21年招标师考试题目下载8章.docx

《21年招标师考试题目下载8章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年招标师考试题目下载8章.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年招标师考试题目下载8章21年招标师考试题目下载8章 第1章在工程建设项目中，中标通知书发出后，中标人有下列()情形的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。A、拒不提交所要求的履约保证金B、在签订合同时向招标人提出附加条件C、更改合同实质性内容D、拒绝履行合同义务E、无正当理由不与招标人签订合同答案：A,B,E解析：投标保证金不予退还的情形有：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以按照约定不退还其投标保证金；中标人无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人不予退还其投标保证金。因承包人原因造成的超过合同工程

2、范围的施工或返工所涉及的工程量应该()。A、据实计量B、酌情计量C、不予以计量D、按时计量答案：C解析：采用单价合同时，工程量应按照承包人为履行合同所实际完成的工程量进行计量和确定。施工阶段进行工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺漏项、工程量计算偏差、合同变更、现场条件变化、现场签证等原因引起工程量的增减变化均应据实计量和按实调整。但要注意，因承包人原因造成的超过合同工程范围的施工或返工所涉及的工程量不应予以计量。作为服务项目成本控制的基准，服务项目预算内容有()。A、涨价预备费用B、人员酬金C、可报销费用D、不可预见费用E、建设期贷款利息答案：B,C,D解析：尽管服务项目的评审通常不以价

3、格作为主要方式，但并不意味着服务项目的成本管理不重要。服务方也要经过严格的成本管理的程序，进行成本的估算、预算，并在项目执行的过程中严格的控制成本。服务项目成本计划要明确以下内容：服务项目总金额，通常包括：人员的酬金、可报销费用和不可预见费用；咨询人员酬金的预算明细；可报销费用的预算明细；不可预见费用。某工程项目，建设单位准备通过招标选择一个具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段的监理工作。经国家有关部门批准后，项目业主开始对本项目筹集资金和进行施工图设计，该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已经全部到位，银行贷款预计于20 1 5年7月30日到位，201 5年3月1

4、2日设计单位完成了初步设计图纸，1 8日进入施工图图纸设计阶段，预计5月6日完成施工图设计，该项目业主考虑到该项目要在年底前竣工。遂决定于201 5年3月1 6日进行施工招标，采用邀请招标方式，并于3月1 7日在与其合作过的施工单位中选择了两家并向其发出了投标邀请书。1除了案例中提到初步设计和施工图设计阶段，房屋建设工程项目设计还包括哪些阶段？2房屋建筑工程设计的主要内容包括什么？3房屋建筑工程设计的依据有哪些？答案：解析：1(1)除了案例中提到初步设计和施工图设计阶段，房屋建设工程项目设计还包括方案设计阶段。(2)建设工程设计是在进行可行性研究并经过初步技术经济论证后，根据工程建设项目总体需

5、求及地质勘查报告，对工程的外形和内在实体进行筹划、研究、构思、设计和描绘，形成设计说明书和图纸等相关文件。建设工程设计分为房屋建设工程设计和专业建设工程设计。房屋建设工程项目设计一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。2房屋建筑工程设计是指建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计

6、活动。房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。3设计依据是设计人按合同开展设计工作的依据，也是发包人验收设计成果的依据。房屋建筑工程设计最基本的设计依据包括：(1)项目批准文件；(2)城乡规划；(3)工程建设强制性标准；(4)国家规定的建设工程设计深度要求；(5)建设单位设计任务书要求。在项目生命周期中，项目随着阶段的推进，所面临的风险和不确定性逐渐降低，这反映了项目具有（ ）特点。A.特定目标的指向性 B.运行过程的连续性C.不断完善的周期性 D.资源需求的多样性答案：C解析：项目的属性之一是不断完善的渐进性，指项目的实施过程体现为向实现目标逐渐完善的推进过程，即从项目刚

7、刚提出到完成，项目拟实现的目标、采用的方法手段等，均会呈现从不够具体到具体、从不太完善到日益完善的渐进特点。因此，在项目的初期，对项目的理解和管理均是较为笼统模糊的，而随着项目团队的策划与执行，对项目的理解和管理将会越来越完善，项目产品的特征也会越来越具体清晰。随着对项目的理解不断具体完善，项目所面临的风险和不确定性逐渐降低，项目估价的准确性逐渐增强。行业自律主要是通过多种方式实施()地规范招标投标行为。A、权威性B、日常性C、针对性D、强制性E、主动性答案：B,C,E解析：行业自律主要通过解决行业诉求、制定行业规划以及对企业与个人进行主动引导、培训教育、告诫预防、沟通协调等方式实施日常性、针

8、对性和主动性地规范招标投标行为。服务项目除了具有工程项目和货物采购项目所具有的一般属性之外，还具有的特点有()。A、高智力性B、临时的一次性C、带有特定目的的唯一性D、渐进并不断完善的周期性E、项目的目标受整体目标约束答案：A,E解析：服务项目除了具有工程项目和货物采购项目所具有的一般属性之外，还具有以下的特点：服务项目的目标受整体项目目标约束。服务项目往往是一个整体项目中的子项目，因此服务项目的目标必须服从于整体项目的目标。高智力性。服务项目是以知识运用为特征的服务，是以服务方的知识资源和人力资源作为主要服务主体。因而，在服务的计划和实施过程中，知识的转移和传播对于服务项目的成败起着至关重要

9、的作用。在民事诉讼程序中，下列情形可以缺席判决的有()。A、原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭，被告反诉B、原告未经法庭许可中途退庭C、原告未经法庭许可中途退庭，被告反诉D、被告未经法庭许可中途退庭E、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭答案：A,C,D,E解析：民事诉讼法规定，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。缺席判决针对的是诉讼中或反诉中的被告，而不是原告。21年招标师考试题目下载8章 第2章贷款人主要通过对合同、履约保函的控制来确保项目工

10、程设计、设备采购和工程建设按原计划进行，以规避建设和开发风险的应对措施是( )。A、风险转移B、风险自留C、信用回避D、风险减轻答案：D解析：根据标准施工招标文件(2022)中的相关要求，建设工程施工合同主要由()等相关文件组成。A、协议书B、相关法规C、通用条款D、技术规范E、专用条款答案：A,C,E解析：本题的考点为合同组成。施工合同主要由协议书、通用条款和专用条款等相关文件组成。某市一栋3000m2普通办公楼为框架结构，建筑工程直接费为370万元，其中，毛石基础为39元/m3。而今拟建一栋3500m2办公楼，采用钢筋混凝土带形基础为51元/m3，其他结构相同。该拟建办公楼直接费的造价概算

11、适合采用()。A、概算定额法B、概算指标法C、扩大单价法D、类似工程预算法答案：B解析：单位建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等。其中，概算指标法的适用范围是当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用的工程。本题情形正适合采用此种方法核算。A项，只有在能按照初步设计的平、立、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，才可采用概算定额法；C项，扩大单价法属于设备及安装工程概算的编制方法；D项，当拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时，就可

12、以采用类似工程预算法。与世界银行贷款项目类似，亚洲开发银行贷款项目工程和货物招标采购程序规定的方式有( )。A、一阶段单信封招标程序B、一阶段双信封招标程序C、两阶段单信封招标程序D、两阶段双信封招标程序E、两阶段招标程序答案：A,B,D,E解析：关于经营者违反反垄断法的法律责任，叙述错误的是()。A、对反垄断执法机构作出的反垄断法规定以外的决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼B、经营者违反反垄断法规定实施集中的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，可以处60万元以下的罚款C、对反垄断执法机构依据反垄断法

13、作出的决定不服的，可以先依法申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼D、反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任，尚不构成犯罪的，依法给予处分答案：B解析：本题的考点为经营者违反反垄断法的法律责任。经营者违反反垄断法的法律责任包括：(1)对反垄断执法机构依据反垄断法作出的决定不服的，可以先依法申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼；(2)对反垄断执法机构作出的反垄断法规定以外的决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼；(3)反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露

14、执法过程中知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分；(4)经营者违反反垄断法规定实施集中的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，可以处50万元以下的罚款。工程招标文件中，“载明建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量，以及规费、税金项目等内容的明细清单”的内容属于()。A、合同条款及格式B、工程量清单C、设计图纸D、技术标准和要求答案：B解析：工程量清单是指载明建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量，以及规费、税金项目等内容的明细清单。招

15、标工程量清单是指招标人依据相关规范标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单及其说明和表格。设计咨询合同收费实行()。A、政府指导价B、市场调节价C、政府指导价和市场调节价双轨制D、设计咨询人咨询定价答案：B解析：设计咨询合同收费实行市场调节价，当事人双方根据实际情况自由约定合同价格。此外，合同中可以对设计咨询费的增加或者减少作出具体约定，如因委托人原因造成咨询工作量的增加时，委托人应向设计咨询人支付补偿费用。研究与开发的方法中，生产制造型企业主要采用( )研究。A、应用B、开发C、基础D、系统答案：B解析：21年招标师考试题目下载8章 第3章货物

16、的使用环境主要包括()。A、货物安装所需平面及空间尺寸B、货物废弃平面及空间尺寸C、货物使用动力，如电力、热力等要求D、货物所需环境温度、湿度、大气压等气象气候指标E、货物洁净要求答案：A,C,D,E解析：货物的使用环境包括以下几个方面：货物安装所需平面及空间尺寸；货物操作平面及空间尺寸；货物使用动力，如电力、热力等要求；货物所需环境温度、湿度、大气压等气象气候指标；货物洁净要求；使用环境其他要求，如防干扰、防辐射、防电磁波等。根据招标投标法实施条例，下列属于可以不进行招标的情形有（）。A.使用不可替代的专利技术生产的大型发电机组B.某房屋建筑工程施工总承包二级资质施工企业自行建设其45层办公

17、大楼C.某公路工程总承包特级施工企业在某高速公路特许经营项目中标，自行对该高速公路进行施工D.某特殊通信设备需要原中标供应商在缺陷责任期后继续提供售后服务E.技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的答案：A,B,C,D解析：招标采购服务工作中发生的费用包括()。A、人力资源费B、市场调研费C、资料费D、专家评审费E、机械台班费答案：A,B,C,D解析：招标采购费用是指招标采购工作过程所发生的费用，与一般的工程建设项目的成本不同，其费用组成主要由人力资源费、市场调研费、资料费、开标、评标的场所租用费、专家评审费、办公及设施费、企业管理费与税金等组成。下列关于依法招标采购

18、管理的说法正确的是()。A、招标人可以自行决定中标人B、评标委员会可以制定规则C、评标委员会负责评标D、评标委员会认为规则错误，可以修改规则答案：C解析：依据法律规定，招标人负责编制招标文件，制定本次活动的游戏规则，依法组建的评标委员会负责评标，评标委员会依照招标文件的规定对投标文件进行评审。招标采购活动组织者和参与活动的相对人相互制约，招标人不能自己决定中标人，评标委员会不能制定规则，即使评标委员会认为规则错误，也只能要求重新招标不能修改规则。施工承包合同履行过程中，承包人可向业主提出索赔工期的情形有 （ ）A.因监理人未能及时审核图纸，导致延误B.因现场劳动生产率低，导致延误C.因施工组织

19、设计不当，窝工导致延误D.因发包人未及时交付合格的施工场地，导致形式推迟E.因设计变更，导致返工而造成延误答案：A,D,E解析：承包人可向业主提出工期索赔的条件有：（1)业主未能及时交付合格的施工现场；(2)业主未能及时交付设计图纸；（3)业主或工程 师未能及时审批图纸/施工方案/施工计划等；(4)业主未能及时支付预付款和工程款；（5)业主或工程师设计变更导致工程延误或工程量增加；(6)业主或工程师提供的数据错误导致的延误；(7)业主或工程师拖延关键线路上工序的验收时 间导致下道工序延误（ 8)其他（包括不可抗力原因导致的延误关于投标文件的撤回与撤销，下列说法正确的是()。A、投标人撤销投标文

20、件的，可以重新投标B、投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标人的投标保证金C、投标人撤回投标文件的，应当以书面形式通知招标人和已参加投标的投标人D、投标人撤回投标文件的，可以不再投标，也可在规定的投标截止时间前重新投标答案：D解析：投标文件的撤回是指投标人在投标截止前收回已经提交的投标文件。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标文件的撤销是指投标人在投标截止时间之后，即投标文件已经发生法律效力之后、招标人发出中标通知书之前作出的，欲使该投标文件失去法律效力的声明或其他意思表示。投标截止后投

21、标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。依据标准施工招标文件（2022年版），下列合同文件中，在合同没有特别约定的前提下，合同文件的优先解释顺序排列正确的是()。中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；设计图纸；合同协议书；技术标准和要求；已标价工程量清单；通用合同条款。A、B、C、D、答案：C解析：工程施工合同文件的组成部分主要包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；设计图纸；已标价工程量清单；其他合同文件。上述合同文件应能互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以约定的优先次序为准。使生产过程的各个环节协调一致地按照预定目

22、标顺利运行，有效利用生产资源，以合理的消耗水平为社会提供优质产品的是 （ ）A.生产工艺管理 B.生产进度控制C.生产过程管理 D.生产项目管理答案：C解析：生产过程管理的目的是使生产过程的各个环节协调一致地按照预定目标顺利运行，有效利用生产资源，以合理的消耗水平为社会提供优质产品。衡量一个企业的生产过程组织得是否先进，可以以生产过程运行的连续性、平行性和节奏性,以及对产品更化的适应性为主要指标21年招标师考试题目下载8章 第4章评标委员会根据不同的评标方法采取不同的推荐方法，则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列的评标方法为( )。A、采用最低评标价法B、采用综合评分法C、采用最高评标价法

23、D、采用性价比法答案：B解析：在工程量清单的清单计价表格中，暂列金额属于()的内容。A、措施项目清单B、其他项目清单C、规费项目清单D、税金项目清单答案：B解析：其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单内容以外，因招标人的特殊要求而发生与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响其他项目清单的具体内容。其他项目清单包括：暂列金额；暂估价（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）；计日工；总承包服务费等。海关对一般进出口货物监管的最后一个环节是( )。A、货物的验收B、货物的

24、检验C、货物的评价D、货物的放行答案：D解析：海关监管是指对进出境的运输工具、货物、物品及相关的进出境行为，实施的专门监督管理。海关对一般进出口货物监管的最后一个环节是放行，即海关将报关单等单据核对注销，同时在有关单据上签印放行，以示结关的海关监管工作。编制服务计划的前提条件包括( )。A、确定提供咨询服务的方法B、分两阶段编制的服务计划C、确定提供服务的范围D、控制项目进度，提高效率E、服务项目规划答案：A,C,E解析：下列各项不属于招标方法和手段的是（ ）。A.传统纸质招标或电子招标 B. 阶段一次招标或二阶段招标C.框架协议招标 D.公开招标或邀请招标答案：D解析：根据招标项目的特点和需

25、求，选择合适的招标方法和手段，包括：传统纸质招 标或电子招标、一阶段一次招标或二阶段招标、框架协议招标等。D项，公开招标和 邀请招标是按竞争开放程度对招标方式进行的分类。下列对评标委员会构成的描述中，正确的有 （）A.评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为7人以上且是单数，其中招标人代表不超过1/3，技术和经济方面的专家不得少于2/3B.组建7人的评标委员会，其中招标人代表不得超过2人，专家不少于5人C.政府采购货物和服务招标在300万元以上、技术复杂项目特别规定、评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为5人以上且是单数D.机电产品国际招标的专家有特殊要求，如500万美元及以

26、上国际招标项目，所需专家的1/3以上应从国家级专家库中抽取E.政府采购货物和服务招标金额在300万元以上、技术复杂项目，评标委员会中的技术、经济方面的专家人数应当为7人以上单数答案：B,C解析：A项，评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人代表不得超过1/3，技术和经济方面的专家不得少于2/3。D项，机电产品国际招标的专家有特殊要求，如500万美元及以上国际招标项目，所需专家的1/2以上应从国家级专家库中抽取。E项，政府采购货物和服务招标金额在300万元以上、技术复杂项目，评标委员会中的技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。在市场形成价格时，决定价格

27、水平高低的诸多因素中，()是最终的决定因素。A、生产经营成本B、供求关系C、竞争关系D、风险关系答案：B解析：生产经营成本是经营者在生产经营中发生的各种活劳动和物化劳动耗费的总和，是确定价格高低的基本因素。市场供求关系对价格的形成具有制约作用，是确定价格高低的决定因素。经营者虽然是市场调节价的定价主体，具有自主定价的权利，但必须尊重客观规律，主动适应供求变化，制定合理的价格。在评标工作中，评标委员会实现其职能有可能受到多方面因素的影响，下列属于规则框架内的影响因素的是()。A、招标人影响B、招标项目特点产生的影响C、招标代理机构影响D、专家自身利益的考量答案：B解析：在评标工作中，评标委员会实

28、现其职能有可能受到多方面因素的影响，主要有规则框架内和规则框架外的影响因素。其中，规则框架内的影响因素包括：现行的法律法规对评标委员会的职能进行了基础性的规定；招标文件是评标委员会的评标依据；招标项目特点产生的影响。ACD三项属于规则框架外的影响因素。21年招标师考试题目下载8章 第5章在招标采购过程中，风险规避可以有效化解招标投标阶段的市场风险、政策风险等，下列不属于风险规避方式的是()。A、制定合理的评标办法B、通过资格预审、保证招标文件质量C、合同的履约担保D、合同主要条款科学、严密设置答案：C解析：本题的考点为在招标采购过程中规避风险的方式。在招标采购过程中，风险规避可以有效化解招标投

29、标阶段的市场风险、政策风险等，风险规避的方式有：通过资格预审、保证招标文件质量；制定合理的评标办法；合同主要条款科学、严密设置等。依据安全生产法的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和()的事项。A、事故应急措施B、安全技术措施C、防止职业危害D、职业危害申报答案：C解析：安全生产法第49条规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。下列关于招标与拍卖的说法中

30、，不正确的是()。A、招标主要适用于购买标的，拍卖主要适用于出售标的B、招标方式可用于采购标的，也可用于出售标的C、拍卖主要适用于价格是唯一竞争因素的交易D、拍卖是将特定物品或财产权利转让给最低应价者的交易方式答案：D解析：D项，拍卖法第三条规定，拍卖是指以公开竞价的形式，将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。该规定明确了我国境内拍卖是委托拍卖机构转让标的，通过竞争选择竞买者的交易活动。取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务，可能承担的行政责任方式不包括（ ）。A.责令改正，并给予警告 B.责令改正，并处以罚款C.暂停从事招标业务 D.取消招标职业资格答案：B解析：

31、招标投标法实施条例第78条规定，取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的，责令改正，给予警告；情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务；情节特别严重的，取消招标职业资格。下列各项属于货物投标一览表的内容的是（ ）。A.投标有效期 B.达到的质量目标C.工程预付款 D.交货期答案：D解析：货物投标一览表主要内容包括货物名称、数量、规格和型号、制造商名称、投标报价、投标保证金、交货期等。为降低生产成本，某火力发电企业进军煤炭行业，自主供应原材料。该企业采取的企业战略是（ ）。A.前向一体化战略B.后向一体化战略C.转向战略D.差异化战略答案：B解析：本日考查后向一体化战略概念。后向一

32、体化战略是指通过资产纽带或契约方式，企业与输入端企业联合形成一个统一的经济组织，从而达到降低交易费用及其他成本、提高经济效益的战略。参考教材P18.在实施采购示范法时要与颁布国的其他法律接轨，使其成为一个有机的公共采购法律体系，其中其他法律可能包括适用的()等。A、程序法B、经济法C、行政法D、民商法E、刑法答案：B,C,D,E解析：本题的考点为采购示范法的实施。在实施采购示范法时要与颁布国的其他法律接轨，使其成为一个有机的公共采购法律体系。其中其他法律可能包括适用的民商法、经济法、行政法、刑法等。()运输方式除了适用于内地集散进出口货物外，还适用于邻国之间的进出口货物运输。A、国际铁路联运B

33、、邮包运输C、公路运输D、航空运输答案：C解析：公路运输是一种现代化的运输方式，它不仅可以直接运进或运出对外贸易货物，而且也是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段。21年招标师考试题目下载8章 第6章某项目规模巨大，且需在项目内部设置专业职能部门，此时在项目内部的管理组织方式是（）。A.项目式组织 B.强矩阵式组织C.组合式组织 D.弱矩阵式组织答案：C解析：组合式组织的适用性：适合在项目上一级组织与项目部两个层面出现特殊情况、具有特别要求，且采用前述任何一种单一的管理组织方式均不太适合的项目或项目群的管理；项目规模巨大，须在项目内部设置专业职能部门的，此时在项目上一级组织层面对项目的管理

34、组织方式是项目式的，但在项目内部的组织方式却又是职能式的；在项目上一级组织有多个下属项目散布于靠近总部的区域，适合采用职能式组织，但同时也有一些项目地处远离总部的另一地域不便使用总部支持系统，需在另一地域设立小型分部支持系统的。下列各项属于典型的效益型指标的是()。A、项目成本节约情况B、小时工资率C、品牌提升度D、技能提升度答案：A解析：典型的效益型指标有：项目里程碑按时完成数；项目成本节约情况；项目进度完成情况。B项属于效率型指标；CD两项属于递延型指标。评标报告由评标委员会()成员签字。A、全体B、1/2以上C、2/3以上D、3/4以上答案：A解析：评标报告由评标委员会全体成员签字。对评

35、标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结果。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。评标委员会决定否决所有投标的，应在评标报告中详细说明理由。法定代理终止的原因有()。A、被代理人恢复民事行为能力B、代理人死亡C、被代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力E、发生自然灾害答案：A,B,C解析：指定代理或法定代理可因下列原因终止：被代理人取得或者恢复民事行为能力；被代理人或者代理人死亡；指定代理的人民法院或者指定单位撤销指定；监护关系消灭。世

36、界银行、亚洲开发银行贷款和日本政府日元贷款备选项目规划由国务院pz_填空提出，经国务院财政部门后报国务院批准。 （）A.发展改革部门 B.商务部C.办公厅 D.中国人民银行答案：A解析：国家发展改革委对省级发展改革部门及中央项目单位上报的国外贷款备选项目进行审核，按向省级发展改革部门和中央项目单位下达“备选项目规划”，安排外债规模，并抄送财政部。世界银行、亚洲开发银行贷款和日本政府日元贷款备选项目规划由国务院发展改革部门提出，经国务院财政部门后报国务院批准。关于技术合同风险责任认定的表述中，不正确的是()。A、该课题本身在国内外现有技术水平下是否具有足够难度是认定研究开发失败是否为风险时应考虑

37、的因素B、对该课题所属领域专家来说，该开发失败是否属于合理的失败是认定研究开发失败是否为风险时应考虑的因素C、当事人一方发现有风险可能致使研究开发工作失败或部分失败的情形时，应采取适当措施以减少损失，并及时通知相对方D、仅在委托开发合同中，当事人没有及时通知并采取适当措施时，应当承担违约责任，承担扩大部分的损失答案：D解析：本题的考点为技术合同风险责任的认定。在认定研究开发失败是否为风险时，一般应考虑以下因素：(1)该课题本身在国内外现有技术水平下是否具有足够难度；(2)对该课题所属领域专家来说，该开发失败是否属于合理的失败；(3)当事人在研究开发工作中是否付出了主观努力。当事人一方发现有风险

38、可能致使研究开发工作失败或部分失败的情形时，应采取适当措施以减少损失，并及时通知相对方，让相对人知道研究开发工作发生的情形，以决定是否变更或解除合同，并采取其他减少损失的措施。在实践中，无论委托开发还是合作开发，该通知人一般为实际从事开发工作的人。如果该当事人没有及时通知并采取适当措施，就要承担违约责任，承担扩大部分的损失。进度计划编制中最常见且被最广泛应用的一种工具是( )。A、横道图B、关键路径法C、流程图D、PERT图答案：A解析：某工业建设项目，业主在项目设计与计划阶段的工作内容不包括 （ ） A.监控项目设计进度 B.进行项目建筑方案设计C编制项目管理计划 D.进行项目融资安排答案：

39、B解析：项目工程设计与计划阶段业主的管理工作内容如下：（1)技术设计工作安排；（2)设计 进度与计划管理；（3)工程设计质量管理；（4)编制项目管理组织计划；（5)编制项目进度总控制计划；（6)编制项目投资/成本总控制计划；（7)编制项目管理实施方案；（8)进行项目的筹融资方案；（9)办理项目的各类政府审批手续；（10)进行 施工承包与监理招标。21年招标师考试题目下载8章 第7章我国对于产品的强制性质量监督手段包括工业产品生产许可制度和()。A、强制性产品认证（3C认证）B、生产企业质量管理体系认证C、质量鉴定D、特种设备安全监察答案：A解析：我国对于产品的强制性国家质量监督手段主要包括：产

40、品质量认证制度（3C认证）。通过见证生产者、销售者的真实状况，解决逆向选择行为，在证实和引导市场交易的同时，还能够起到警示和惩戒的作用。生产许可证制度。为了保证直接关系公共安全、人体健康的重要产品的质量水平，国家质量监督检验检疫总局对涉及人体健康的加工食品、危及人身财产安全的产品、关系金融安全和通信质量的产品、保障劳动安全的产品、影响生产安全和公共安全的产品，以及依照企业产品生产许可证管理条例规定的其他产品的生产企业，实行生产许可证管理。项目管理方案必须从实际出发，根据项目与管理者的主客观条件和相应能力制定并为管理过程增值。这反映了项目管理方案的_特点。 ( )A.预见性 针对性C.操作性 D

41、.指令性答案：B解析：通项目管理方案具有针对性。管理方案是根据项目与管理者主客观条件和相应能力制定的，包含了为管理过程增加价值的具体方法。 因此从实际出发制定出来的方案必须具有明显的针对性项目主要参与方共同编制并执行的多级进度计划体系包括()。A、项目进度总控制计划B、各专业工程进度计划C、各单项工程进度计划D、项目长周期工程综合进度计划E、项目短周期工程综合进度计划答案：A,B,E解析：项目主要参与方共同编制并执行的多级进度计划体系由不少于三个层级的计划构成：第一级计划，即项目进度总控制计划；第二级计划，即各专业工程进度计划；第三级计划，即项目短周期工程综合进度计划。项目整合管理的过程包括(

42、)。A、制订项目章程B、指导与管理项目执行C、项目范围修正控制D、实施整体变更控制E、项目范围确认答案：A,B,D解析：项目整合管理主要包括以下过程：制订项目章程；制订项目管理计划；指导与管理项目执行；监控项目工作；实施整体变更控制；结束项目或阶段。根据招标投标法实施条例，关于评标过程否决投标的说法，正确的是()。A、投标函未经投标单位盖章或单位负责人签字的，评标委员会应当否决其投标B、投标联合体没有提交共同投标协议的，评标委员会应当否决其投标C、招标文件是评标委员会否决投标的唯一依据D、被否决的投标文件可以通过澄清予以补正答案：B解析：否决投标是指评标委员会对投标文件评审过程中，按照法律法规

43、或招标文件规定对相关投标文件判定其无效的行为。被否决的投标文件不再参加评审。招标投标法实施条例规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；投标联合体没有提交共同投标协议；投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证

44、。A、1个月B、半年C、3个月D、1年答案：D解析：本题的考点为关于施工许可证的规定。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。下列关于经济效果的评价方法的说法错误的是()。A、动态评价方法是考虑资金时间价值以进行项目评价的方法B、静态评价方法最大特点是计算简便C、静态评价方法不考虑资金时间价值D、在进行方案比较时，一般以静态评价方法为主答案：D解析：D项，经济效果的评价方法，按其是否考虑时间因素分为静态评价方法和动态评价方法。在进行方案比较时，一般以动态评价方法为主。在方案初选阶段，可采用静态评价方法。招标采购项目进度控制的

45、主要方法有 （）A.工作结构分解 B.里程碑计划C.甘特图 D.责任分配矩阵E.项目管理软件答案：A,C,E解析：ABCE解析 招标采购项目控制包括：（1）质量控制；（2）进度控制；（3）费用控制。其中，进度控制的目标是在规定的时间内完成全部招标工作；满足建设项目（生产经营）整体进度的要求。进度控制的方法有：（1）工作结构分解；（2）里程碑计划；（3）甘特图或网络图；（4）项目管理软件。D项，责任分配矩阵是质量控制常用的方法。21年招标师考试题目下载8章 第8章根据相关法律法规的规定，重大装备自主化依托工程设备招标项目一般采用( )评标方法进行评标。A、最低评标价法B、综合评估法C、综合评价法

46、D、性价比法答案：C解析：投标人在有些情况下会采取不平衡报价法，不包括( )。A、工程量不明确B、业主已决定是否实施暂定项目C、采用单价包干混合制合同D、招标文件要求某些子项报单价分析表答案：B解析：某建筑企业拟在西部某开发区建设1个生产基地项目，该建设项目实行的是公开招标。在招标过程中出现了下列事件：事件1：招标方于2022年3月5日起发出招标文件。招标文件中强调，由于时间比较紧张，要求各投标人在3月20日之前提交投标文件（即确定3月20日为投标截止时间），并于3月7日停止出售招标文件。一共有5家单位领取了招标文件。事件2：招标文件中规定，投标人的报价高于标底18%以上一律为无效标。招标方请

47、造价咨询机构代为编制了标底，并考虑到招标人的不同情况编制了两个不同标底：其一为招标方有垫资施工；其二为招标方无垫资施工。事件3：3月12日招标方面通知各投标人，原招标工程中的土方量增加15%。项目范围也进行调整，各投标人据调整后的结果对投标报价进行计算。事件4：招标文件中规定，投标人可以用抵押方式进行投标担保，并规定投标保证金为投标价格的5%，且不得少于70万元，投标保证金有效时间同投标有效期。事件5：按照3月20日的投标截止时间要求，外地的一个投标人于3月18日从邮局寄出了投标文件。由于出现意外情况，招标人3月22日才能收到投标文件。本地甲公司于3月19日将投标文件密封加盖了本企业公章并由准

48、备承担此项目的项目经理本人签字按时送达招标方。本地乙公司于3月17日将投标文件送达招标方后，3月19日又递送了降低报价的补充文件。补充文件没有对3月17日送达的投标文件的有效性进行说明。本地丙公司于3月16日送达投标文件后，考虑自身竞争实力，于3月19日通知招标方退出竞标。事件6：开标会议由主管建设的上级主管部门派人主持。开标会议上对退出竞标的本地丙公司未宣布其单位名称。本次参加投标的单位仅有4个。在开标后宣读各单位报价与标底时发现4个单位投标报价都高于标底25%以上，投标人对标底的合理性当场提出异议。与此同时，招标方代表宣布4家投标单位的投标报价均不符合招标文件规定，此次招标作废，请投标人等待通知（若某投标人退出竞标，其保证金在确定中标后退还）。3天后招标方决定4月1日重新招标，招标方调整标底，原投标文件有效。5月15日经评标委员会评定，本地区无中标单位，外地某公司由于投标报价最低所以确定为中标人。事件7：5月16日发出中标通知书。通知书中规定，中标人自收到中标书之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面协议。与此同时，招标