2022精选工程合同范文锦集9篇.docx

《2022精选工程合同范文锦集9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选工程合同范文锦集9篇.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选工程合同范文锦集9篇工程合同 篇1发包人（甲方）：代表人：地址：设计人（乙方）：设计证书等级：地址：依据合同法等相关法律，甲方托付乙方担当_项目的设计，为明确双方的权利义务，现就相关事宜达成一样看法，特签订如下协议，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、承包范围：5、设计内容：6、技术标准：二、费用1、双方商定，本合同的设计费为_万元。收费依据和计算方法按国家和工程所在地有关规定执行。2、假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。三、支付方式1、本合同签订之

2、时，甲方支付设计费总额的_%，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。2、乙方提交_设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的_%，计_万元；之后，甲方应按乙方所完成的施工图工作量比例，分期分批向乙方支付总设计费的_%，计_万元，施工图完成后，甲方结清设计费，不留尾款。四、双方责任甲方责任1、甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。2、甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。3、甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修

3、改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费。4、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未起先设计工作的，不退还甲方已付的定金；已起先设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。5、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额_%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段

4、工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。6、甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。乙方责任1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。2、本工程的相关设计合理运用年限预料为_年。3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应扣除损失部分的设计费，并依据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿数额由双方商定为损失的_%。4、由于乙方

5、缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_%。5、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。五、保密在合同履行过程中，双方均应敬重并爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料、文件擅自修改、复制或向第三人披露、转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。六、争议解决在本设计工程履行中发生争议，甲方与乙方应刚好协商解决。也可向有关部门申请调解，调解不成时，双方当事人均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。七、附则1、本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方

6、须要乙方协作建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由甲方担当。2、甲方托付乙方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的乙方人员参与。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。3、甲方托付乙方担当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。4、本合同自双方签字后生效，合同义务履行完后自动终止；合同一式_份，双方各执_份。5、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。6、未尽事宜，双方协商，协商一样的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方：代表人：联系电话：合同签订地：合同履行

7、地：签订时间：_年_月_日乙方：联系人：联系电话：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日工程合同 篇2发包方： xx县农机监理站承包方：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将 至 农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称： 至 农村马路建设项目。1、路基长 公里,路面宽 米，总计整修面积 平方米，中标价 万元。2、路面长 公里,路面沙化宽 米，厚 厘米，总计沙化面积 平方米，中标价 万元。3、铺设涵洞 道，涵洞深 米，中标价

8、 万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)： 元 (人民币) ￥： 万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日起 日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，

9、甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按 元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到

10、达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数 天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定

11、签字盖章后生效。发包人： (公章)承包人： (公章工程合同 篇3甲方：乙方：甲方修理办公楼室内，现托付乙方实行包工、包料、机械、设备、平安生产及双方责任，特商定如下条款共同遵守执行。一、项目名称：办公楼室内修理二、工程地址：_市_区善友乡甲方将此工程发包给乙方施工，所需人工由乙方供应。三、工程面积及造价：本工程为三层办公楼建筑面积为1200平方米。室内修理，原地面拆除，铺地板砖，原有办公室门拆除，换成实木套装门和防盗门。由于窗户破损严峻无法运用，需拆除更换新钢XX。室内须要粉刷涂料。工程造价为人民币壹拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元整。四、工期：自_年_月_日至_年_月_日止。五、方式：乙方根据甲方要求

12、进行施工修理。要求乙方施工中不能影响单位正常工作，保证工程质量，全部材料符合环保要求，保持室内卫生。六、甲乙双方的责任：1、乙方必需听从甲方管理人员指挥、调配指导及管理，遵守甲方现场和各项管理及规章制度。做到文明施工、平安施工。2、乙方必需指定专职管理人员，负责平安施工，负责支配施工，人员调配、技术平安、工程质量及生活，现场卫生、平安等工作事宜。供应作业场地和生活区域。3、乙方强化施工人员平安生产教化，严格按操作规程施工，不准乱搭乱接电线，不建章施工，严格杜绝火灾等平安事故发生，否则由乙方担当由此产生的全部责任及损失。4、乙方必需配备好人员和机械设备保证工期和质量，非外来因素，如雨天、地质灾难

13、等误工，工期赐予顺延。无故拖延工期，每拖延_日按工程总造价的0.5%支付罚金。七、付款方式：乙方按甲方要求保证质量和工期，验收合格交工后乙方供应发票，甲方付给乙方工程款。八、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇4甲方：乙方：XX公司经甲乙双方协商，就甲方托付乙方制作安装ED电子显示屏有关事宜，双方在同等的原则下签订本合同。一、双方约定的有关事项：1、ED电子显示屏的规格型号该电子显示屏的外观尺寸为长2.54 米215;高1.808 米采纳的发光二极管为XXX品牌，并且每平方米

14、为限制显示屏的软件由乙方负责向甲方供应，并培训甲方工作人员。2、安装地点：烟草公司一楼大厅。3、ED电子显示屏的单价为每平方米2600元，合计4.59平方计11934元；限制卡1600元；设计、安装、调试、培训、协助材料、维护、人工等费用为600元；外框80元米，合计8.696米，计695元。四项合计ED显示屏的总造价是：14829元.4、ED电子显示屏安装工期：乙方必需于_年_月_日前安装完毕，并交付甲方正常运用。5、付款方式：乙方安装完毕，经甲方验收合格后，付总造价的95%，即：14087元，剩余5%三个月后若显示屏正常工作，则甲方将剩余部分即742元，一次付清予乙方。6、施工平安：在电子

15、显示屏安装施工过程中发生的一切平安事故均由乙方担当，甲方概不负责。7、质量要求：乙方保证供应的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责修理或更换。8、质保_年，终生维护。二、违约责任：1、 乙方必需根据本合同书所规定的工期，准时把显示屏交付甲方运用，否则，每拖延一天，乙方必需按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。2、 甲方必需根据本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方必需按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。3、 若遇到不行抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方缘由而引起的工期延误或显示屏损坏，属于免责条件。4、本合

16、同书未尽事宜，经双方友好协商后可签定补充合同书，与本合同书等同有效。5、本合同书在履行中若发生争议，由双方协商解决，若解决不了，可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁，也可干脆向人民法院起诉。6、本合同书一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签章之日起生效，具有法律效力。甲方单位盖章乙方单位盖章_年_月_日工程合同 篇5甲方：(项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚恳信用原则，经自愿、同等协商就工程施工事项达成一样，且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产

17、生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容详细以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切打算工作。2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。节点限制工期见下表：2.4.2工期延误假如关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a、重大设计变更;b、不行抗力;c、由于业主缘由要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它状况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，

18、甲方就相关事项刚好向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采纳的不同意或不完全同意的处理看法。2.4.4因乙方缘由导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方担当由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式依据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否改变合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(

19、柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述缘由影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件b工程量计价清单。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等全部可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;

20、乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再担当由于任何风险引起的费用。4.3税费的担当营业税、城市维护建设税及教化附加费等均由乙方担当，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度安排支配、组织、协调工作及工程质量、进度、平安、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2甲方负责供应施工图纸、有关施工文件，并供应施工场所。5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、平安、环保等交底工作。5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场

21、施工。5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务：5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、平安、环保等交底。5.2.2乙方负责组织人员探讨和熟识施工图纸、根据施工总布置要求、做好各项施工打算工作。5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。5.2.4乙方必需按甲方要求的进度安排组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满意安排进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方缘由造成的工期延误和应由乙方担当的一切损失责任。5.2.5双方约定乙方应做的其他工作：6、施工协助设施6.1施工

22、供水6.2施工供电6.3施工用风6.4现场施工道路6.5施工住房6.6其它：7、材料供应7.1本合同工程施工所需的统供材料(，由甲方按约定消耗量向乙方有偿供应，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若选购时价格高于核销日市场价，则根据选购时价格计算)加计%费用收取材料款。7.2其他：8、施工设备8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方约定按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应担当相关违约责任。8.2乙方设备停放与管理要听从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。8.3其它：。9

23、、质量要求9.1质量目标与要求本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率%(优良率达%)以上，工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充详细工序的标准、要求)9.2质量检查与验收9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方担当主合同相应项目约定的甲方应担当的义务。9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料)，费用由方担当(视工程项目详细状况约定)。9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方担当。9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方应担当的工程质量责任。9.2.5其它：1、平

24、安生产与文明施工1.1乙方应严格遵守国家平安生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的平安规章制度和现场防护要求，确保施工平安。并签订平安生产责任书，见附件c，并应向甲方缴纳平安保证金。乙方发生平安事故及重大环境事故，该保证金不退还。1.2其它要求：11、职业健康与环境爱护11.1职业健康11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订职业健康平安责任书，见附件d，作为本合同的组成部分。11.1.2其他要求：11.2环境爱护11.2.1在施工场地涉及危急区域或有害因素等环境问题须要平安防护、环境爱护措施实施时，乙方应提出平安、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方担当。11.2.1

25、2其他要求：11.3责任划分乙方如发生职业健康平安、环境污染等事故时，应马上通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方担当由此发生的一切费用，包括担当当地政府有关部门对此作出的责任追究及惩罚。12、技术条款对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件e。13、乙方人员工资保障措施13.1乙方施工人员工资发放形式13.2工资保证金乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资，提

26、取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资状况时全部返还(不计利息)。14、资源配置乙方投入的人员及机械设备必需满意工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方担当。14.1人力资源投入14.2机械设备资源投入15、施工协作15.1乙方应协作甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。15.2其他要求：16、工

27、程量确认16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量供应便利条件并派人参与。若乙方收到通知后不参与计量，则计量结果有效。16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方根据5。2。3条上报已完工程量报表，经甲方部门校核，经部门审核，经批准方作为结算依据。17、结算与支付18、竣工验收与完工结算19、违约责任19.1甲方违约责任19.1.1若由于甲方缘由，未根据本合同约定的条件和期限付款，担当延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主缘由造成甲方不能按期支付，甲方不担当任何责任，乙方应予充分理解。19.1.2由于甲方缘由造成乙方损失的，甲方应担当乙方干脆经济损失的赔偿责任

28、。19.1.3双方约定的甲方的其他违约责任。19.2乙方违约责任19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、平安等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起担当违约金元至元。19.2.2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应担当违约金元及由此造成甲方的全部损失。19.2.8双方约定的乙方的其他违约责任：。2、违约金总额限制本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。21、不行抗力及免责条款21.1不行抗力不行抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、斗争

29、等其他不行预见且对其发生和后果不能防止和避开，干脆影响本合同履行的外部力气。不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。不行抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失状况和费用的正式报告和有关资料。21.2免责条款若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主缘由造成甲方未能按期支付而视甲方违约。22、争议与仲裁22.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。22.2合同履行过程中发生争议，不得

30、影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应担当因此造成甲方的损失。23、其他本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙双方各1份，副本甲方份、乙方份。本合同签订地为甲方法人居处地：省市区(县)合同附件a法人授权书b工程量计价清单c技术条款d平安生产责任书e职业健康平安责任书f保廉合同g双方认为应当补充的其他材料甲方：(项目部全称)乙方：(营业执照标注的单位名称)(公章) (公章)法人代表(托付代理人)： 法人代表(托付代理人)：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：

31、工程合同 篇6订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方;设计单位：_，以下简称乙方;经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。其次条 甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、须要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及

32、有关设备的技术资料。甲方对上述资料的精确性负责。2.刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复运用。第三条 乙方的义务1.乙方必需在_年_月

33、_日以前，向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件份数须要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经

34、济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。第四条 设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关

35、的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条 设计费的数量和交付方法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的_%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条 嘉奖与违约责任1.在合理的工程投资限制数内，由于

36、乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_%嘉奖乙方。2.由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重

37、大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。第七条 其它(略)_。第八条 效力本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。在合同执行中发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向_仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、XX等单位各留存一份。建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：法定代表人：_法定代表人：_联系人：

38、_联系人：_通讯处：_通讯处：_电话或电报：_电话或电报：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_年_月_日订附：(1)_设计项目收费表;(2)_工程设计补充协议书。工程合同 篇7如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最终一次出现是在最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明这一司法说明中，该说明共有两条共三次提及实际施工人。分别为：其次十五条 “因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和其次十六条 “实际施工人以

39、转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主见权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人担当责任。”一、司法说明为何首创“实际施工人”这一非法律概念在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由说明首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。1、建筑法第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并惩罚款，可以责令停业整顿，降

40、低资质等级；情节严峻的，吊销资质证书。”建筑业是社会经济发展的基础产业，吸纳了大量农夫工就业，但是建筑市场实践中，农夫工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建设工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农夫工工资拖欠问题特别严峻，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工水平有限，造成建筑工程质量存在缺陷，干脆影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共平安。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止，规定转包和违法分包合同无

41、效，但实践中，法律的禁止规定并未取得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否定转包和违法分包合同的效力，只会增加农夫工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以依据合同约定而须要通过起诉的方式主见权利，法院通常须要实行工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的困难性使得施工人往往须要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农夫工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量平安，又能维护社会稳定，最高人民法院出台了相关的司法说明，当前，我国建筑市场的运作存在大量不规

42、范之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严峻，很多承包人取得工程之后并不进行施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不主动向发包人主见工程款。说明出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法干脆向发包人索要工程款，也因此无力向农夫工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的剧烈关注。为有效爱护农夫工的合法权益，说明其次十六条突破合同相对性原则，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内担当责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主见权利供应了法律依据，审判实践中，各地法院依据说明其次十六其次款判决发包人对转包人、违法分包人欠付实际施工人的工程款担当责任的案例不在少数。但是，是否全部参加了工程施工的主体都可以适用说明其次十六其次款向发包人主见权利呢？解决这一问题，首先要明确说明其次十六规定的“实际施工人”应如何界定。说明共有四条提及实际施工人，其中第一条其次项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当依据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。”第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有