工作总时差的最小值与本工作的自由时差之和。即：min1+3，2+2，1，1+2=1（周）监理工程师试题9章 第6章在对建设工程投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时,要注意以下问题:( )。A采在对建设工程投资、进度、质量三大目标之间的统一

34、关系进行定量分析时，要注意以下问题：（ ）。采用全寿命分析方法采用价值工程理论掌握客观规律，充分考虑制约因素对未来的、可能的收益不宜过于乐观将目标规划和计划结合起来正确答案：CDE根据担保法，保证法律关系至少必须有（）参加。A.保证人B.被保证人C.债务人D.债权人E.出质人答案：A,B,C,D解析：考核担保方式。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。参见教材P13。下列监理工程师权利和义务中，属于监理工程师义务的是（）。A.使用注册监理工程师的称谓B.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.依据本人能力从

35、事相应的执业活动答案：B解析：考点:“监理工程师义务”。监理工程师应当履行下列义务：遵守法律、法规和有关管理规定；履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；接受继续教育，努力提高执业水准；在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；协助注册管理机构完成相关工作。根据第点可知，选项B符合题意。选项A、C、D均属于监理工程师应享有的权利。

36、因此，本题的正确答案为B。监理规划编制完成后，在报送前还应经()审核批准。A.总监理工程师B.监理单位经营部门负责人C.监理单位技术负责人D.监理单位负责人答案：C解析：考点:监理规划编写依据和要求。监理规划报送前还应由监理单位技术负责人审核签字。承包人的施工期从( )起算。A.监理人发出的开工通知中写明的开工日B.办理征地拆迁C.施工合同签订之日D.工程接收证书中写明的竣工日开始答案：A解析：承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专

37、用条款中是否有约定。#某实施监理的工程，项目业主与施工单位于2022年12月按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，合同工期为11个月，2022年1月1日开工。合同约定的部分工作的工程量清单如表142所示，工程进度款按月结算，并按项目所在地工程造价指数进行调整(此外没有其他调价条款)。施工单位编制的施工进度时标网络计划，如图142所示。该项目的各项工作均按最早开始时间安排，且各项工作均按匀速施工。2022年1至5月工程造价指数如表143所示。工程施工过程中，发生如下事件。事件1：A工作因设计变更，增加工程量，经工程师确认的实际完成工程量为840m3，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时

38、遇到不可预见的异常恶劣气候，造成施工单位的施工机械损坏，修理费用2万元，施工人员窝工损失08万元，其他损失费用忽略不计，工作时间延长1个月。事件3：C工作施工时发现地下文物，导致C工作的工作时间延长1个月，施工单位自有设备闲置180个台班(台班单价为300元台班，台班折旧费为100元台班)。施工单位对文物现场进行保护，产生费用05万元。1分析上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期的影响，并说明理由；2施工单位是否可以就事件2、3提出费用索赔?如果不可以索赔，说明理由。如果可以索赔，说明理由并计算可索赔多少费用。3截止到第5个月末，施工单位可以得到的工程款合计为多少万元?答案：解析：1上

39、述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期影响的判断及理由如下。 (1)C工作的实际进度使总工期拖后1个月。理由：C工作为关键工作，其工作时间延长1个月会使总工期拖后1个月。(2)D工作的实际进度不影响总工期。理由：D工作为非关键工作，有1个月的总时差，即使工作时间拖后1个月也不会影响总工期。(3)E工作的实际进度不影响总工期。理由：E工作为非关键工作，有2个月的总时差，即使工作时间拖后1个月也不会影响总工期。2对施工单位就事件2、3提出费用索赔的判断及理由如下。(1)施工单位不可以就事件2提出费用索赔。理由：依据建设工程施工合同(示范文本)中承包商可引用的索赔条款，遇到不可预见的异常恶劣气

40、候只可以索赔工期。(2)施工单位可以就事件3提出费用索赔。理由：依据建设工程施工合同(示范文本)中承包商可引用的索赔条款，工作施工时发现地下障碍和文物而采取的保护措施既可以索赔工期，也可以索赔费用。索赔费用=180100+5000=23000(元)。3第1个月施工单位得到的工程款=(840/2500+1200/41200)100=570000(万)。第2个月施工单位得到的工程款=(840/2500+1200/41200)105=598500(元)。第3个月施工单位得到的工程款=(1800/61000+1200/41200)115=759000(元)。第4个月施工单位得到的工程款=(1800/6

41、1000+1200/41200)110=726000(元)。第5个月施工单位得到的工程款=(1800/61000+600/21100+800/41200)120=1044000(元)。截止到第5个月末，施工单位可以得到的工程款合计=570000+598500+759000+726000+1044000=3697500(元)=36975(万元)。根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形有（）A.异常不利的气候条件B.根据合同变更的规定调整竣工时间C.根据合同条件承包商有权获得工期顺延D.由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货

42、物的短缺答案：B,C,D解析：2022版教材P158-161根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形只有下列3 种:(1)根据合同变更的规定调整竣工时间;(2)根据合同条件承包商有权获得工期顺延;(3)由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍。根据建设工程工程量清单计价规范GB505002022的规定。分部分项工程量清单的综合单价中，不包括（）。A.措施费B.规费C.企业管理费D.利润E.材料费答案：A,B解析：考点:施工图预算的编制方法。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定

43、范围内的风险费用。#监理工程师试题9章 第7章监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。A：审查分包人施工资质 B：审查分包人采用的施工工艺和保障措施 C：直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为 D：发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整 E：接收分包人的索赔报告答案：A,B解析：本题考查的是监理人对专业施工分包合同履行的管理。选项C错误，为了准确地区分合同责任，分包合同通用条款内明确规定，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人和监理人就分包范围内有关工作的所有指令，但不得直接接受发包人和监理人的指令；选项D错误，承包人负责整个施工场地的管理工

44、作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人及承包人自己施工可能产生的交叉干扰，确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工。选项E错误，监理人不应受理分包人直接提变的索赔报告，分包人的索赔应通过承包人的索赔来完成。参见教材P103108。(2022年真题)根据标准施工合同，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。A组织施工图设计交底B审查承包人质量管理体系C组织专项施工方案论证D审查暂估价及暂列金额答案：B解析：监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监理人不

45、能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。项目监理机构处理完工程质量事故后，向建设单位提交的质量事故报告包括的内容有()。A.事故发生的时间、地点B.事故发生的简要经过C.事故发生后采取的措施D.事故处理的过程及结果E.事故调查有关会议记录答案：A,B,C,D解析：工程质量事故处理程序工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要

46、求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。项目监理机构要求施工单位进行质量事故调查、分析质量事故产生的原因，并提交质量事故调查报告。对于由质量事故调查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据。根据施工单位的质量调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要

47、求施工单位制定详细的施工方案。对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。必要时应组织有关单位对处理结果进行签认。质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，施工单位提出复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见.，报建设单位批准后，签发工程复工令。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。质量事故书面报告应包括如下内容:1)工程及各参建单位名称；2)质量事故发生的时间、地点、工程部位；3)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；4)事故发生原因的初步判断；5

48、)事故发生后采取的措施及处理方案；6)事故处理的过程及结果。（ ）是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目建设充分反映业主对质量的要求和意愿。A.工程设计阶段B.工程施工阶段C.项目决策阶段D.项目可行性研究阶段答案：C解析：2022版教材P2本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。项目决策阶段是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿。(2022年真题)根据建设工程监理规范，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的（）及相关资料，报建设单位批准后签发工程开工令。A.施工组织设计报审表B.分包单位资格报审表C.施工控制测量成果表D.开工报审表答案：D解析：总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，总监理工程