2022监理工程师考试题目下载5章.docx

《2022监理工程师考试题目下载5章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师考试题目下载5章.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师考试题目下载5章2022监理工程师考试题目下载5章 第1章下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。A.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还B.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的，应取消其中标资格，并没收投标保证金C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容作出修改D.招标人应在签订合同后的5日内退还中标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息答案：B,D解析：某公司发行债券筹资，票面总金额为5000万元，偿还期5年，每年付息一次，票面利率为8%，发行费用率为0.5%，公司所得税率为25%，则债券资金成本

2、率是（）。A.2.22%B.6.03%C.6.78%D.9.05%答案：B解析：本题考查的是资金成本。债券资金成本率=i（1-T）/（1-f）=8%（1-25%）/（1-0.5%）=6.03%。施工现场质量管理检查记录资料包括（）。A.各种试验检验报告B.施工单位现场质量管理制度C.工程质量检验制度D.现场材料、设备存放与管理资料E.项目监理机构的验收资料答案：B,C,D解析：本题考查的是质量记录资料的管理。某项工程合同价为1000万元，合同工期为16个月，开工预付款在标书附录中规定的额度为10%，合同规定，扣回时间开始于中期支付证书中工程量清单累计金额超过合同价的20%的当月，止于合同规定竣

3、工日期前3个月的当月，在此期间等额扣回。质量保证金在标书附录中规定的限额为3%，每个月在承包人应得金额中扣留6%。已知到第4个月时工程量清单累计支付210万元，已知到第7个月时工程量清单累计支付490万元，第8个月，承包人申报工程量清单金额为60万元，监理审核时发现，支付表中路基填土9000m3的工程未经监理验收，清单单价为15元/m3。问题：在第8个月的计量支付中，（1）扣回动员预付款的金额是多少？（2）扣回质量保证金的金额是多少？（3）扣开工预付款和质量保证金，业主实际支付给承包人的金额是多少？答案：解析：1.根据合同条款，第4个月累计支付金额为合同价的21%，应从本月开始扣回开工预付款，

4、扣回时间为从第4个月至第13个月，共计10个月，每月扣回开工预付款金额为100010%/10=10万元，因此第8个月扣回开工预付款金额为10万元。2.质量保证金的总金额为合同价的3%，即10003%=30万元。截至第7个月，工程量清单累计支付金额为490万元，累计扣质量保证金应为4906%=29.4万元，第8个月扣质量保证金的金额为30-29.4=0.6万元。3.第8个月报表中，9000m3的路基填土工作未经监理工程师验收，因此应予扣除，本月清单支付金额应为60-900015/10000=46.5万元；扣除开工预付款和质量保证金，业主实际支付金额为46.5-10-0.6=35.9万元。如果索赔

5、事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内答案：D解析：2022版教材P111本题考查的是索赔程序。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔连续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。2022监理工程师考试题目下载5章

6、第2章 某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。A正常监理工作B额外监理工作C变更监理工作D附加监理工作正确答案：D工程实施过程中，会因为新情况产生各种干扰因素和风险因素的作用发生变化，这需要进度控制人员掌握（）。A.静态控制原理B.事前控制原理C.事后控制原理D.动态控制原理答案：D解析：本题考查的是进度控制的概念。不管进度计划的周密程度如何，其毕竟是人们的主观设想，在其实施过程中，必然会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，使人们难以执行原定的进度计

7、划。为此，进度控制人员必须掌握动态控制原理，在计划执行过程中不断检查建设工程实际进展情况，并将实际状况与计划安排进行对比，从中得出偏离计划的信息。参见教材P1。在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中时间间隔全部为零B.单代号搭接网络计划中时距总和最大C.双代号网络计划中由关键节点组成D.双代号时标网络计划中无虚箭线答案：A解析：某水利枢纽工程由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成，发包人通过招标与承包人甲按照水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）签订了土建工程施工合同，包括AI共9项工作，合同工期200天；与承包人乙签订了闸门设备制造安装合同，包括P、Q共2

8、项工作，合同工期70天。经甲乙双方协调，并经项目监理机构批准的施工进度计划见下图，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。工程施工过程中发生如下事件。事件1：工作B、工作C和工作H均需使用土方施工机械，由于机械调配原因，承包人甲仅安排一台土方施工机械进行工作B、工作C和工作H的施工作业。事件2：承包人甲施工的设备基础（工作F）验收时，项目监理机构发现设备基础预埋件位置尺寸与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查，是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签，承包人甲按照变更后的设计图纸进行了返工处理，发生费用5万元，处理该变更用时20天。承包人甲在合同约定的时

9、限内通过项目监理机构向发包人提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。事件3：受到事件2的影响，承包人乙窝工损失2万元。承包人乙在合同约定的时限内通过项目监理机构向发包人提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。1.事件1中，在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下，承包人甲应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序？为完成B、C和H三项工作，土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天？事件1：工作B、工作C和工作H均需使用土方施工机械，由于机械调配原因，承包人甲仅安排一台土方施工机械进行工作B、工作C和工作H的施工作业。2.事件2中，项目监理机构是否应批准承包人甲提出的费用补偿和工程延

10、期要求？分别说明理由。事件2：承包人甲施工设备基础（工作F）验收时，项目监理机构发现设备基础预埋件位置尺寸与运抵施工现场待安装设备尺寸不一致。经查，是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签，承包人甲按照变更后的设计图纸进行了返工处理，发生费用5万元，处理该变更用时20天。承包人甲在合同约定的时限内通过项目监理机构向发包人提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。3.事件3中，项目监理机构是否应批准承包人乙提出的费用补偿和工程延期要求？分别说明理由。发包人与承包人乙签订了闸门设备制造安装合同，包括P、Q共2项工作，合同工期70天，各项工作均按最早开始时间安排

11、且匀速施工。事件3：受到事件2的影响，承包人乙窝工损失2万元。承包人乙在合同约定的时限内通过项目监理机构向发包人提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。答案：解析：问题1：B、C和H三项工作中，只有工作C是关键工作，由于关键工作没有总时差，工作C应先行安排施工，因工作B是工作H的紧前工作，因此施工顺序：CBH；土方施工机械最少闲置时间是10天。问题2：项目监理机构应批准费用补偿5万元，理由：返工处理费用是非承包人原因造成的。项目监理机构不应批准工程延期20天，应批准工程延期10天。理由：工作F的工作时间增加是非承包人甲原因造成的，但工作F有10天的总时差（只影响工期10天考前押题，瑞牛题库

12、软件考前更新，下载链接 ），故应批准工程延期10天。问题3：项目监理机构应批准费用补偿2万元。理由：窝工损失是由承包人甲（非承包人乙）原因造成的。项目监理机构不应批准工程延期20天（或应批准工程延期10天）。理由：工作F的工作时间增加20天，但只影响工作P晩开始10天，故应批准工程延期10天。下列属于偿债能力指标的是（）。A.投资回收期B.内部收益率C.利息备付率D.偿债备付率E.资产负债率答案：C,D,E解析：考点:方案经济评价主要指标的计算。偿债能力指标有：资产负债率、利息备付率、偿债备付率。2022监理工程师考试题目下载5章 第3章根据我国合同法，效力待定的合同包括()A.无行为能力人订

13、立的合同B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同C.无处分权人处分他人财产的合同D.因发生不可抗力导致其无法履行的合同E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同答案：B,C解析：效力待定合同是指合同已经成立，但合同效力能否产生尚不能确定的合同。效力待定合同主要是由 于当事人缺乏缔约能力、财产处分能力或代理人的代理资格和代理权限存在缺陷所造成的。除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度 B.招标标段 C.部位 D.功能答案：C解析：本题考查的是工程质量评定。除险加固工程按加固内容或部位划分分部工程。根据合同法，下列属于可变更可撤销合同的有（ ）。A.造成对方人身伤害的B.订

14、立合同时显失公平C.恶意串通，损害国家.集体或第三人利益D.一方以欺诈.胁迫手段订立合同，损害国家利益E.因重大误解而订立答案：B,E解析：考核合同法主要内容。下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A、业主B、政府C、监理单位D、施工单位答案：B解析：政府管理职能：建立和完善工程质量管理法规；建立和落实工程质量责任制

15、；建设活动主体资格的管理；工程承发包管理；控制工程建设程序。下列建设工程监理性质表述中，体现了科学性的有()。A.当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳B.应积累丰富的技术、经济资料和数据C.工程监理的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动D.工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导E.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍答案：B,D,E解析：考点:建设工程监理含义及性质。科学性表现为：(1)工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；(

16、2)应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；(3)要有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；(4)应积累丰富的技术、经济资料和数据；(5)应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。2022监理工程师考试题目下载5章 第4章工程质量事故链的分类包括（）。A.复合型 B.多因型 C.多因致果集中型 D.多因多果复合型 E.因果连锁型答案：A,C,E解析：本题考查的是工程质量事故原因分析。工程质量事故链的分类包括多因致果集中型、因果连锁型和复合型。分析用控制图的主要作用是（ ）。A.分析生产过程是否处于控制状态B.控制生产过程C.提高产品利用率

17、D.评价生产过程能力答案：A解析：2022版教材P64-79分析用控制图主要是用来调查分析生产过程是否处于控制状态。管理(或控制)用控制图主要用来控制生产过程，使之经常保持在稳定状态下。下列行为中，属于注册监理工程师职业道德守则的有( )。A.保证执业活动成果质量B.在企业所在地范围内从事执业活动C.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项D.坚持独立自主地开展工作答案：C解析：下列关于工程监理股份有限公司的表述中，正确的是（ ）。 A.公司股东的数量没有限制 B.股东拥有的权益凭证是股权证书 C.公司管理实行两权分离 D.公司发起人不得认购公司的全部股份答案：C解析：B项，股份有限公司股东拥有

18、的权益凭证是股票，有限责任公司股东拥有的权益凭证是股权证书。 某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密，保管期限有长期和短期，则该工程档案的（ ）。A密级为秘密，保管期限为长期B密级为机密，保管期限为长期C密级为秘密，保管期限为短期D密级为机密，保管期限为短期正确答案：B2022监理工程师考试题目下载5章 第5章组织设计原则包括( )。A主观能动原则B专业分工与协作统一原则 C权责一致原则D才职相称原组织设计原则包括（ ）。主观能动原则专业分工与协作统一原则权责一致原则才职相称原则弹性原则正确答案：BCDE与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达()A、单位时间内的资

19、源需求量B、各项工作之间的逻辑关系C、各项工作的持续时间D、各项工作之间的搭接时间答案：B解析：与横道计划相比，网络计划具有以下特点：网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作；通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间；网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。下列关于各报价方式下卖方责任理解正确的是（）。A.报EXW价的卖方在施工现场将货物交给买方后即完成交货B.报FCA价的卖方在指定地点将货物交给买方指定的承运人即完成交货C.报FOB价的卖方在指定装运港将货物装上买方指定的船只即完成交货D.报CIF价的卖方负责办理

20、租船订舱并承担从装运港运至目的地的保险费E.报CIP价的卖方负责与承运人签订运输协议但不承担货物运至目的地的保险费答案：B,C解析：EXW 价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费。CIF 价包含将货物装上船之前的一切费用、从装运港运至目的港的运费、保险费。报 CIP 价的卖方负责与承运人签订运输协议并承担货物运至目的地的保险费。 由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的( )基本原理。A规律效应性B主观能动性C要素有用性D动态相关性正确答案：D某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为（）。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案答案：C解析：=102，乙方案的价值系数=0277o305=091，丙方案的价值系数=02630221=119，丁方案的价值系数=02190299=096。可见，丙方案的价值系数最高。