2022工程施工合同范本完整版.docx

《2022工程施工合同范本完整版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程施工合同范本完整版.docx（84页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程施工合同范本完整版工程施工合同范本完整版1发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围和内容：。其次条 甲方权利和义务1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2、供应必要的施工条件；3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5、在乙方供应全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收；6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条

2、 乙方权利和义务1、必需具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并XXXXX公司XX分公司核准的施工入围资格，并向甲方供应企业（或公司）施工资质证书、企业基本状况等相关资料；2、应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5、细心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度安排、材料供应安排，并在施工前送甲方备案；7、严格按设计文件及GB/T50312-20xx、

3、本地网通信线路工程验收规范YD5051-97等规范要求施工；8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方选购的材料应根据约定及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料设备的质量负责，选购的材料设备须经甲方书面认可后方能运用，选购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新选购符合要求的产品，并担当由此发生的费用及延误工期的责任；9、听从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐藏条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐藏或中间验收前小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方打算验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记

4、录上签字后，乙方可进行隐藏和接着施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方担当返工费用及延误工期的责任；10、线路工程的施工，乙方同时担当电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应听从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方协商确定。11、施工过程中必需严格遵守平安操作规程，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，切实做好平安生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位缘由造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方担当，并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。第五条 竣工

5、验收1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按XX网建200XXX号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方供应的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发觉有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1、保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内担当质量保修责任，由于乙方施

6、工缘由造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1、乙方选购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发觉，乙方自行担当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2、除甲方缘由及不行抗力外，工期延误的责任由乙方担当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不听从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按XX网建200XX号关于工程竣

7、工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款X%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1、本工程采纳包工部分包料方式，依据乙方编制的施工预算，合同价暂定为。2、工程竣工后，由乙方根据邮电部（1995）626号文件通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按XX省物价局X价服20xxXXX号文件执行。3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成：（1）审计审定价款中乙方选购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审

8、定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按XX计建200XX号文的规定调整相关费率后下浮 %。4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的X%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1、双方协商同意可解除本合同。2、未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4、有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：（）因不行抗力致使合同无法履行；

9、（）因一方严峻违约致使合同无法履行。5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的爱护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1、乙方确认其完全了解本合同中所述XXX公司的相关文件内容；2、本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方（盖章）：法定

10、代表人：托付代理人：签约日期： 年 月 日乙方（盖章）：法定代表人：托付代理人：签约日期： 年 月 日通信建设工程施工合同范本/格式/样本/样式/协议作者：正文：通信建设工程施工合同通信建设工程施工合同合同编号：_发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_依据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1工程名称：_2工程地点：_3工程范围和内容：_其次条 甲方权利和义务1组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2供应必要的施工条件；3负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4指派甲方代表对

11、建设工程项目进行全面协调和监督检查；5在乙方供应全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收；6按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1必需具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方供应企业（或公司）施工资质证书、企业基本状况等相关资料；2应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5细心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械

12、进场施工；6合理组织施工，编制施工方案、施工总进度安排、材料供应安排，并在施工前送甲方备案；7严格按设计文件及GB/T50312-20xx、本地网通信线路工程验收规范YD5051-97等规范要求施工；8做好施工材料的检验、清点和保管，乙方选购的材料应根据约定及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料设备的质量负责，选购的材料设备须经甲方书面认可后方能运用，选购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新选购符合要求的产品，并担当由此发生的费用及延误工期的责任；9听从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐藏条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐藏或中间验收前48小

13、时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方打算验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐藏和接着施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方担当返工费用及延误工期的责任；10线路工程的施工，乙方同时担当电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应听从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方协商确定。11施工过程中必需严格遵守平安操作规程，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，切实做好平安生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位缘由造成的设备事故，事故

14、的责任和因此发生的费用由乙方担当，并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。第五条 竣工验收1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2甲方收到乙方供应的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发觉有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

15、第六条 质量保证1保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内担当质量保修责任，由于乙方施工缘由造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1乙方选购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发觉，乙方自行担当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2除甲方缘由及不行抗力外，工期延误的责任由乙方担当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3不听从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终

16、结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4未按期按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1本工程采纳包工部分包料方式，依据乙方编制的施工预算，合同价暂定为_。2工程竣工后，由乙方根据邮电部（1995）626号文件通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服20xx262号文件执行。3工程最终结算款的

17、确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审计审定价款中乙方选购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按浙铁通计建20xx303号文的规定调整相关费率后下浮_ %。4乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1双方协商同意可解除本合同。2未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。3乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以

18、分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：（1）因不行抗力致使合同无法履行；（2）因一方严峻违约致使合同无法履行。5 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的爱护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容；2本协议未尽事项，双方另行签

19、订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方（盖章）_地址：_法定代表人：_托付代理人：_开户银行：_帐号：_电话：_邮政编码：_乙方（盖章）_地址：_法定代表人：_托付代理人：_开户银行：_帐号：_电话：_邮政编码：_签约日期：_签约地点：_通信建设工程施工合同工程施工合同范本完整版2发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下简称乙方)：_依照中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量治理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项

20、目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，通过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称：_(二)工程地点：_2、工程承包范围平安维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：_元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2运用标准、规范(包括但不限于以下内容)5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地点标准、规程必需符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡

21、建设厅文件湘建价2022406号建设工程工程量清单计价规范(gb50500-2022)，湖南省建设工程造价治理方法(省人民政府令第192号)，湖南省建设工程计价方法，2022湖南省修缮定额、2022湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、2022湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2022237号文件综合工资单价计取，材料价格根据施工同期长沙建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家

22、政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际状况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量询问题1

23、5天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。11、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好平安治理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规

24、定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)_法定代表人(签字)_年_月_日乙方(公章)_法定代表人(签字)_年_月_日工程施工合同范本完整版3居处:身份证号:电话:承包人(乙方):居处:施工队负责人:电话:身份证号:木工负责人:电话:身份证号:油漆工负责人:电话:身份证号:瓦工负责人:电话:身份证号:水电工负责人:电话:身份证号:依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等、自愿、协商一样的基础上

25、,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一部分 工程概况第1条、工程地点:上海市浦东新区兰城路115弄42号502室第2条、工程内容及做法(1)餐厅背景、酒柜、吊顶制作;(2)客厅电视背景、装饰柜、吊顶制作;(3)过道吊顶、过道背景制作;(4)贮存柜、侧卧衣柜、主卧衣柜、书房书柜、书房写字台、侧卫台盆柜制作;(5)主卧观景台制作;(6)套内全部窗套、门套的制作;(7)卫生间、厨房、南北阳台瓷砖的沾帖;(8)室内门、门锁等的安装;(9)室内水、电、灯等强弱电的布控、安装;(10)室内龙骨、地板的铺设与安装;(11)室内墙面、家具、窗门套涂料、油漆粉刷(含墙面底

26、漆);(12)其他相关业务。(具体尺寸参照设计图纸联系实际而定)第3条、工程承包方式:双方商定实行以下承包方式:(1)承包人包工、部分包料(水泥、黄沙等部分辅料),发包人供应部分材料(木料、家电、电线、水管、扣板等);(2)在承包人供应的有关工程文件(家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表、家庭居室装饰装修工程施工项目确认表和施工图纸)中,应对由发包人供应的材料的规格、型号、数量等要素赐予明确的规定。(3)承包人要求发包人供应的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际运用量的误差应在+-5%以内。因超出此误差范围而导致发包人多次购买、材料奢侈、延误工期、影响质量等责任由承包人担当相关费用。(4)

27、由承包人供应的材料必需符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人供应了不合格材料而引起的工程质量问题,由承包人担当责任,且不受工程质量保修期限的限制。第4条、工程期限_天;开工日期_年_月_日;竣工日期_年_月_日。第5条、合同价款:本合同工程总人工费为(大写):_元(详见附表2:家庭居室装饰装修工程报价单),实惠额度 ;最终实际人工费总额:12000.00元,大写:壹万贰千元人民币整(发生变更也不予修正)。其次部分 工程监理第6条、若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,

28、并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三部分 施工图纸第7条、发包人不托付承包人设计施工图纸,图纸由甲方自行供应,一式二份,发包人、承包人各一份。第四部分 发包人义务第8条、开工前_天,为承包人入场施工创建条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;第9条、供应施工期间的水源、电源;第10条、负责协调施工队与邻里之间的关系;第11条、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;第12条、施工期间发包人仍需部分运用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;第13条、

29、参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进畅槭铡第五部分 承包人义务。第14条、施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;第15条、严格执行有关施工现场管理的规定;第16条、爱护好发包人供应的左右材料、家电的平安,并保证原居室室内上、下水管道的畅通;第17条、保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现畅第六部分 工程变更。第18条、工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(费用不再另行增加)。第七部分 材料的供应。第19条、由发包人供应的材料、设 设备(发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现

30、场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;第20条、由承包人供应的材料、设备(承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第八部分 工期延误。第21条、对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量改变和设计变更;(2)不行抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他状况。第22条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。第23条、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。第24条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延。第九

31、部分 质量标准。第25条、双方约定本工程施工质量标准为现行上海市住宅装饰装修验收标准:(详见附件1:上海市住宅装饰装修验收标准)。第26条、施工过程中双方对工程质量发生争议,由发包人指定、拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人担当。第十部分 工程验收和保修第27条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)_;(2)_;(3)_;(4)_ _。承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表3:家庭居室装饰装

32、修工程验收单)。第28条、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表3:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。第29条、工程竣工后,承包人负责选购装饰装修材料及设备的,应向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第30条、在正常运用条件下,本工程保修期为36个月,保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表4:家庭居室装饰装修工程保修单)。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为60个月。第31条、在正常运用条件下,工程应在肯定时期内保证合格的质量标准,不应出

33、现严峻、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严峻质量问题的,承包人除供应保修之外,另须依据实际状况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严峻质量问题的工程的造价150%。严峻工程质量问题是指在正常运用调价下: q 防水工程出现2处以上渗漏; q 煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外); q 墙面、吊顶等涂料工程出现10cm2以上的涂料表层脱落; q 吊顶、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外); q 墙砖超过2处(块)以上松动、脱落; q 地砖、地板工程出现2处(块)以上显着隆起、凹陷、移

34、位,或松动、脱落(材料质量问题除外); q 木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。第十一部分 工程款支付方式第32条、双方约定按以下方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款:支付次数 工程进度 支付金额 备 注第一次 工人进场后第1周内 20xx.00 其次次 工人进场后第4周内 3000.00 第三次 工程竣工交付运用当日 4000.00 第四次 交付运用后第6个月内 3000.00 条件:无质量问题工程进度定义: q 基础工程基本完成,木、瓦工基本到位,并正常开展工作; q 水电铺设完备、吊顶基本完成、门套、橱柜基本过半; q 工

35、程全部完工,并交付运用。 (2)其他支付方式:经由发包人与承包人协商,可通过债权、债务转让抵扣。第33条、工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后15日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。第34条、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票(视实际状况而定)。第十二部分 违约责任第35条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。第36条、未办理验收手续,发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

36、第37条、未办理验收手续、承包人提前运用工程材料的,发包人有权要求暂停工程、补办验收手续。由此造成的工期延误、工程返工等责任,由承包人担当。第38条、因一方缘由,造成合同无法接着履行时,终止方应提前5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。第39条、由于承包人缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。第40条、由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金200元或工程价款的1%(两数取高)。第十三部分 合同争议的解决方式第41条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民

37、法院提起诉讼。第十四部分 几项详细规定。第42条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用 包括/不包括 在工程价款内)。第43条、施工期间,发包人将外屋钥匙_把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责供应新锁_把,由承包人当场负责安装交付运用。第44条、施工期间,承包人应严格管理施工现场,妥当爱护原有的住宅结构与设备。未经施工文件和本合同确认,不得对原有的建筑结构或设备进行拆除、改动,由此造成的一切后果,由承包人负责,并不受工程保修期的限制。第45条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益

38、产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预料和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。第46条、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。未经发包人许可,承包人不得在施工现场留宿。第十五部分 其他约定事项:第47条 承包人不从发包人利益动身,恶意奢侈、偷窃、偷换发包人供应的相关材料等行为发生时,一经发觉,发包人有权要求承包人根据实际损失量的300%赐予赔偿。结算工程量即实际耗材数量应当在上海市规定的定额数的正负5%以内,

39、超出部分同样适用本条款。第十六部分 附则第48条、本合同经双方签字(盖章)后生效,以最终一位签字为准,合同履行完毕后终止。第49条、本合同签订后工程不得转包。第51条、本合同一式2份,双方各执1份。第51条、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。合同附件:附件1:上海市住宅装饰装修验收标准附表2:家庭居室装饰装修工程人工费报价单附表3:家庭居室装饰装修工程验收单附表4:家庭居室装饰装修工程保修工程施工合同范本完整版4为在施工合同的实施过程中创建平安、高效的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（全称）（以下简称“乙方”）特此签订平安生产合

40、同：一、甲方职责1严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。2根据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。3重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入运用。4定期召开平安生产调度会，刚好传达中心及地方有关平安生产的精神。5组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方刚好处理发觉的各项平安隐患。二、乙方职责1严格遵守国家有关平安生产的法律法规、交通部颁发的马路工程施工平安技术规程（JTJ 07695）和马路筑养路机械操作规程有关平安生

41、产的规定，仔细执行工程承包合现中的有平安要求。2坚持“平安第一、预防为主”和“管生产必需管平安”的原则，加强平安生产宣扬教化，增加全员平安生产意识，建立健全各项平安生产的管理机构和平安生产管理制度，配备专职及兼职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和详细操作人员，必需熟识和遵守本条款的各项规定，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。3建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的平安生产管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏；各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是平安生产的第

42、一责任人。现场设置的平安机构，应按施工人员的1%3%配备平安员，专职负责全部员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生。平安机构人员，有权按有关规定发布指令，并实行爱护性措施防止事故发生。4乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。5乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参与施工的人员，必需接受平安技术教化，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特别工种的人员。经过专业培训，获得平安操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必需担当管理责任。6对于易燃易爆的材料除应特地