《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF-2011-0216.doc

《《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF-2011-0216.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF-2011-0216.doc（56页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 GF-2021-0216 建设工程工程总承包合同示范文本试行 住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定 说 为指导建设工程工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法 权益，依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共 和国招标投标法?以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理 总局制定了?建设工程工程总承包合同示范文本试行?以下简称?示范文本?。 为了便于合同当事人使用?示范文本?，现就有关问题说明如下：一、?示范文本?的组成?示范文本?由合同协议书、通用条款和专用条款三局部组成。一合同协议书 根据?合同法?的规定，合同协议书是双方当事人对合同

2、根本权利、义务的集中表述，主要包括：建设工程的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及 支付方式等内容。合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要 技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。二通用条款 通用条款是合同双方当事人根据?建筑法?、?合同法?以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原那么性约 定。通用条款共 20 条，其中包括：1、核心条款。这局部条款是确保建设工程功能、规模、标准和工期等要求 得以实现的实施阶段的条款，共 8 条：第 1 条一般规定、第 4 条进度方案、 延误和暂停、第 5 条技术与设计、第 6 条工程物资、第 7

3、条施工、第2 明 8 条竣工试验、第 9 条工程接收和第 10 条竣工后试验。2、保障条款。这局部条款是保障核心条款顺利实施的条款，共 4 条：第 11 条质量保修责任、第 13 条变更和合同价风格整、第 14 条合同总价和付 款、第 15 条保险。其中，在第 13 条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同 条件的约定，中标价格并未包括；在第 14 条中，合同总价中包括中标价格，还 包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款项。3、合同执行阶段的干系人条款。这局部条款是根据建设工程实施阶段的具体情况，依法约定了发包人、承包人的权利和义务，共 3 条：第 2 条发包人、第 3 条承包人和

4、第 12 条工程竣工验收。合同双方当事人在实施阶段已对 工程设备材料、施工、竣工试验、竣工资料等进行了检查、检验、检测、试验及 确认，并经接收后进行竣工后试验考核确认了设计质量；而工程竣工验收是发包 人针对其上级主管部门或投资部门的验收，故将工程竣工验收列入干系人条款。4、违约、索赔和争议条款。这局部条款是约定假设合同当事人发生违约行为， 或合同履行过程中出现工程物资、施工、竣工试验等质量问题及出现工期延误、 索赔等争议，如何通过友好协商、调解、仲裁或诉讼程序解决争议的条款。即第16 条违约、索赔和争议。5、不可抗力条款。第 17 条不可抗力约定了不可抗力发生时的双方当事 人的义务和不可抗力的

5、后果。6、合同解除条款。第 18 条合同解除分别对由发包人解除合 3 同、由承包 人解除合同的情形作出了约定。7、合同生效与合同终止条款。第 19 条合同生效与合同终止对合同生效 的日期、合同的份数以及合同义务完成后合同终止等内容作出了约定。8、补充条款。合同双方当事人需对通用条款细化、完善、补充、修改或另 行约定的，可将具体约定写在专用条款内，即第 20 条补充条款。三专用条款 专用条款是合同双方当事人根据不同建设工程合同执行过程中可能出现的具体情况，通过谈判、协商对相应通用条款的原那么性约定细化、完善、补充、修 改或另行约定的条款。在编写专用条款时，应注意以下事项：1、专用条款的编号应与相

6、应的通用条款的编号相一致。2、在?示范文本?专用条款中有横道线的地方，合同双方当事人可针对相 应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如果不需进行细化、完 善、补充、修改或另行约定，可划“/或写“无。3、对于在?示范文本?专用条款中未列出的通用条款，合同双方当事人根 据建设工程的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可 增加相关专用条款，新增专用条款的编号须与相应的通用条款的编号相一致。二、?示范文本?的适用范围?示范文本?适用于建设工程工程总承包承发包方式。“工程总承包是指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设工程的设计、采购、施工含竣 工试验、试运行等实施阶

7、段，实行全过 4 程或假设干阶段的工程承包。为此，在?示 范文本?的条款设置中，将“技术与设计、工程物资、施工、竣工试验、工程接 收、竣工后试验等工程建设实施阶段相关工作内容皆分别作为一条独立条款， 发包人可根据发包建设工程实施阶段的具体内容和要求，确定对相关建设实施阶 段和工作内容的取舍。三、?示范文本?的性质?示范文本?为非强制性使用文本。合同双方当事人可依照?示范文本?订 立合同，并按法律规定和合同约定承当相应的法律责任。5第一局部 发包人全称承包人全称 合同协议书依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国招标投标法?及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公

8、平和诚信原那么，合同双方就 工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号： 工程 工程 工程所在省市详细地二、工程主要生产技术或建筑设计方案来源 三、主要日期设计开工日期绝对日期或相对日期：施工开工日期绝对日期或相对日期：工程竣工日期绝对日期或相对日期：四、工程质量标准工程设计质量标准：工程施工质量标准：五、合同价格和付款货合同价格为人民币大写： 元小写金额：元。详见 合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合 同价格不作调整。6 六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效本合同在

9、以下条件全部满足之后生效： 发包人：公章或合同专用章 法定代表人或其授权代表：签字 工商注册住所：企业组织机构代码：邮政编码：代表人：授权代表： 工商注册住所： 企业组织机构码： 邮政编码： 法定法定代表人： 授权代表： 法定代表人或其授权代表： 签字 承包人： 公章或合同专用章电 话： 电 话：传 真： 传 真：电子邮箱： 电子邮箱：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：合同订立时间：合同订立地点： 年 月 日7 第二局部 第 1 条 一般规定1.1 定义与解释 通用条款1.1.1 合同，指由第 1.2.1 项所述的各项文件所构成的整体。1.1.2 通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合

10、同过程中依法所遵守的一般 性条款，由1.1.3 专用条款，指合同当事人根据工程总承包工程的具体情况，对通用条款进 行细化、补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。1.1.4 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设工程的设 计、采购、施工含竣工试验、试运行等阶段实行全过程或假设干阶段的工程承包。1.1.5 发包人，指在合同协议书中约定的，具有工程发包主体资格和支付工程价 款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。1.1.6 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体 资格的当事人，包括其合法继承人。1.1.7 联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人

11、或者其他组织组成的，作 为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承当连带责任。联合体各方应指定其 中一方作为牵头人。1.1.8 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的局部工程或效劳的、具有 相应资格的法人或其他组织。1.1.9 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。1.1.10 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。1.1.11 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。1.1.12 工程经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的表。 8 1.1.13 工程，指永久性工程和或临时性工程。1.1.14 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、

12、施工、竣工试 验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。1.1.15 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久 性工程的组成局部。1.1.16 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场 所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。1.1.17 现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程 物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。1.1.18 工程根底资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对工程批准或核准的文件、报告如选厂报告、资源报告、勘察报告等、资料如气象、水文、地质等、协议如原料、

13、燃料、水、电、气、运输等和有关数据等，以及设计所需的 其它根底资料。1.1.19 现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所 需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐 标方位、数据和其它相关资料。1.1.20 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计 等阶段。设计阶段的组成，视工程情况而定。1.1.21 工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部 件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。1.1.22 施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装 和竣工试验等作业。1.1.23

14、 竣工试验，指工程或和单项工程被发包人接收前，应由承包人负责 进行的机械、设备、部件、线缆和管道等性能试验。9 1.1.24 变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批 准的，对工程所作的任何更改。1.1.25 施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣 工试验。1.1.26 工程接收，指工程或和单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操 作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工 程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。1.1.27 竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发 包人组织领导下由承包人指导进行

15、的工程的生产或和使用功能试验。1.1.28 试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或 在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。1.1.29 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人 签发的验收证书。1.1.30 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复， 并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结 算与验收。1.1.31 合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日 止的期间。1.1.32 基准日期，指递交投标文件截止日期之前 30 日的日期。

16、1.1.33 工程进度方案，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段或假设干实施阶段的时间方案安排。1.1.34 施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日 期或相对日期。10 1.1.35 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工含竣工试 验的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。1.1.36 绝对日期，指以公历年、月、日所说明的具体期限。1.1.37 相对日期，指以公历天数说明的具体期限。1.1.38 关键路径，指工程进度方案中直接影响到竣工日期的时间方案线路。该 关键路

17、径由合同双方在讨论工程进度方案时商定。1.1.39 日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点 均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，那么 起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。1.1.40 工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。1.1.41 合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣 工试验、竣工后试验、试运行考核和效劳等工作的价款。1.1.42 合同价风格整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进 行的相应调整。1.1.43 合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同

18、结算价格。1.1.44 预付款，指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。1.1.45 工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承 包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的效劳 费以及工程总承包管理费等款项。1.1.46 工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包 人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。1.1.47 缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作 为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金 11 额。1.1.48 缺陷责任期，指承包人按合同约定承当缺陷保修责任的期间，一般应为1

19、2 个月。因缺陷责任的延长，最长不超过 24 个月。具体期限在专用条款约定。1.1.49 书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形 式。数据电文包括：电传、 、电子数据交换和电子邮件等。1.1.50 违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定 所须承当的责任。1.1.51 不可抗力，指不能预见、不能防止并不能克服的客观情况，具体情形由 双方在专用条款中约定。1.1.52 根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义，在专用条款中约定。1.2 合同文件1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外， 组本钱合同的文件及优先解释

20、顺序如下：1本合同协议书2本合同专用条款3中标通知书4招投标文件及其附件5本合同通用条款6合同附件7标准、标准及有关技术文件8设计文件、资料和图纸9双方约定构成合同组成局部的其它文件 双方在履行合同过程中 12 形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构本钱合同的组成局部。1.2.2 当合同文件的条款13 1.5.3 没有相应成文规定的标准、标准时，由发包人在专用条款中约定的时间向 承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可 后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的， 除合同价格已包含此项费用

21、外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包 人承当。1.5.4 在基准日期之后，因国家公布新的强制性标准、标准导致承包人的费用增 加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工 期。1.6 保密事项 当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密 信息给另一方造成损失的，应承当损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息， 另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。第

22、 2 条 发包人2.1 发包人的主要权利和义务2.1.1 负责办理工程的审批、核准或备案手续，取得工程用地的使用权，完成拆 迁补偿工作，使工程具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。2.1.2 履行合同中约定的合同价风格整、付款、竣工结算义务。2.1.3 有权按照合同约定和适用法律关于平安、质量、环境保护和职业健康等强 制性标准、标准的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建 议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、标准的规定。2.1.4 有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提 出赔偿。14 2.1.5 发包人认为必要时，有权以书面形式

23、发出暂停通知。其中，因发包人原因 造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承当，造成关键路径延误的，竣工日 期相应顺延。2.2 发包人代表 发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范围 发包人更换工程总监时，应提前 5 天以书面形式通知承包人，并在通知中 写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。2.4 平安保证2.4.1 除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地 上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的平安保护工作，维护 现场周围的正常秩序，并承当相关费用。 15 2.4.2

24、 除专用条款另有约定外，发包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、 运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离 设施，竖立禁止入发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其他人员应遵守 7.8 款职 业健康、平安和环境保护的相关约定。2.5 保安责任2.5.1 现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承当现场保安工作的一方负责 与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承当所发生的相关费用。2.5.2 发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的 相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。2.5.3 发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工

25、程和工程，由发包人承当相 关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。16 第 3 条 承包人3.1 承包人的主要权利和义务3.1.1 承包人应按照合同约定的标准、标准、工程的功能、规模、考核目标和竣 工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和或指导竣工后试验等工作，不得违 反国家强制性标准、标准的规定。本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况中有关“工程承 包范围的约定。3.1.2 承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、 材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。3.1.3 承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类

26、别、名称、 承包人有权根据 4.6.4 款承包人的复工要求、14.9 款付款时间延误和 17 条 不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的 暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。3.1.5 对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误 的，承包人有权要求赔偿或和延长竣工日期。3.2 工程经理3.2.1 工程经理，应是当事人双方所确认的人选。工程经理经授权并代表承包人 负责履行本合同。工程经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。工程经理应是承包人的员工，承包人应在合同生效后 10 日17 工程经理应常驻工程现场，且每

27、月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项 目经理不得同时担任其它工程的工程经理。工程经理确需离开工程现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承当违约责任。3.2.2 工程经理按合同约定的工程进度方案，并按发包人代表和或工程总监 依据合同发出的指令组织工程实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和或工 程总监取得联系时，工程经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的平安，但 须在事后 48 小时承包人需更换工程经理时，提前 15 天以书面形式通知发包人，并征得发 包人的同意。继任的工程经理须继续履行第 3.2.1 款约定的职责

28、和权限。未经发包人 同意，承包人不得擅自更换工程经理。承包人擅自更换工程经理的，按专用条款的约 定，承当违约责任。3.2.4 发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的工程经理，应说明更换因 由，承包人应在接到更换通知后 15 日内向发包人提出书面的改良报告。 发包人收到 改良报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的 30 日内 进行更换，并将新任命的工程经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任工程经 理继续履行第3.2.1 款约定的职责和权限。3.3 工程质量保证 承包人应按合同约定的质量标准标准，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质

29、量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。3.4 平安保证3.4.1 工程平安性能 承包人应按照合同约定和国家有关平安生产的 18 法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的平安性能。3.4.2 平安施工承包人应遵守 7.8 款职业健康、平安和环境保护的约定。3.4.3 因承包人未遵守发包人按 2.4.2 款通知的平安规定和位置范围限定所造成 的损失和伤害，由承包人负责。3.4.4 承包人全面负责其施工场地的平安管理，保障所有进入施工场地的人员的 平安。因承包人原因所发生的人身伤害、平安事故，由承包人负责。3.5 职业健康和环境保护保证

30、3.5.1 工程设计 承包人应按照合同约定，并遵照?建设工程勘察设计管理条例?、?建设工程环境保护条例?及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环境保护和职业健康相关法律和标准规定。3.5.2 职业健康和环境保护承包人应遵守 7.8 款职业健康、平安和环境保护的约定。3.6 进度保证承包人按 4.1 款约定的工程进度方案，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工 试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施 方法和组织措施，保证工程进度方案的实现。3.7 现场保安 承包人承当其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或和工程之前的现场保安

31、责任含承包人的预制加工场地、办公及生活营区，并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。 3.8 分包19 3.8.1 分包约定 承包人只能对专用条款约定列出的工作事项含设计、采购、施工、劳务效劳、竣工试验等进行分包。 专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的 15 日内，予以批准或提出意见。发 包人未能在 15 日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第 16 日开 始，将提出的拟分包事项对外分包。3.8.2 分包人资质 分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否那么不能作为分包人。承包人有义

32、务对分包人的资质进行审查。3.8.3 承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程 对外分包。3.8.4 设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规 定。3.8.5 对分包人的付款 承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。3.8.6 承包人对发包人负责 承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承当连带责任。第 4 条 进度方案、延误和暂停4.1 工程进度方案4.1.1 工程进度方案 承包人负责编制工程进度方案，工程进度方案中的施工期限含

33、竣工试验，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化确实定原那么、承包人提交工程进度 方案的份数和时间，在专用条款约定。工程进度方案经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的 合同责任。4.1.2 自费赶上工程进度方案 因承包人原因使工程实际进度明显落后于工程进度方案时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费 20 采取措施，赶上工程进度方案。4.1.3 工程进度方案的调整 出现以下情况，竣工日期相应顺延，并对工程进度方案进行调整：1发包人根据 5.2.1 款提供的工程根底资料和现场障碍资料不真实、不准确、 不齐全、不及时，或未能按 14.3.1 款约定的预付款金额和或

34、14.3.2 款约定的预付 款付款的时间付款，导致 4.2.2 款约定的设计开工日期延误，或 4.3.2 款约定的采购开 始日期延误，或造成4.4.2 款施工开工日期延误的。2根据 4.2.4 款第2项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会 议时间的延误。3根据 4.2.4 款第3项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的 时间延长的。4合同约定的其它可延长竣工日期的情况。4.1.4 发包人的赶工要求 合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加， 按 13.2.4 款的变更约定执行。4

35、.2 设计进度方案4.2.1 设计进度方案承包人根据批准的工程进度方案和 5.3.1 款约定的设计审查阶段及发包人组织的 设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度方案。设计进度方案经发包人认可后执 行。发包人的认可并不能减轻或免除承包人的合同责任。4.2.2 设计开工日期承包人收到发包人按 5.2.1 款提供的工程根底资料、现场障碍资料，及 14.3.2 款21 的预付款收到后的第 5 日，作为设计开工日期。4.2.3 设计开工日期延误因发包人未能按 5.2.1 款的约定提供设计根底资料、现场障碍资料等相关资料、 或未按 14.3.1 款和 14.3.2 款约定的预付款金额和支付时间按时支付预

36、付款，造成设计 开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开 工日期延误的，按 4.1.2 款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失 的，应支付相应费用。4.2.4 设计阶段审查日期的延误1因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安 排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度 要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据 4.1.2 款的约定，自费采取措施赶 上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失审核会议准备费用的，由承包人承 担。2因发包人原因，未能遵守合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成

37、 某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失， 由发包人承当。3政府相关设计审查部门的批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应 顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承当。4.3 采购进度方案4.3.1 采购进度方案 承包人的采购进度方案应符合工程进度方案的时间安排，并与设计、施工和或竣工试验及竣工后试验的进度方案相衔接。采购进度方案的提交份数和日期，在专用 条款约定。4.3.2 采购开始日期 采购开始日期在专用条款约定。4.3.3 采购进度延误 因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延 22 误，

38、给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承 担，假设造成关键路径延误，竣工日期相应顺延。4.4 施工进度方案4.4.1 施工进度方案承包人应在现场施工开工 15 日前向发包人提交一份包括施工进度方案在内的总 体施工组织设计。施工进度方案的开竣工时间，应符合合同协议书第三项主要日期中 对施工开工和工程竣工日期的约定，并与工程进度方案的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程或和关键分局部项工程施工进度方案的，在专用条款中约定提交的分数和时间。4.4.2 施工开工日期延误 施工开工日期延误的，根据以下约定确定延长竣工日期：1因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包 人造成

39、经济损失的应支付相应费用。2因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工， 竣工日期不予延长。3因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。4.4.3 竣工日期1承包工程的实施阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定方案竣工日期和 实际竣工日期：1根据专用条款9.1 款工程接收约定的单项工程竣工日期，为单项工程 的方案竣工日期；工程中最后一个单项工程的方案竣工日期，为工程的方案竣工日期；2单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；3工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际23 竣工日期。2承包工程的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下

40、方式确定方案竣工日期和实际竣工日期：1根据专用条款9.1 款工程接收中所约定的单项工程竣工日期，为单项 工程的方案竣工日期；工程中最后一个单项工程的方案竣工日期，为工程的方案竣工 日期；2承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业， 且符合合同约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；3承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全 部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。3承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的 施工部位、不影响发包人实质操作使用的未完扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期 确实定。4.5

41、 误期损害赔偿 因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承当误期损害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。4.6 暂停4.6.1 因发包人原因的暂停因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5 款和 3.1.4 款的相关约定。4.6.2 因不可抗力造成的暂停因不可抗力造成工程暂停时，双方根据 17.1 款不可抗力发生时的义务和 17.2 款 不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。 24 4.6.3 暂停时承包人的工作当发生 4.6.1 款发包人的暂停

42、和 4.6.2 款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即 停止现场的实施工作，并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人 文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丧失等， 使发包人的费用增加，和或竣工日期延误的，由承包人负责。4.6.4 承包人的复工要求根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停 45 日后向发包人发出要求复工的通 知。不能复工时，承包人有权根据 13.2.5 款调减局部工程的约定，以变更方式调减受 暂停影响的局部工程。发包人的暂停超过 45 日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过 180 日， 或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权

43、根据 18.2 款由承包人解除合同的 约定，发出解除合同的通知。4.6.5 发包人的复工 发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认 后，所发生的恢复、修复价款由发包人承当。因恢复、修复造成工程关键路径延误的， 竣工日期相应延长。4.6.6 因承包人原因的暂停 因承包人原因造成局部工程或工程的暂停的，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。4.6.7 工程暂停时的付款 因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据 2.1.5 款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用

44、，承包人应将其款项纳入当期的付款申 请，由发包人审查支付。因发包人原因暂停的复工后，影响到局部工程实施时，且承包人根据4.6.4 款要 求调减局部工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调 25 减该局部款项，双方还应 依据 2.1.5 款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款 项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据 4.6.4 款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据 18.2 款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。第 5 条 技术与设计5.1 生产工艺技术、建筑设计方案5.1.1 承包人提供的生产工艺

45、技术和或建筑设计方案 承包人负责提供生产工艺技术含专利技术、专有技术、工艺包和或建筑 设计方案含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等时，应对所提供的工艺 流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和 其它资料要求，和或总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和或使用功能保证的说明负 责。该试运行考核保证值、和或使用功能保证的说明，作为发包人根据 10.3.3 款 进行试运行考核的评价依据。5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和或建筑设计方案 发包人负责提供的生产工艺技术含专利技术、专有技术、工艺包和或建 筑设计

46、方案含总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构，或发包人委托第三方设 计单位提供的建筑设计方案时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、 软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的 要求，和或总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构等，或第三方设计单位提 供的建筑设计方案负责。发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行 26 的生产工艺 设计和或建筑设计，并予以确认。工程和或单项工程试运行考核的各项保证 值、或使用功能保证说明及双方各自应承当的考核责任，在专用条款中约定，并作为 发包人根据 10.3.3 款进行试运行考核和考核责任的评价依据。5.2 设计5.2.1 发包人的义务1提供工程根底资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提 供设计需要的工程根底资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项 目根底资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进 一步