2022关于房屋买卖合同模板汇总六篇.docx
《2022关于房屋买卖合同模板汇总六篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022关于房屋买卖合同模板汇总六篇.docx(30页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022关于房屋买卖合同模板汇总六篇房屋买卖合同 篇1甲方(卖方):身份证号:地址: 联系电话:乙方(买方):身份证号:地址:联系电话:甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、及其他有关法律、法规的规定,在同等、自愿、公允、协商一样的基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议:第一条 标的房屋1、转让房屋状况甲方自愿将此房屋卖给乙方,房屋(以下简称“房屋”)坐落于 区(县) 小区(街道) 号(栋) 单元 号(室)。该房屋所在楼层为 层,建筑面积共平方米(以产权证记载为准),房屋性质为 ,房屋的抵押状况为。随该房屋同时转让的房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等。2、房屋
2、面积房屋面积以甲方与房屋开发商所签的商品房买卖合同(编号 )记载面积为准。如房屋最终取得房地产权证的面积与商品房买卖合同(编号 )不一样,则以房地产权证记载为准。3、房屋产权甲方与房屋开发商签订的商品房买卖合同(编号 ),但该房屋尚未取得房地产权证。其次条 房屋金额经买卖双方协商一样,该房屋成交总价格为:人民币元(小写), 元整(大写)。上述房屋价格包括了该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品和其他与该房屋相关的全部权利。第三条 付款方式1、本合同签订之日起日,乙方应向甲方支付定金合同金额的95% 元整,定金最终抵作房屋款。2、二手房屋交易公证办完后,甲方将与房屋开发商所签的商品房买卖合同(编
3、号 )、购房发票等等一切合同、票据、资料、钥匙等等的原件交付给乙方后 日内,乙方向甲方支付合同金额的95%,即人民币 元整。3、待该房屋取得房地产权证后,甲方与乙方办理产权过户手续后日内,乙方向方支付合同金额的 %,即人民币 元整。第四条 房地产权证办理如本合同项下房屋已具备办理房地产权证的条件,甲方应主动予以办理,如在前述条件具备的前提下甲方一个月内未予办理,则逾期一日按合同金额的1向乙方无能为力付违约金。第五条 房屋交付1、甲方应于本合同签订之日起 日内,将该房屋交付乙方运用,并于交付当日办理完毕配套交接手续。2、如房屋开发商尚未交房,则待收到开发商交房通知后7日内,乙方需办理物业、入住或
4、管理等手续的,甲方应于协作办理。第六条 房屋过户甲方应于本合同项下房屋取得房屋产权证后7日内,与乙方办理产权过户手续;如该房屋有贷款,则应于取得房屋产权证后7日内,办理贷款清偿及房屋过户等手续。第七条 税费的交纳合同履行中,乙方担当过户(或更名时产生的房屋交易税,契税、个人所得税等其它费用)。因一方不按法律、法规规定缴纳相关税费导致谘易不能接着进行的,其应当向守约方支付相当于合同金额40%的违约金。第八条 双方的权利和义务1、本合同签订之后,乙方即实际享有房屋全部权,并履行相应的付款义务。在办理房屋过户前,乙方在行使权利时须要甲方帮助的,甲方应当帮助;2、房屋实际交付给乙方前,房屋风险责任由甲
5、方担当;房屋完成验收交接后,实际交付给乙方之日起,房屋风险责任转移给乙方担当。第九条 声明及保证1、甲方保证:1.1 房屋上不存在任何权利瑕兹和质押担保的状况,且房屋全部权真实、合法、有效;1.2 甲方有权签署并有实力履行本合同,如为代理人则代理人已经过权利人的授权;1.3 本合同签订后,甲方不将房屋出卖给第三人。2、乙方保证:乙方有权签署并有实力履行本合同。第十条 违约责任1、除不行抗力外,甲方未按本合同第四条、第五条、第六条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的,根据如下规定处理:1.1 如因甲方缘由,造成该房屋不能过户到乙方名下或发生债权债务纠纷的,乙方有权选择解除合同,甲方应当自收到合同解
6、除通知之日起3日内退还乙方全部已付款,并按合同金额的40%向乙方支付违约金。1.2 逾期在30日之内,自约定的期限届满之次日起至实际交付或过户之日止,每逾期一日按合同金额的1向乙方按日计算违约金,并于该房屋实际交付或过户之日起3日内向乙方支付违约金,合同接着履行;1.3 逾期超过30日后,乙方有权选择解除合同,甲方应当自收到合同解除通知之日起3日内退还乙方全部已付款,并根据合同金额的40%支付违约金。1.4 如发生本条1至3款的违约状况,导致合同无法履行或最终解除的,甲方还应赔偿乙方对房屋的实际装修损失。2、乙方未根据第四条约定的时间付款的,根据以下规定处理:2.1 逾期30日的,自约定的付款
7、期限届满之次日起至实际付款之日止,每逾期一日根据合同金额的1向甲方按日计算违约金,并于实际付款之日起3日内向甲方支付违约金,合同接着履行;2.2 逾期超过90日后,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应当自解除合同通知送达之日起7日内根据合同金额的10%向甲方支付违约金,并由甲方退还乙方全部已付款。3、本合同签订后,甲方再将该房屋出卖给第三人,导致乙方不能取得房屋全部权证的,乙方有权解除本合同。甲方应当自收到合同解除通知之日起3日内退还乙方全部已付款,并按合同金额的40%向乙方支付违约金。第十一条 合同的转让除经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同
8、意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。第十二条 不行抗力因不行抗力不能根据约定履行本合同的,依据不行抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不行抗力不能根据约定履行合同的一方当事人应当刚好告知另一方当事人,并自不行抗力事务结束之日起 日内向另一方当事人供应证明。第十三条 争议的处理合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,双方同意将争议提交乙方所在地法院通过诉讼解决。第十四条 合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。房屋买卖合同 篇2特 别 告 知一、本合同是上海市房屋土地资源管理局依据中华人民共和国合同法和上海市房地产转让方法制定的示范文本。
9、二、合同当事人托付监管机构对房地产交割进行监管的存量房地产买卖适用本合同。三、合同内的空格由买卖双方当事人商定后确定;内容为并列的选择项,可依据实际选择。四、房地产买卖是一项民事法律行为,涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多,双方当事人订立房地产买卖合同时,应留意以下问题:(一)买卖房地产签订合同时,房地产权证书记载的共有人应在合同上签字盖章。房地产权证书记载的共有人在出售房地产前,应与其配偶协商一样,出售后配偶再提出异议的,由该共有人担当法律责任。(二)房屋交接是出卖人按约定的日期和方式将房屋交付给买受人,买受人验收和接受的过程。 双方当事人应在合同第四条明确交付和验收日期、选择交付的
10、方式。(三)质量条款是买卖合同的必要内容,买卖的房屋应能保持正常运用功能。出售超过合理运用年限的房屋,产权人应托付具有资质的房屋检测机构对房屋平安进行鉴定。(四)房地产买卖合同签订前,出卖人应向买受人提交买卖房地产的有关登记资料查阅证明,买受人应当查验买卖的房地产上是否存在产权争议和其他权利限制,以维护自身权益。(五)买卖已出租房屋的,出卖人应当在出售前三个月通知承租人,承租人在同等条件下有优先购买权。如承租人放弃优先购买权,买受人购房后应接着履行租赁合同,并与承租人签订租赁主体变更合同。(六)房地产买卖后的土地运用权房屋出售,其占用范围内的国有土地运用权随之转移。其中未补交土地出让金的花园住
11、宅和划拨土地上非居住房地产买卖的,买受人应向市或区(县)房地产管理部门办理国有土地运用权出让手续,补交出让金。房地产权证书注明土地运用年限的,当事人应在合同第三条第(一)项照实填写;按规定缴纳土地运用权出让金,当事人应选择第三条第(二)项。(七)集体全部土地上的居住房屋未经依法征用,只能出售给房屋所在地乡(镇)范围内具备居住房屋建设申请条件的个人。非居住房屋只能出售给房屋所在地乡(镇)范围内的集体经济组织或者个体经营者。(八)已投入运用的居住房屋买卖,除房屋交接和权利转移外,住房内的原有户口是否刚好迁出会影响买受人权益。当事人可在补充条款内约定户口迁移条款。(九)依据上海市居住物业管理的有关规
12、定,房地产转让后,当事人应将房地产转让状况书面告知业主管理委员会和物业管理单位,并办理房屋修理基金户名的变更手续,帐户内结余修理基金的交割,当事人可在补充条款中约定。五、当事人在签定买卖合同前应当查阅房地产交割监管合同。六、中华人民共和国仲裁法规定了或裁或审制度,合同当事人一旦选择了仲裁,就意味着不能再向法院起诉。七、本合同示范文本可在网上房地产网站和房地产交易服务受理处查阅。上海市房地产买卖合同(合同编号: )立房地产买卖合同人出卖人(甲方):买受人(乙方):依据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公允和诚恳信用的原则,经协商一样订立本合同,以资共同遵守。第一条
13、乙方受让甲方拥有的房屋及该房屋占用范围内的土地运用权(以下简称房地产),房地产详细状况如下:(一) 房地产座落在上海市 号 室(部位: );房地产权证号为: ;房屋类型: ;结构: 。(二)房屋建筑面积 平方米,该房屋占用范围内的土地运用权 平方米。(三)房屋平面图和房地产四至范围见附件一。(四)该房屋占用范围内的土地全部权为;国有土地运用权以方式获得。(五)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰状况见附件二。(六)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件五。甲方保证已照实陈述房地产权属状况、设备、装饰状况和相关关系,乙方对甲方上述转让的房地产详细状况充分了解,自
14、愿买受该房地产。其次条 甲、乙双方经协商一样,同意上述房地产转让价款为人民币计元,(大写):仟佰拾万仟佰拾元。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议(附件三)中约定明确。乙方交付房价款后,甲方应开具符合税务规定的收款凭证。第三条 甲方转让房地产时,土地运用权按下列第款办理。(一)该房屋占用的国有土地运用权的运用年限从 年 月 日起至 年 月 日止。甲方将上述房地产转让给乙方后,出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。(二)根据中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定,乙方应当办理土地运用权出让手续并缴纳土地运用权出让金。(三)第四条 甲、乙双方同意,甲方于年月日前腾出该房屋并通知乙方进
15、行验收交接。乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备状况进行查验。查验后为房屋转移占有的标记。第五条 甲方承诺,自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间,凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的,应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设施向乙方支付违约金。第六条 甲、乙双方确认,本合同签订之日,甲、乙双方共同向房地产登记机构申请房地产转移登记手续。第七条 上述房地产风险责任自该房地产之日起转移给乙方。第八条 本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。在上述房地产转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用,按本合同附件四约定支付。第九条
16、乙方未在本合同规定期限内将转让价款解交监管帐户的,甲、乙双方同意按下列第款内容处理。一、每逾期一日,乙方支付本合同其次条约定转让价款 %的违约金,合同接着履行。二、乙方逾期 日未将转让价款解交监管帐户的,甲方有权单方解除合同,乙方应向甲方支付本合同其次条约定转让价款 %的违约金。若乙方违约给甲方造成经济损失且甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。第十条 甲方未按本合同第四条约定期限交接房地产的,甲、乙双方同意按下列第款内容处理。一、每逾期一日,甲方支付本合同其次条约定转让价款 %的违约金,合同接着履行。二、甲方逾期未交接房地产,乙方应书面催告甲方
17、,自收到乙方书面催告之日起的 日内,甲方仍未交接房地产的,乙方有权单方解除合同,并书面通知甲方,自收到通知之日起的 日内甲方未提出异议,合同即行解除。甲方应向乙方支付本合同其次条约定转让价款 %的违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失且乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。第十一条 经甲、乙双方协商一样,在不违反有关法律、法规的前提下,订立的补充条款或补充协议,为买卖合同不行分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一样的,以补充条款为准。第十二条 甲、乙双方同意托付上海网上房地产投资管理有限公司对本合同约定的房地产交割进行监管,托付监管事项、内容、
18、权限由甲、乙双方另行与监管方上海网上房地产投资管理有限公司约定。第十三条 本合同自之日起生效。第十四条 本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,提交上海仲裁委员会仲裁(不情愿仲裁,情愿向人民法院起诉的,请将此条款划去)。第十五条 本合同一式份,甲、乙双方各执份, 、 、 和上海网上房地产投资管理有限公司和房地产登记机构各执一份。补 充 条 款(粘贴线) (骑缝章加盖处)附 件 一房屋平面图及房地产四至范围(粘贴线) (骑缝章加盖处)附 件 二随房屋同时转让的设备、装饰状况及处理(粘贴线) (骑缝章加盖处)设备: 装饰: 关于设备及
19、装饰费用按以下第 款办理:(一)以上所列设备和装修费用包含在本合同其次条约定的房地产转让价款内,乙方不需另外支付费用,甲方不得拆除并应随房屋交付乙方。(二)以上所列设备和装修费用未包含在本合同其次条约定的房地产转让价款内,乙方需另外支付费用人民币 元,在本合同第四条约定的房屋验收交接时,由乙方向甲方支付,甲方不得拆除并应随房屋交付乙方。附 件 三付款协议(粘贴线) (骑缝章加盖处)一、关于监管的房地产转让价款乙方同意在以下规定期限内将监管的转让价款解交上海网上房地产投资管理有限公司设立的监管帐户:一、 年 月 日前将人民币(大写) 元解交监管帐户。二、 年 月 日前将人民币(大写) 元解交监管
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 关于 房屋买卖 合同 模板 汇总
限制150内