21年二级造价工程师考试题库精选5节.docx

《21年二级造价工程师考试题库精选5节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级造价工程师考试题库精选5节.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年二级造价工程师考试题库精选5节21年二级造价工程师考试题库精选5节 第1节根据工程造价咨询企业管理办法，下列关于工程造价咨询企业的说法，不正确的有（）。A.工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核B.对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的裁决答案：D解析：本题目考核的是工程造价咨询企业的业务范围和咨询合同的履行。工程造价咨询业务范围包括：（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制。（

2、3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（5）提供工程造价信息服务等。某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A1100.00B1110.00C1111.00D1111.11答案：D解析：本题考查的是进口设备原价的构成及计算。运输保险费=（1000+100）1%/（1-1%）=11.11（万元），到岸

3、价=离岸价格+国际运费+运输保险费=1000+100+11.11=1111.11（万元）。关税完税价格为到岸价。根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T 50353-2022）规定，建筑物内设有局部楼层，局部二层层高 2.20m，其建筑面积计算正确的是（）。A.无围护结构的不计算面积B.无围护结构的按其结构底板水平面积计算C.有围护结构的按其结构底板水平面积计算D.无围护结构的按其结构底板水平面积的1/2计算答案：B解析：建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层高在 2.20m及以上的，应计

4、算全面积，结构层高在 2.20m以下的，应计算 1/2面积。施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（ ）万元。A.3B.5C.4D.6答案：C解析：施工单位可向业主索赔的人工费为(3+1)万元=4万元。通过有组织的气流流动，控制有害物的扩散和转移，保证操作人员呼吸区内的空气达到卫生标准，具有通风量小，控制效果好的优点的通风方式是（ ）A.稀释通风B.单向流通风C.均匀通风D.置换通风答案：B解析：关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A.项目总概

5、算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后答案：B解析：工程建设其他费用概算表。工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制（见表 3.2.8)。应按具体发生的工程建设其他费用项目填写工程建设其他费用概算表，需要说明和具体计算的费用项目依次相应在说明及计算式栏内填写或具体计算。填写时注意以下事项：1) 土地征用及拆迁补偿费应填写土地补偿单价、数量和安置补助费标准、数量

6、等，列式计算所需费用，填入金额栏。2) 建设管理费包括建设单位（业主 管理费、工程监理费等，按“工程费用X费率”或有关定额列式计算。3) 研究试验费应根据设计需要进行研究试验的项目分别填写项目名称及金额或列式计算或进行说明。(5) 单项工程综合概算表和建筑安装单位工程概算表。(6) 主要建筑安装材料汇总表。针对毎一个单项工程列出钢筋、型钢、水泥、木材等主要建筑安装材料的消耗量。项目成本计划的编制基础是项目（ ）。A.成本考核B.成本分析C.成本结算D.成本测算答案：D解析：成本测算是指编制投标报价时对预计完成该合同施工成本的测算；它是决定最终投标价格取定的核心数据。成本测算数据是成本计划的编制

7、基础，成本计划是开展成本控制和核算的基础；成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现，而成本核算又是成本计划是否实现的最后检查，成本核算所提供的成本信息又是成本分析、成本考核的依据；成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本测算与成本计划指明方向；成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。21年二级造价工程师考试题库精选5节 第2节(2022年)照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是()。A.经批准的投资估算B.经批准的设计概算C.经批准的施工图预算D.经批准的工程决算答案：B解析：设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资

8、的依据。设计概算投资应包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。按照国家有关规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程不能列人年度固定资产投资计划。根据建筑工程建筑面积计算规范GBT503532022，多层建筑物二层及以上楼层应以层高判断如何计算建筑面积，关于层高的说法，正确的是（ ）。A.最上层按楼面结构层上表面至屋面板结构层上表面的垂直距离B.以屋面板找坡的，按楼面结构标高至屋面板最高处标高之间的垂直距离C.有基础底板的按底板下表面至上层楼面结构标高之间的垂直距离D

9、.没有基础底板的按基础底面至上层楼面结构标高之间的垂直距离答案：A解析：本题考查的是建筑面积计算规则与方法。单层建筑物的高度指室内地面标高至屋面板板面结构标高之间的垂直距离；遇有以屋面板找坡的平屋顶单层建筑物，其高度指室内地面标高至屋面板最低处板面结构标高之间的垂直距离。建筑物最底层，从混凝土构造的上表面，算至上层楼板结构层上表面。分两种情况：一是有混凝土底板的，从底板上表面算起（如底板上有上反梁，则应从上反梁上表面算起）；二是无混凝土底板、有地面构造的，内部资料加QQ 599918668，最新题库考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 以地面构造中最上一层混凝土垫层或混凝土找平层上表面

10、算起。建筑物顶层，从楼板结构层上表面算至屋面板结构层上表面。建筑装饰涂料中，内墙涂料与地面涂料共同的要求有（ ）。A.透气性良好B.耐碱性良好C.施工方便，重涂容易D.抗冲击性良好E.耐水性良好答案：B,C,E解析：本题考查的是建筑装饰涂料。对内墙涂料的基本要求是：色彩丰富、细腻，调和、耐碱性、耐水性及耐粉化性良好，透气性良好，涂刷方便，重涂容易等。 对地面涂料的基本要求是：耐碱性良好，耐水性良好，耐磨性良好，抗冲击性良好，与水泥砂浆有好的粘接性能，涂刷施工方便、重涂容易等。措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。A.已完工程及设备保护费B.超高施工增加费C.大型机

11、械设备进出场及安拆费D.施工排水、降水费答案：A解析：本题考查的是土建工程工程量清单的编制方法。项（计算基础费率）：安全文明施工费、夜间施工增加、非夜间施工照明费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、地上、地下设施、建筑物、临时保护设施费、已完工程及设备保护费；采用综合单价计价：脚手架费（建筑面积、垂直投影面积）、混凝土模板及支架（撑）费（接触面积）、垂直运输费（建筑面积、日历天数）、超高施工增加费（超高部分的建筑面积）、大型机械设备进出场及安拆费（台次）、施工排水、降水费（成井，钻孔深度m；排水、降水，昼夜）。已完工程及设备保护费是以项为单位计价的措施项目费屋面防水工程应满足的要求是（）。A.结构

12、找坡不应小于3B.找平层应留设间距不小于6m的分格缝C.分格缝不宜与排气道贯通D.涂膜防水层的无纺布，上下胎体搭接缝不应错开答案：A解析：混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于 3%。保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平，并应留设分格缝，缝宽宜为 520mm，纵横缝的间距不宜大于 6m。找平层设置的分格缝可兼作排汽道。上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开，且不得小于幅宽的 1/3。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB 508542022，下列关于油漆、涂料、裱糊工程的叙述错误的是（ ）。A.筒子板油漆按没计图示尺寸以面积计算B.木间壁油漆按设计图示尺寸以单面外围面积计算C.衣柜油漆按设

13、计图示尺寸以油漆部分展开面积计算D.木地板油漆按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈的开口部分不计算答案：D解析：根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB 508542022，油漆、涂料、裱糊工程中，关于木材面油漆的工程量：木护墙、木墙裙油漆，窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线油漆，清水板条天棚、檐口油漆，木方格吊顶天棚油漆，吸声板墙面、天棚面油漆，暖气罩油漆的工程量均按设计图示尺寸以面积计算。木间壁、木隔断油漆，玻璃间壁露明墙筋油漆，木栅栏、木栏杆（带扶手）油漆按设计图示尺寸以单面外围面积计算。衣柜、壁柜油漆，梁柱饰面油漆，零星木装饰油漆按设计图示尺寸以油漆部分展开面积计算。木地板油漆、木地

14、板烫硬蜡面按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。关于柱的吊装，以下说法正确的有()。A.一般中、小型柱吊装时要绑扎一点B.旋转法起吊时柱所受震动较大C.滑行法起吊时柱子不受震动D.一般在起重机场地受限时才采用滑行法起吊E.应优先选用滑行法起吊答案：A,D解析：滑行法起吊时滑行过程中柱子受震动，旋转法起吊时柱吊升中所受拉动较小，只有起重机、场地受限时才采用滑行法起吊。21年二级造价工程师考试题库精选5节 第3节（）由梁式桥跨结构与墩台整体刚性相连而形成的结构体系。A.梁式桥B.拱式桥C.刚架桥D.悬索桥答案：C解析：本题考查的是道路、桥梁、涵洞工程的分

15、类、组成及构造。刚架桥是由梁式桥跨结构与墩台（支柱、板墙）整体刚性相连而形成的结构体系。关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关答案：B解析：本题考查的是工程决策和设计阶段造价管理概述。结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比）越小，设计方案越经济。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。

16、下列选项中， 属于预算定额的编制原则是（ ） 。A.社会平均先进 B.社会平均水平C.经济高效 D.公平公正答案：B解析： 预算定额的编制原则： 社会平均水平原则、 简明适用原则。对于严寒地区，常见的保温构造方法是在距离外墙周边()m的范围内设保温层。A.1B.1.5C.2D.3答案：C解析：在严寒地区的冬季，靠近外墙周边地区下土壤层的温度很低。因此，对这部分地面必须进行保温处理，否则大量的热能会由这部分地面损失掉，同时使这部分地面出现冷凝现象。常见的保温构造方法是在距离外墙周边2m的范围内设保温层下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达

17、到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之前的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：末端的调头时间，属于不可避免的无负荷工作时间，故A 错误；机械转移属于不可避免的中断工作时间，故C 错误；装车数量不足属于损失的工作时间，故D 错误。根据建设项目工程总承包合同示范为本（试行）GF-2022-2022，下列属于施工变更的是（）。A.对区域内标准高的调整B.对备品备件采购数量的调整C.发包人对竣工检验合格的项目重新进行竣工试验D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程答案：C解析：施工变更的范围包括：1）因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程

18、量的增减；2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；3）在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；4）发包人对竣工试验经验或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；6）上述变更所需的附加工作。预分支电缆一股有（ ）等几种形式。A.单芯大截面电缆B.四芯导线C.三相四线D.三相五线E.双芯导线答案：A,C,D解析：本题考查了电缆预分支电缆亦称母子电缆，一般有单芯电缆（一般为大截面）和三相四线、三相五线三种形式。21年二级造价工程师考试题库精选5节 第4节某一形状复杂的非金属试件，按工艺要求对其表面上开口缺陷进

19、行检测，检测方法应为（）。A.涡流检测B.磁粉检测C.液体渗透检测D.超声波检测答案：C解析：本题考查液体渗透检验的特点。液体渗透检验的优点是不受被检试件几何形状、尺寸大小、化学成分和内部组织结构的限制，也不受缺陷方位的限制，一次操作可同时检验开口于表面中所有缺陷。最主要的限制是只能检出试件开口于表面的缺陷，不能显示缺陷的深度及缺陷内部的形状和大小。故C选项正确。关于旋挖桩的湿作业成孔施工工序，正确的说法是（ ）。A.成孔清孔埋设护筒制备泥浆制安钢筋笼浇筑混凝土B.制备泥浆成孔清孔埋设护筒制安钢筋笼浇筑混凝土C.制备泥浆成孔埋设护筒清孔制安钢筋笼浇筑混凝土D.埋设护筒制备泥浆成孔清孔制安钢筋笼

20、浇筑混凝土答案：D解析：此题考查旋挖桩成孔。钻（冲）孔灌注桩和旋挖桩的湿作业成孔有以下施工工序:埋设护筒制备泥浆成孔清孔制安钢筋笼浇筑混凝土。(2022年)墙体为构造柱砌成的马牙槎，其凹凸尺寸和高度可约为()mm。A.60和345B.60和260C.70和385D.90和385答案：B解析：构造柱与墙体的连接。墙体应砌成马牙槎，马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm，高度不应超过300mm。某建设项目，业主将其中一个单项工程按照国家标准清单计价方式招标确定了中标单位，双方签订了施工合同，工期为6 个月，每个月分部分项工程项目和单价措施项目费用见表16-2。总价措施项目费用为12 万元（其中安全文明施工

21、费用6.6 万元），他项目费用包括暂列金额为10 万元，业主拟分包的专业工程暂估价为28 万元，总包服务费用按5计算，规费暂不计；增值税率为9。施工合同中有关工程款结算与支付的约定如下：1.开工前，业主向承包商支付预付款，包括扣除暂列金额和安全文明施工费用后的签约合同价的20以及安全文明施工费用的60。预付款在合同期的后3 个月从应付工程款中平均扣回。2.开工后.安全文明施工费用的40随工程进度款在第1 个月支付，其余总价措施费用在开工后的前4个月随工程进度款平均支付。3.工程进度款按月结算。业主按承包商应得工程进度款的90支付。4.其他项目费用按实际发生额与当月发生的其他工程款同期结算支付。

22、5.当分部分项工程工程量增加（或减少）幅度超过15时，应调整相应的综合单价调价系数为0.9（或1.1）。6.施工期间材料价格上涨幅度在超过基期价格5及以内的费用由承包商承担，超过5以上的部分由业主承担。7.工程竣工结算时扣留3的工程质量保证金，其余工程款一次性结清。施工期间。经监理人核实及业主确认的有关事项如下：1.第3 个月发生合同外零星工作，现场签证费用4 万元（含管理费和利润），某分项工程因设计变更增加工程量20（原清单工程量400，综合单价180 元/），增加相应单价措施费用1 万元，对工期无影响。2.第4 个月业主的专业分包工程完成，实际费用22 万元，另有某分项工程的某种材料价格比

23、基期价格上涨12（原清单中，该材料数量300，材料价格200 元/）。问题：1.该单项工程签约合同价为多少万元?业主在开工前应支付给承包商的预付款为多少万元?开工后第1 个月应支付的安全文明施工费工程款为多少万元?2.第3 个月承包商应得工程款为多少万元?业主应支付给承包商的工程款为多少万元?3.第4 个月承包商应得工程款为多少万元?业主应支付给承包商的工程款为多少万元?4.假设该单项工程实际总造价比签约合同价增加了10 万元，在竣工结算时业主应支付承包商的工程结算款应为多少万元?（计算结果有小数的保留3 位小数）答案：解析：1、（1）签约合同价=200+12+8+10+28（1+5）（1+9

24、）=282.746（万元）。（2）材料预付款=282.746-（10+6.6）（1+9）20=52.930（万元）；安全文明施工费预付款=6.6（1+9）60 90 =3.885（万元）；预付款合计=52.930+3.885=56.815（万元）。（3）第1 个月支付的安全文明施工费=6.6（1+9）4090=2.590（万元）。2、（1）分部分项工程费用=30 万元；措施项目费用=单价措施+其他总价措施：2+（12-6.6）4=3.35（万元）；现场签证=4 万元：设计变更增加费=40015180+400（20-15）1800.910000+1=2.404（万元）：第3 个月承包商应得工程款

25、=30+3.35+4+2.404（1+9）=43.332（万元）。（2）第3 个月业主应支付的工程款=43.33290=38.999（万元）。3、（1）分部分项工程费用=50 万元；措施项目费用=3+（12-6.6）4=4.35（万元）；专业分包费=22 万元；总包服务费=225=1.1（万元）；材料调值=300200（12-5）10000=0.42（万元）；第4 个月承包商应得工程款=（50+4.35+22+1.1+0.42）（1+9）=84.878（万元）；（2）业主应支付的工程款=84.87890-52.9303=58.747（万元）。4、实际造价=282.746+10=292.746（

26、万元）；应支付给承包商的工程结算款=292.746（1-90）-292.7463=20.493（万元）。下列不属于安装工程建设项目公用工程组成的是（）。A.废水处理回收用装置B.通信系统C.运输通道D.给水管网答案：A,C解析：公用工程项目组成包括：室内外工艺管网、给水管网、排水管网、供热系统管网、通风与空调系统管网；变配电所及其布线系统；通信系统及其线网。废水处理回收用装置属于辅助设施项目组成；运输通道属于按总图布置标示的工程组成。下列不属于概算指标编制依据的是（）。A.标准设计图纸B.施工图设计C.工程造价资料D.施工规范答案：B解析：概算编制的依据包括：1)现行的设计规范、施工验收技术规

27、范和各类工程预算定额；2)具有代表性的标准设计图纸和其他设计资料；3)现行的人工工资标准、材料价格、机械台班单价及其他的价格资料。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 50854-2022），关于管沟土方工程量计算的说法，正确的有（）。A、按管沟宽乘以深度再乘以管道中心线长度计算B、按设计管道中心线长度计算C、按设计管底垫层面积乘以深度计算D、按管道外径水平投影面积乘以深度计算E、按管沟开挖断面乘以管道中心线长度计算答案：B,C,D解析：本题考查的是土石方工程工程量。按设计图示以管道中心线长度计算；或按设计图示截面积乘以长度以体积计算。有管沟设计时，平均深度以沟垫层底面标高至交付施工场地

28、标高计算；无管沟设计时，直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均高度计算。21年二级造价工程师考试题库精选5节 第5节 如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人（ ）。A.不可以得到工期延长，也很难得到费用补偿B.不可以得到工期延长，可以得到费用补偿C.可以得到工期延长，也可以得到费用补偿D.可以得到工期延长，但很难得到费用补偿 答案：D解析：在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为共同延误。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则： (1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最

29、先发生的，即确定初始延误者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。(4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿 。在电气照明配管配线工程中，不可明配的管道有（）。A.钢管B.硬塑料管C.半硬塑料管D.电线管答案：C解析：本题考查的是建筑电气工程施工技术。钢管与电线管可以明配、暗配。硬

30、塑料管允许明、暗配。流体管、阻燃管等都属于半硬塑料管,规范规定半硬塑料管只适用于民用建筑的照明工程暗敷设，不得在高温场所和顶棚内敷设。规费中的社会保险费包括养老保险费、失业保险费和（）。A.财产保险费B.住房公积金C.医疗保险费D.危险作业意外伤害保险费答案：C解析：规费中的社会保险费包括：养老、失业、医疗、生育、工伤保险费。#地下市政管线按覆土深度分为深埋和浅埋两类，其分界线为（）。A.0.8mB.1.2mC.1.4mD.1.5m答案：D解析：本题考查的是。一般以管线覆土深度是否超过1.5m作为划分深埋和浅埋的分界线规定I 类砂的含泥量按质量计所占比例应（）。A.1.0%B.2.0%C.3.0%D.5.0%答案：A解析：某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性答案：C解析：本题考查的是工程造价信息及应用。区域性：建筑材料重量大、体积大、产地远离消费地点，运输量大费用高。建筑材料客观上尽可能就近使用，其信息的交换和流通往往限制在一定地域内。某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据合同法，违约方应支付违约金并（）。A.终止合同履行B.赔偿损失C.继续履行债务D.中止合同履行答案：C解析：当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。