22年二级建造师试题6辑.docx

《22年二级建造师试题6辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年二级建造师试题6辑.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年二级建造师试题6辑22年二级建造师试题6辑 第1辑在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.双代号网络计划中无虚箭线B.双代号时标网络计划中无波形线C.单代号网络计划中工作时间间隔为零D.双代号网络计划中总的持续时间最长E.单代号网络计划中自由时差为零的工作连起来答案：B,C,D解析：2022新版教材P147页在双代号网络图中，关键线路是指：持续时间最长的线路。在双代号时标网络图中，关键线路是指没有波纹线的通路。 #多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是()。A.招标人向投标人泄露标底B.投标人之间均高价投标C.投标人之间同属一个行业协会D.委托同一个人办

2、理投标事宜答案：D解析：2022新版教材P84页有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单 位或者个人编制；（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3） 不同投标人 的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标 报价呈规律性差异；（5） 不同投标人的投标文件相互混装；（6） 不同投标人的投标保证金 从同一单位或者个人的账户转出。墩台水平截面积为280m2，在进行分块的时候可以划分为（）。A.2块B.3块C.4块D.5块答案：B解析：2022版教材P61页 在300m2以内不得超过3块，且每块面积不得小于50

3、m2。选3块 在（ ）情况下，分包合同也可以由施工总承包管理单位与分包单位签订。A发包人要求且施工总承包管理单位同意B施工总承包管理单位同意C发包人要求或施工总承包管理单位同意D发包人要求正确答案：A 在公路工程中用于以借为填或移挖作填地段，特别是在深挖高填相间、工程量大的鸡爪形地区，为它减少了挖、装、运、夯等工序，提高生产效率，宜采用（ ）。A光面爆破B微差爆破C预裂爆破D定向爆破正确答案：D关于混凝土指标F50，下列说法正确的是( )。A.是抗渗指标B.是抗冻指标C.表示试件抵抗静水压力的能力为50MPaD.表示材料抵抗50次冻融循环，而强度未超过规定值E.是吸湿性指标答案：B,D解析：2

4、022版教材P45页 混凝土的抗冻性以抗冻等级（F）来表示，F50表示混凝土抗冻性试验能经受50次冻融循环。根据工程质量监督的相关规定，工程质量监督机构应该在开工前召集工程建设各方代表参加监督会议，同时()。A.讨论监督方案，安排监督计划B.公布监督方案，并进行第一次监督C.要求施工单位编制监督方案，创造监督条件D.审批建设单位编制的监督方案，安排监督检查细则答案：B解析：2022新版教材P183页 二、开工前的质量监督 监督机构应制订工作计划并组织实施。在工程项目开工前，在施工现场召开由工程建设参与各方代表参加的监督会议，公而监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。22年二级建造

5、师试题6辑 第2辑施工单位有违反消防法规定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括( )。A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.没有进行消防安全检查评估D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行答案：A,B,D,E解析：消防法规定，单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款：(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；(

6、4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。选项C不在规定的范围内，不属于该处罚的行为。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z206035。地铁车站结构施工质量控制中，不属于接缝防水控制重点的是()。A、 预留孔洞B、 后浇带C、 施工缝D、 变形缝答案：A解析：(2)喷锚暗挖（矿山法施工隧道的复合式衬砌，以结构自防水为根本，辅以防水层组成防水体系，以变形缝、施工缝、后浇带、穿墙洞、预埋件、桩头等接缝部位混凝土及防水

7、层施工为防水控制的重点。施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A、15B、30C、45D、60答案：D解析：公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有()。A、防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设B、防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直C、防水卷材垂直屋脊铺贴D、防水卷材平行屋脊铺贴E、上下层防水卷材相互垂直铺贴答案：A,B,C,D解析：屋面防水施工。采用防水卷材

8、：屋面坡度在3%15%时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴；任何情况下，上下层卷材不得相互垂直铺贴。采用防水涂膜：当屋面坡度小于15%，胎体增强材料可平行屋脊铺设；当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最低处向上进行。防水涂膜应分遍涂布，待先涂布的涂料干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料，前后两遍的涂布方向应相互垂直。故本题的正确选项应为“A、B、C、D，。混凝土结构中植入的钢筋，应进行（）试验。A、抗拔 B、抗弯 C、抗压 D、抗剪答案：A解析：考点:泵房施工质量检查与验收。二次混凝土或灌浆材料的强度符合设计要求；采用植筋方式时，其抗拔试验应符合设计要求。建筑业企业从事施工活动的范围是（）。A.

9、营业执照的范围B.合同的范围C.资质等级许可的范围D.工程实际范围答案：C解析：2022版教材P58页建筑法规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。关于施工现场空气污染的处理，下列说法错误的是（）。A.施工现场外围设置的围挡不得低于1.8m，以便避免或减少污染物向外扩散B.施工现场的主要运输道路必须硬化处理C.水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放D.对于土方、渣土的运输，无须采取封盖措施答案：D解析：2022新版教材P218页 运输水泥、白灰、珍珠岩粉等易飞扬的细颗粒粉状材料时，要采取遮盖措施，放置沿途遗洒、扬尘。卸货时，应采取措施，减

10、少扬尘。22年二级建造师试题6辑 第3辑混凝土添加引气剂后，可以产生（ ）影响。A.改善和易性B.降低抗裂性C.提高抗压强度D.降低抗渗性答案：A解析：引气剂是在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。引气剂可改善混凝土拌合物的和易性，减少泌水离析，并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性。同时，含气量的增加，混凝土弹性模量降低，对提高混凝土的抗裂性有利。由于大量微气泡的存在，混凝土的抗压强度会有所降低。引气剂适用于抗冻、防渗、抗硫酸盐、泌水严重的混凝土等。在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（ ）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施答案：A解析：

11、2022版教材P28页 （1） 组织措施。 分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题 ，并采取相应 的措施 ，如调整项目组织结构 、任务分工 、管理职能分工、 工作流程组织和项目管理班子人 员等。下列关于幕墙节能工程的说法， 正确的是（ ） 。A 采用了一种节能材料或节能设施， 可称为节能幕墙B 幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行C 幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程D 传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标答案：C解析：参见教材 P311、 P246、 P306。 A 项， 节能幕墙一般采用隔热型材、 中空玻璃（中空低辐射镀膜玻璃等） 、 高性能密封材料、 优质五金件（多点

12、锁等） 以及采取相应的保温或遮阳设施， 但不是采用了其中一种或多种材料或设施。 就可称为节能幕墙。 幕墙的各项热式工指标标满足节能规范对该建筑物要求。 才可称为节能幕墙； B 项， 幕墙节能工程应纳入建筑节能分部工程进行验收； 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行； D 项， 传热系数是衡量围护结构的热工指标， 导热系数是衡量各种建筑材料的热工指标。背景某施工单位承接了某二级公路桥梁工程，施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划（时间单位：d），并经监理工程师批准后实施。在实施过程中，发生了如下事件。事件一：工作D(1号台基础)施工过程中，罕见特大暴雨天气使一台施工机械

13、受损，机械维修花费2万元，同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8天；事件二：施工单位租赁的施工机械未及时进场，使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天，造成施工单位经济损失2000元/天；事件三：业主变更设计，未及时向施工单位提供图纸，使工作E（0号台身）实际时间比计划时间拖延15天，造成施工单位经济损失1600元/天。问题：1.根据网络图计算该工程总工期，并指出关键路线。2.分别分析事件一、二、三对总工期的影响，并计算施工单位可获得的工期赔偿。3.分别分析施工单位能否就事件一、二、三导致的损失向业主提出费用索赔，说明理由，并计算索赔金额。4.将背景中的双代号网络改为单代号网络。答案：解

14、析：1.总工期=15+30+50+40+10=145（天），关键线路(或ABFHJ)。2.事件一，罕见特大暴雨属于不可抗力事件，费用不得索赔；理应获得工期赔偿，但工作D是非关键工作，拖延时间8天未超过其总时差，所以对总工期没有影响，不予索赔。事件二，对总工期有影响，会使总工期延长8天，因为工作F为关键工作。施工单位租赁的施工机械未及时进场，属于施工单位责任，费用和工期不予索赔。事件三，业主变更设计但未及时向施工单位提供图纸，属于业主责任，可获得工期和费用赔偿，因为E工作拖延时间超过其总时差5天，变为关键工作，工期变为150天，索赔5天。3.事件一为不可抗力，不可获得费用赔偿（该项损失一般找保险

15、公司，不得找业主索赔）。事件二中是施工单位的责任，不予赔偿。事件三为业主责任，可索赔金额费用：1600*15=24000(元)。所以，施工单位一共可获得24000元的费用赔偿。4.1.线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路，关键线路的长度就是网络计划的总工期。从网络图中可以看出：总工期=15+30+50+40+10=145（天），关键线路（或ABFHJ）。2.承包商提出工期索赔，通常是由于下述原因：(1)合同文件的内容出错或互相矛盾；(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示；(3)有关放线的资料不准；(4)不利的自然条件；(5)

16、在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物；(6)额外的样本与试验；(7)业主和监理工程师命令暂停工程；(8)业主未能按时提供现场；(9)业主违约；(10)业主风险；(11)不可抗力。3.延期产生的费用索赔：以上提出的工期索赔中，凡属于客观原因造成的延期，属于业主也无法预见的情况，如特殊反常天气等，承包商可得到延长工期，但得不到费用补偿。凡纯属业主方面的原因造成延期，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。4.本问主要考查网络计划在公路工程进度计划中的应用。在满足施工需要的条件下，临时工程的费用应尽量减少。为了降低临时工程的费用，首先应该力求减少临时建筑和设施的工程量，主要方法是( )。A.尽

17、最大可能利用现有的建筑物以及可供施工使用的设施B.争取提前修建拟建的永久性建筑物、道路以及供电线路等C.最大限度地降低工地运输费D.分期分批地征用土地E.最合理的规划行政管理及文化福利用房的相对位置答案：A,B解析：2022版教材P145页 二、（二）4.在满足施工需要的条件下，临时工程的费用应尽量减少。为了降低临时工程的费用，首先应该力求减少临时建筑和设施的工程量，主要方法是尽最大可能利用现有的建筑物以及可供施工使用的设施，争取提前修建拟建的永久性建筑物、道路以及供电线路。#关于节能技术进步的说法，正确的是（）。A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B.

18、国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.已经建成的，不得投入生产、使用E.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关可以批准建设答案：A,B,C,D解析：A正确，利用财政性资金引进循环经济重大技术、装备的，应当制定消化、吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施；有关主管部门应当根据实际需要建立协调机制，对重大技术、装备的引进和消化、吸收、创新实行统筹协调，并给予资金支持。B正确，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。C正确、D正确、E错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投

19、入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。启动转矩大，制动性能好，并可平滑调速的电动机是（）。A.直流电动机B.永磁同步电动机C.三项异步电动机D.单相异步电动机答案：A解析：直流电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械。它具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，以及易于在较宽范围内实现平滑调速的特点；其缺点是：结构复杂，价格高。22年二级建造师试题6辑 第4辑地下燃气管道不得穿越( )。A.热电厂B.雨水口C.街心花园D.汽车加油站E.化工原料仓库答案：A,D,E解析：2022版教材P163 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空

20、的建筑物和大型构筑物）的下面穿越。(3)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。D、E选项属于堆积易燃、易爆材料和可能具有腐蚀性液体的场地，热电厂则属于建筑物和大型构筑物。施工进度计划的调整应包括工程量的调整、工作（工序）起止时间的调整、工作关系的调整、必要的目标的调整以及()的调整。A.施工预算B.合同约定工期C.施工管理组织D.资源提供条件答案：D解析：2022新版教材P149页施工进度计划的调整包括：1、工程量的调整，2、工作（工序）起止时间的调整。3、工作关系的调整。4、资源提供条件的调整。5、必要目标的调整。下列符合施工现场电工操作管理规定的是( )。A.

21、应持证上岗B.电工作业可单独进行C.必要时无证也可操作D.水平高也可以带电作业答案：A解析：2022版教材P173页 电工作业应持有效证件，电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。燃气管道严密性试验需具备的条件有( )。A.管道安装检验合格B.吹扫合格设备复位C.强度试验合格D.管线全线回填后E.其他试验完成后答案：C,D解析：2022版教材P174 城镇燃气管道严密性实验。 严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。关于法的效力层级，下列表述中正确的是（）。A.宪法至上B.新法优于旧法C.上位法优于下位法D.一般法优于特别法E.特别法优于一般法答案：A,B,C,E解析：2022版

22、教材P4页法的效力层级： （一）、宪法至上， （二）、上位法优于下位法， （三）、特别法优于一般法， （四）、新法优于旧法。 反映组成该项目所有子系统的是（ ）。A项目结构图B组织结构图C合同结构图D工作流程图正确答案：A全球定位系统（GPS）的显著特点包括（ ）。A.高精度B.自动化C.自动导航D.全天候E.高效率答案：A,B,D,E解析：2022版教材P27GPS具有全天候，高精度，自动化，高效率等显著特点。22年二级建造师试题6辑 第5辑通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册的人员，可在（ ）内以二级注册建造师名义执业。A.全国范围B.本省范围C.行业范

23、围D.工程项目答案：A解析：P294一级注册建造师可在全国范围内以一级注册建造师名义执业。通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册人员，可在全国范围内以二级注册建造师名义执业下列属于事故报告原则的是( )。A.不迟报B.不漏报C.不谎报D.不通报E.不瞒报答案：A,B,C,E解析：2022版教材P266页1、事故报告的原则事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种的被保险人不包括()A、业主或工程所有人B、材料供应商C、承包商或者分包商D、技术顾问答案：B解析：建筑工程一切险的被保险人范

24、围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故调查报告的内容包括（）。A.事故发生单位概况B.事故发生原因C.人员伤亡与直接经济损失情况D.事故防范与整改措施E.对事故责任人的处罚结果答案：A,B,C,D解析：2022新版教材P211页 事故调查报告的内容应包括：事故发生单位概况；事故发生经过和事故

25、救援情况；事故造成的人员伤亡和直接经济损失；事故发生的原因和事故性质;事故责任的认定和对事故责任者的处理建议；事故防范和整改措施。（2022年）关于仲裁协议的说法，正确的是（ ）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效 B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决 C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构 D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼答案：D解析：A 选项错误，仲裁协议独立存在，不是合同的附属协议，合同的效力不影响仲裁的效力；B 选项 错误，仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议的约定范围的其 他争议

26、事项无权仲裁；C 选项错误，仲裁协议不得约定仲裁裁决的强制执行机构；仲裁裁决的强制执行机 构是被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院。D 选项有争议，D 选项应该有一个隐含的前 提，那就是有双方当事人签订了有效的仲裁协议，在这种情况下，有效的仲裁协议排除人民法院的司法管 辖权，那么当事人再行起诉的话，法院不享有管辖权。但是当事人可以提起诉讼，人民法院受理后，另一 方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉。如果 D 选项把“直接”二字去掉，则 D 选项 为正确说法。建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消防机构责令建设单位在五日内备案并()。A.

27、责令其停止施工B.责令其停止使用C.并确定为检查对象D.予以处罚答案：C解析：2022版教材P162页建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，消防机构责令建设单位在5日内备案，并确定为检查对象；对逾期不备案的，责令其停止施工或使用。建设工程施工合同示范文本主要由（）等组成。A.协议书B.招标、投标文件C.施工图纸与工程量清单D.通用条款E.专用条款答案：A,D,E解析：2022新版教材P127页建设工程施工合同(示范文本)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。22年二级建造师试题6辑 第6辑建筑工程实行施工总承包的，危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工

28、总承包单位编制，下列哪些专项施工方案可由专业承包单位编制。( )A.起重机械安装拆除工程B.深基坑工程C.附着式脚手架工程D.幕墙工程E.超高模板支撑架工程答案：A,B,C解析：2022版教材P264页 建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程质量监督机构具有的执法权限包括（）。A.接受政府委托，有权对工程建设参与各方行为进行检查B.有权对工程质量检查情况进行通报C.有权对差劣工程采取开具质量整改通知单及局部停工通知单

29、D.有权对建设参与各方的违法行为进行刑事处罚 E.收取建设工程质量监督费，用于建设工程质量监督建设答案：A,B,C解析：2022新版教材P182页 主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：(1) 要求被检査的单位提供有关工程质量的文件和资料；(2) 进人被检查单位的施工现场进行检企；(3) 发现有影响工程质量的问题时，责令改正。有关单位和个人对政府建设行政主管部门和其他有关部门进行的监督检査应当支持坊配合， 不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检査人员依法执行职务。 #（2022年）下列施工质量事故中，属于指导责任事故的有（）。A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体

30、倒塌C.负责人放松质量标准造成的质量事故D.负责人追求施工进度造成的质量事故E.浇筑混凝土操作者随意加水使强度降低造成的质量事故答案：C,D解析：指导责任事故: 指由于工程指导或领导失误造成的质量事。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业 ，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。正确答案：C、D关于建筑装饰装修工程高温施工环境温度控制的说法，正确的是( )。A.塑料门窗储存的环境温度应低于60B.抹灰环境温度不宜高于50C.粘贴饰面砖环境温度不宜高于45D.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35答案：D解析：2022版教材P13

31、2页3.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35；4.塑料门窗储存的环境温度应低于50；5.抹灰、粘贴饰面砖、打密封胶等粘接工艺施工，环境温度不宜高于35，并避免烈日暴晒。井口房和通风机房附近（ ）m内，不得有烟火或用火炉取暖。A.10B.20C.30D.40答案：B解析：P234-2371.防火要求（1）建设单位应结合生产、生活供水，建立消防管路系统，保证足够的消防用水。消防管路系统可以与防尘供水系统共用。（2）工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法。（3）每季度应对矿井消防管路及消防器材的设置情况进行一次检查。（4）生产和在建矿井必须制定井上、下防火措施。矿井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场

32、等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定。（5）新建矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑，必须用不燃性材料建筑。对现有生产矿井用可燃性材料建筑的井架和井口房，必须制定防火措施。（6）矿井必须设地面消防水池。地面的消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。（7）井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。风力发电设备安装前技术要求不包括（ ）。A.制定专项施工方案B.制定应急预案C.吊车机械要制定防倾倒措施D.要有防止风机设备损伤的针对性措施答案：B解析：2022版教材P97本题考查的是光伏与风力发电设备的安装技术要求。安装前应制定风力发电机的专项施工方案，明确根据

33、现场条件和风力发电机设备的特点，选择恰当的吊装机械，制定吊装方案，吊装机械要制定防倾倒措施，要有在吊装过程中防止风机设备损伤的针对措施。如果以近5 年承担过的单体工业、民用建筑工程建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩为( )。A、建筑面积2 万平方米以上的工程1 项B、建筑面积2 万平方米以下的工程2 项C、建筑面积1 万平方米以上的工程1 项D、建筑面积1 万平方米以下的工程2 项答案：C解析：二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩：近 5 年承担过下列 4 类中的 2 类工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。(1)地上 12 层以上的民用建筑工程 1 项或地上 811层的民用建筑工程 2 项；(2)高度 50 米以上的构筑物工程 1 项或高度 35 50 米（不含）的构筑物工程 2 项；(3)建筑面积 1 万平方米以上的单体工业、民用建筑工程 1 项或建筑面积 0.6 万1 万平方米（不合）的单体 I 业、民用建筑工程 2 项；(4)钢筋混凝土结构单跨 21 米以上（或钢结构单跨 24 米以上）的建筑工程 1 项或钢筋混凝土结构单跨 18 21 米（不含）（或钢结构单跨 2124 米（不含）的建筑工程 2 项。故选项 C 正确