2022实用的装修合同模板锦集10篇.docx

《2022实用的装修合同模板锦集10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022实用的装修合同模板锦集10篇.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022实用的装修合同模板锦集10篇装修合同 篇1原告曹某诉称，原被告曾签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量运用不符合同约定的材料，隐藏工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日

2、50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。因被告缘由造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐藏工程等问题产生冲突，原告曾对被告运用的材料提出异议，被告却于20

3、xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。：是否应解除合同，退还装修费?审理中，经原告申请，本院托付某某工程造价询问公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为削减损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修须要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。本院认为依法成立的合同受法律爱护，当事人根据约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同

4、系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格根据合同约定履行合同义务，且在工程未完工的状况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元，原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理，应予支持。至于原告主见的在外租房损失一节，本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住，原告已提出证据证明其在外租房居住，该损失被告理应赔偿，至于赔偿的标准本院将依据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照中华人民共和国合同法第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条

5、、第一百零七条的规定，判决如下：一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元计算)。假如付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当根据中华人民共和国民事诉讼法其次百二十九条的规定，加倍支付拖延履行期间的债务利息。案件受理费650元，审价费1500元，

6、由被告某某室内装潢公司负担。装修合同 篇2托付方(甲方)：承接方(乙方)：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和商议，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家的相关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：_2.居室规格：房型_层(式)_室_厅_厨_卫，总计施工面积_平方米。3.施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4.托付方式：_5.工程开工日期：_年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天其次条：工程价款工程价款(金额大写)_元，详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。1、材料款_元; 2、人 工 费_元;3、设计

7、费_元; 4、施工清运费_元;5、搬卸费_元; 6、管 理 费_元;7、其他费用(注明内容)_元。第三条：质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，要在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第四条：材料供应1.乙方须严格依据国家相关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得

8、挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2. 乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即其次次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣

9、工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。2.工程施工中如有的项目增减或须要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条：工程工期1.假如因乙方缘由而延迟完工，每一日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工

10、费的1%作为误工费支付给乙方 元。2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程的质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。3. 在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求相关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。4.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任

11、。第七条：工程验收1.工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用。第八条：其他事项1. 甲方责任1)必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2)二次装饰工程，应

12、全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。3)如的确须要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当相关费用。施工中如需临时运用公用部位，应向邻里打好招呼。2.乙方责任1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的托付证书。2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并依据合同的要求进行施工，保质保量地按期完成施工任务。3)负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响

13、他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4)严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。5)在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应商议解决。当事人不愿通过商议解决，或商议解决不成时，可以依据本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1.合同经双方签

14、字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方商议一样后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份，甲乙双方各执 份。甲方(业主)： (签章) 乙方： (签章)居处地址： 企业地址：邮政编码： 邮政编码：工作单位： 法人代表：托付代理

15、人： 托付代理人：电 话： 电 话：签约地址： 签约日期：装修合同 篇3甲、乙双方经友好的洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关的法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和全部补充合同），以便共同遵守。托付方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：第一条：工程概况1.工程地址：_2.居室规格：房型_层（式）_室_厅_厨_卫1、_室，计_平方米；2、_厅，计_平方米；3、_厨房，计_平方米；4、_卫生间，计_平方米；5、_阳台，计_平方米；6、_过道，计_平方米；7、其他（注明部位）_，计_平方米。总计：施工面积_平方米。3.施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施

16、工内容单和施工图。4.托付方式：_5.工程开工日期：_年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天其次条：工程价款工程价款（金额大写）_元，详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。1、材料款_元；2、人 工 费_元；3、设计费_元；4、施工清运费_元；5、搬卸费_元；6、管 理 费_元；7、税金（3.41%）_元；8、其他费用（注明内容）_元。第三条：质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）家庭装潢工程材料决算清单。2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准规定。3.施工中，甲方如有特别施工

17、项目或特别质量要求，双方应确认，增加费用，应另签订补充合同。4.质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第四条：材料供应1.乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。甲方所供应的材料均应用于本合同规定装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对

18、工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责选购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）甲方供应装潢材料清单的内容，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程的材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（ 年 月 日），甲方即其次次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）付款百分比按付款方式表进行（略）甲方付清工程价款，详见

19、本合同附件（七）家庭装潢工程工程结算表，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）家庭装潢工程工程质量保修卡。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。2.工程施工中如有项目增减或须要变动，详见本合同附件（五）家庭装潢工程工程项目变更表，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。第六条：工程工期1.假

20、如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。4.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工的内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘

21、由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1.工程质量验收，详见本合同附件（六）家庭装潢工程质量验收表，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相

22、关费用。第八条：其他事项1.甲方1、必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。3、如的确须要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时运用公用部位，应向邻里打好招呼。2.乙方1.应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的托付证书。2.指派

23、（姓名）_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3.负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4.严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。5.在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第

24、十条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向仲裁委员会申请仲裁；人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方

25、同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方（业主）：（签章） 乙方：（签章）居处地址： 企业地址：邮政编码： 邮政编码：工作单位： 法人代表：托付代理人： 托付代理人：电 话： 电 话：签约地址： 签约日期：装修合同 篇4托付方(以下简称甲方)：联系电话：承包方(以下简称乙方)：联系电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在同等、互信、互利、自愿、协商的原则

26、，达成以下协议：一、甲方将XXXX小区XX楼X单元XXX室住房一套承包给乙方装修，总面积XXXm。二、承包方式：包工包料，材料按合同约定由乙方选购，运用前需由甲方检验后方可运用。三、承包内容：四、施工工期：从20xx年X月X日至20xx年X月X日止，总工期为20天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素，工期顺延。如到期未完工，每天扣除200元，工期超过35天后乙方每天按总造价10%赔偿甲方。五、总造价金额：贰万捌仟元整(￥：28000.00元)。六、施工要求：乙方根据效果图施工，施工过程中甲方如有变更，乙方按甲方要求施工。七、乙方购买材料按用料表购买，若甲方指定材料购买，超出预算另补差价。如选

27、择材料降低预算表价格，乙方需扣回给甲方。八、甲方义务开工前一天，甲方为乙方入场施工创建条件(包括清场如有其它杂物，由甲方负责清除)，不能影响乙方施工。甲方供应施工水源、电源。九、乙方义务施工中严格执行平安施工操作规范，留意防火、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。如施工时间内施工者发生平安事故，由乙方担当全部责任。十、工程款支付方式：1、自签订合同之日，甲方预付乙方壹万元。2、二期付款，木工完工油漆进场时，甲方付给乙方壹万元。3、工程竣工验收后，甲方在七天内一次性支付捌仟元，不得拖欠。十、质量保证：乙方对自己所装修的质量保修一年，人为除外。十一、合同争议的解决方法本合同在履行过程中发生的争议

28、，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。十二、违约责任甲、乙双方需共同遵守合同条款，违约金按总造价的20%付给对方，其它损失按实计算。十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起具有同等法律效力。甲方：乙方：年 月 日装修合同 篇5业主（以下简称甲方）：联系电话：施工队（以下简称乙方）：联系电话：甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：二、价格清包工费：￥*元，大写：*其中水电工*元木工*元瓦工*元油漆工*元垃圾清运费*元三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：1000元2、木

29、工完成，付1000元3、瓦工完成，付1000元4、工程竣工，付1800元5、保修金400元，从竣工之日起1年后支付四、设计1、甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套，并负责交底工作。2、甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在4天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失。2、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用。3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方刚好提出并

30、有权拒绝运用。若甲方坚持运用，应书面要求乙方，并担当因材料质量引起的损失。5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的精确性。6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。8、乙方应做好对施工完成的成品爱护工作。9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从20xx年月日起至20xx年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3

31、、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、甲方应刚好替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。6、在合同价内，乙方应供应人次跟随甲方选择材料。7、乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持2（1人）人以上的施工人员。8、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担

32、当工具修理费。2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、现场禁止运用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必需和其他材料分开放置。十二、修理1、因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况（水、电问题）乙方必需在24小时内赶到并修理。3、若因乙方未能按合同刚好完成修理，甲方可以支配其他施工队进行修理工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1、施工项目清单。2、双方认可的报价单。3、乙方开出的材料选购清单。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方先

33、协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。举荐合同范本建筑装饰工程施工合同（甲种本）办公楼装修合同装饰装修合同广东省室内装饰装修工程施工合同装修合同书样本装修施工协议书十五、装修要求“电路安装工艺要求：1、电路安装时，必需用有合格证书的产品材料。2、三线制安装必需用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、全部导线安装时，必需用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、全部线路

34、必需按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。全部导线在pvc管子里不能有接头。5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必需从开关箱单放到位。6、全部预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必需用水泥砂浆封装坚固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。7、全部导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将全部用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时

35、可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐藏工程初步结束。8、安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最终一遍油时进场，大型吊灯顶部必需事先用膨胀罗丝固定43cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。全部开关的面板安装必需平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必需将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上（此木楞可事先请木工安装好）。9、电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必需各行其道。“水路工艺安装要求：1、运用的6分水管或铝塑复合管，必需是经过检验出厂的合格产品。2、在施工过程中，必需将全部的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，根据横平竖直分布到位，如遇有地面

36、管路发生交叉时，次路管必需安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。3、通阳台的水管，必需埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。4、管道分布到位后，必需用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。5、全部通水的地方必需安装下水管和地漏，其pvc管的管子联接时必需用专用pvc胶水涂满匀称套好。并留意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。6、如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不志向（不就位）时也可按实际状况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子，待凝固

37、58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。装修合同 篇6甲方：乙方：身份证号码：依据我国合同法及国家和当地政府的相关规定双方协商致，签订本合同，望双方共同遵守。第一条 工程概况1、工程地点：2、房屋规格：室厨3、托付方式：4、开工日期：年日5、竣工日期：年日6、竣工总价：元，金额大写元。其次条 付款方式1、水、电工程完工并隐藏工程验收合格后，甲方付给乙方2、泥、木工程完工并验收合格后，甲方付乙方元整，即人民币（大写） 元整。3、油漆完工后，甲方付乙方 元整。4、工程竣工验收合格，甲方付给

38、乙方尾款写） 元整。第三条 施工内容乙方负责内容如下：1、拆墙2、水电材料及人工（武汉二厂电线、金牛水管）3、水泥、沙、瓷砖 35元/4、板材及人工 福汉鹰冠5、油漆材料及人工 乳胶漆：多乐士（立邦）6、衣柜梭门 170元/7、地板 60元/8、烤漆门850元/樘9、厨卫吊顶 85元/10、飘窗石、过门石160元/m11、开关插座项：600元12、洁具 项：20xx元13、灯具 20xx元14、厨柜 900元/m15、电视背景墙纸 200元/卷16、五金 600元第四条 保修1、负责范围：凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围的损坏脱落、丢失、开裂等，由乙方自己担当，尾款押三个月结付。

39、第五条 附则1、本合同壹式贰份，双方各执壹份。2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，履行完成后自动终止。甲方：乙方：日期：日期：装修合同 篇7签订装修合同是日常生活中一项重要的法律活动，合同条款是否完善干脆关系到发包方的切身利益。为了尽可能爱护发包方在装修合同中的合法、合理利益，对于相关条款应明确约定，所以在签订合同时，肯定要谨慎。一、装修合同之承包方资格审查作为发包方，为预防欺诈，应了解承包方主要的状况：1、确认承包方的主体资格是否真实与合法，是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。2、确认签约人的资格，若是托付代

40、理人是否具有授权托付书。3、了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约实力，必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。二、装修合同之材料在合同中关于材料应进行具体的约定，如可约定由承包人供应的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。承包方供应的材料和设备质量必需符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必需符合国家环保标准。若承包方供应的材料和设备不符合标准，应当马上更换和重做。三、装修合同之工期在合同中，应对工期进行明确的约定，承包方应按期完成工程。假如因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期应当顺延。但如因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工

41、期的，工期不顺延。四、装修合同之质量装修合同中，作为承包方，应留意对承包事项的基本信息进行精确、具体约定，应严格根据设计图纸和质量标准施工。1、对于产品质量标准应进行明确约定，按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，以避开产品质量标准方面发生争议。2、承包方应严格根据工程建设强制性标准和其他技术标准施工，根据发包方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程，确保质量。五、装修合同之检验为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。假如发包方不能在规定时间内组

42、织验收，刚好通知承包方另行支配时间验收。若发包方在验收时发觉不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。六、装修合同之保修期为了保障发包方的利益，双方应在合同中明确约定保修期，保修期在验收合格后起算，双方可在验收合格后填写工程保修单。七、装修合同之价款为了避开风险，应特殊留意在装修合同中对价款支付时间、方式、违约责任等进行明确约定。1、明确约定款项的支付方式，如以现金、汇票或是支票，分期支付制。2、明确约定款项支付时间，开工前发包方支付相当于总价款20%的工程款;完成50%的工程量后，支付相当于总价款30%的工程款;竣工验收后，支付总价款50%的工程款。因此，订立合同时，建议发包方依据实际状况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清晰，以降低合同履行风险和保证合同顺当履行，并尽可能保障自身的合法、合理利益。上海家庭装修合同范本(1)托付方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。一、工程地点_