2022监理工程师模拟试题7节.docx

《2022监理工程师模拟试题7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师模拟试题7节.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师模拟试题7节2022监理工程师模拟试题7节 第1节 单位工程质量验收合格的规定，包括（）A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等检验资料应完整D.观感质量应符合要求E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范 答案：A,B,C,D解析：单位(子单位)工程质量验收合格的规定包括：所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格：质量控制资料应完整；所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等的检验资料应完整：主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量应符合要求。关于解决争议的几种方法

2、说法正确的有（ ）A.调解是解决合同争议的最基本、最常见的最有效的方法B.在我国，仲裁实行一裁终局制度C.合同双方没有仲裁协议，当事人一方可以向人民法院提出起诉状D.调解灵活性大，程序较为简单E.争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼答案：B,C,D,E解析：协商是解决合同争议的最基本、最常见的最有效的方法。在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满答案：A,C,D,E解析：2022版教材P11本题考查的是委托代理关系终止的原因。委托代理关系终止的原因包括：（1）代理期间届满或者代理事

3、项完成；（2）被代理人取消委托或代理人辞去委托；（3）代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；（4）作为被代理人或者代理人的法人终止。某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装合同，与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商D按照建设单位(业主)与承包商A约定的合同金额的10%向承

4、包商A支付管理费，一切责任由承包商D承担。事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。1事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?2事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?若不正确，说明正确的做法。3根据建设工程质量管理条例的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?答案：解析：1事件1中，A公司的做法不符合国家有关法律的规定。A公司的行为属于非法转包行为，这是中华人民共和国招标投标法中禁止的行为。2事件2中，B公司向A公司提出的索赔不正确。正确做法：B公司就因A公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建

5、设单位提出索赔。3根据建设工程质量管理条例的规定，违法分包行为主要有以下几个方面：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。下列关于施工单位的安全责任的说法中，正确的有（）。A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位项目负责人负责制定安全生产规章制度和操作规程C.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.施工单位应当在施工组织设计中编

6、制安全技术措施和施工现场临时用电方案E.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费答案：A,C,D,E解析：考点:行政法规。选项B错误，施工单位项目负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。 下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（ ）。A.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长B.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零D.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点正确答案：D某公路工程项目为某省政府投资修建的重点项目，建设单位通过公开招标方式与

7、某施工单位签订了施工合同。施工合同采用公路工程标准施工招标文件（2022年版）合同条款。合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经监理工程师审核批准的施工总进度计划如下图所示。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30个台班。事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15个台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏

8、，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，监理工程师认为不妥。1.确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作E的总时差。答案：解析：1.初始计划的总工期=（3+4+2+3+5+3）个月=20个月。关键线路为ADF1-KM（或-0-00-11）。工作E的总时差=个月=2个月。根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起（）年内不得担任任何生

9、产经营单位的主要负责人。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：考点生产安全事故报告和调查处理条例相关内容。生产安全事故报告和调查处理条例第四十条规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。2022监理工程师模拟试题7节 第2节下列关于招标流程的相关说法正确的是（）。A.招标人收到的投标文件，在招标文件规定的开标时间前不得开启B.招标人必须委托招标

10、代理机构进行招标事宜C.招标人和投标人承担踏勘现场费用的一半D.招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续E.必须设定标底答案：A,D解析：2022版教材P40本题考查的是招标流程。选项B，招标人不具备自行组织招标能力条件的，应当委托招标代理机构办理招标事宜；选项C，投标人承担自己踏勘现场的费用；选项E，招标人根据招标项目的技术、经济特点和需要可以自主决定是否编制标底。发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质

11、，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。 （）采用“过程方法”，通过满足相关方要求提高相关方的满意程度。A.质量和(或)环境管理体系审核指南B.质量管理体系基础和术语C.质量管理体系业绩改进指南D.质量管理体系要求 答案：C解析：质量管理体系业绩改进指南(GBT19004-2022)应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其有效性和效率时，采用“过程方法”，通过满足相关方要求增强相关方满意度。建设工程监理大纲的内容包括（）。A.监理实施方案B.监理企业组织机构C.监理工作细则D.监理绩效考核标准答案：A

12、解析：2022版教材P 77监理大纲一般应包括以下主要内容：工程概述、监理依据和监理工作内容、建设工程监理实施方案、建设工程监理难点、重点及合理化建议。下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有（ ）。A、物价上涨原因B、设计原因C、业主原因D、施工原因E、客观原因答案：B,C解析：对偏差原因进行分析的目的是为了有针对性地采取纠偏措施，从而实现投资的动态控制和主动控制。纠偏首先要确定纠偏的主要对象，如上面介绍的偏差原因，有些是无法避免和控制的，如客观原因，充其量只能对其中少数原因做到防患于未然，力求减少该原因所产生的经济损失。对于施工原因所导致的经济损失通常是由承包人自己承担的，从投

13、资控制的角度只能加强合同的管理，避免被承包人索赔。所以，这些偏差原因都不是纠偏的主要对象。纠偏的主要对象是发包人原因和设计原因造成的投资偏差。根据建设工程质量管理条例，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时提出意见和建议B.要求设计单位改正C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告监理单位要求设计单位改正答案：A解析：考点:行政法规。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 在按费用构成要素划分的建筑安装工程费构成中，教育费附加属于（）A.规费B.措施费

14、C.直接费D.税金 答案：D解析：按费用构成要素划分时，建筑安装工程费中的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成，()除外。A.工程设计B.工程招标与设备采购C.生产准备和调试验收D.项目后评价答案：C解析：2022版教材P192-194本题考查的是工程咨询公司的服务对象和内容。阶段性服务是指工程咨询公司仅承担工程建设全过程服务中某一阶段的服务工作。一般来说，除了生产准备和调试验收之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。 采用实物法

15、编制单位工程施工图预算，在计算工程量之前，需列出计算工程量的分项工程项目名称，其主要依据是（ ）。A.设计概算文件B.施工图设计文件C.工程量计算规则D.施工组织设计文件E.预算定额正确答案：BDE2022监理工程师模拟试题7节 第3节既是决定着单位时间的资源供应量，又是区别流水施工组织方式的特征参数是（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.施工过程答案：B解析：本题考查的是流水施工参数。流水节拍决定着单位时间的资源供应量，同时，流水节拍也是区别流水施工组织方式的特征参数。可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是( )。A、实物法B、分项详细估算法C、单价法D、综

16、合指标法答案：A解析：实物量法编制施工图预算的步骤与预算单价法基本相似，但在具体计算人工费、材料费和施工机具使用费及汇总3种费用之和方面有一定区别。实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是( )。A实施B转换C输出D反馈E对比在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是（ ）。实施转换输出反馈对比正确答案：BDE监理实施细则的编制由（）负责。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.总监理工程师代表答案：B解析：考点:“项目监

17、理机构各类人员基本职责”。根据建设工程监理规范GBT 503192022，专业监理工程师应履行下列职责：参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；参与审核分包单位资格；指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；处置发现的质量问题和安全事故隐患；进行工程计量；参与工程变更的审查和处理；组织编写监理日志，参与编写监理月报；收集、汇总、参与整理监理文件资料；参与工程竣工预验收和竣工验收。因此，本题的正确答案为B。项目监理机构内

18、部组织关系的协调包括（ ）。A.在目标分解的基础上设置组织机构B.明确规定每个部门的目标、职责和权限C.事先约定各个部门在工作中的相互关系D.实事求是地进行绩效评价E.建立信息沟通制度答案：A,B,C,E解析：施工图设计文件审查的主要内容包括（）。A.专项施工方案B.是否符合工程建设强制性标准C.开工报告D.地基基础和主体结构的安全性E.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字答案：B,D,E解析：考点:工程建设程序。施工图设计文件审查的主要内容包括：(I)是否符合工程建设强制性标准；(2)地基基础和主体结构的安全性；(3)勘察设计企业和注册执业人员以及相

19、关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；(4)其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。 建设工程监理规范规定，监理资料的管理应由( )。A总监理工程师负责，并指定专人具体实施B专业监理工程师负责C专业监理工程师指定的专人负责实施D资料员负责正确答案：A在工程建设过程中，影响实际进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.材料供应时间不能满足要求B.不能及时提供施工场地条件C.不明的水文气象条件D.计划安排不周密，组织协调不力答案：B解析：本题考查的是影响进度的因素分析。业主因素如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施

20、工承包单位或材料供应商付款等。2022监理工程师模拟试题7节 第4节根据建筑法，工程监理人员认为工程施工不符合()的，有权要求建筑施工企业改正。A.建设单位要求B.工程设计要求C.施工技术标准D.施工组织设计E.合同约定答案：B,C,E解析：第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单

21、位改正。工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经（）会签确认后方可实施。A、建设单位B、监理单位C、总体设计单位D、施工单位答案：C解析：对于专业性较强或有行业专门资质要求的项目，目前的通行做法是委托专业设计单位，或由具有专业设计资质的施工单位出具深化设计图纸，由设计单位统一会签，以确认深化设计符合总体设计要求，并对于相关的配套专业能否满足深化图纸的要求予以确认。设计管理对于总体设计单位和深化图设计单位的横向管理很重要某市政工程，项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所 示，各工作可以缩短的时间及其增加的赶

22、工费如表6 -1所示，其中H、L分别为道路的路基、路面 工程。 1H工程施工的第一周，监理人员检查发现路基工程分层填土厚度超过规范规定，为保证工 程质量，总监理工程师签发了工程暂停令，停止了该部位工程施工。总监理工程师的做法是否正 确，并说明理由。总监理工程师在什么情况下可签发工程暂停令？2开工1周后，建设单位要求将总工期缩短2周，故请监理单位帮助拟定一个合理赶工方案以 便与施工单位洽商，请问如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费 用最少？说明步骤和理由。3建设单位依据调整后的方案与施工单位协商，并按此方案签订了补充协议，施工单位修改 了施工总进度计划。在H、L工作施工

23、前，建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m。 请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周（设工程量按单位时间均值增加）?对修改后的 施工总进度计划的工期是否有影响？为什么？4施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化，导致I、J、K、N四项工作分别拖延1周，为 确保工程按期完成，须支出赶工费。如果该项目投入使用后，每周净收益5.6万元，从建设单位角 度出发，是让施工单位赶工合理还是延期完工合理？为什么？ 答案：解析：1总监理工程师的做法是正确的。理由：为了保证工程质量，总监理工程师可以进行停工处理。总监理工程师在下列情况下可以签发工程暂停令：(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂

24、停施工；(2)为了保证工程质量而需要进行停工处理；(3)施工出现了安全隐患，总监理工程师认为必要停工以消除隐患；(4)发生了必须暂时停止施工的紧急事件；(5)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。2在本施工进度计划中，关键工作为A、C、G、J、M，应选择关键工作作为压缩对象；又因为压缩 工作G、M增加的赶工费用为最低和次低，并且均可压缩一周，压缩之后仍为关键工作，因此应分别 将分部工程G、M各压缩1周。具体步骤如下：(1)确定网络计划的计算工期和关键线路； (2)按要求工期计算应压缩的时间； (3)选择应缩短持续时间的关键工作（从需增加的费用最少的关键工作开始）； (4)将所选定的关

25、键工作的持续时间压缩到最短，并重新确定计算工期和关键线路。3(1)建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m时，H工作从8周延长到1 2周，L 工作从2周延长到3周。(2)对修改后的施工总进度计划的工期不会产生影响。理由：工作的延长没有超过总时差。4在I、J、K、N四项工作中，只有J工作为关键工作，其他三项工作都有大于1周的总时差，所 以I、K、N多延长1周不会影响计划工期，只有J工作延长1周，总工期将延长1周。若将J工作的 持续时间缩短1周，只需增加赶工费2万元，小于项目投入使用后的净收益5.6万元，因此让施工 单位赶工合理。具体分析如下：关键线路为持续时间最长的线路，本题的关键线

26、路为：A、C、G、J、M。其中，I、J、K、N四项工作各自拖延1周的影响如下：(1)1的总时差为4周。2-3-6-10的线路与2-5 -8 -10的线路完全平行，两者时间之差 就是I的总时差：(9+7+12) -(7+5 +12) =4（周）。(2)K的总时差为1 3周。 8-10-11的线路与8-11的线路完全平行，两者之差就是K的总 时差：12 +7 -6 =13（周）。(3)N的总时差为9周。 8-10-11的线路与8-9-11的线路完全平行，两者之差就是N的 总时差：12 +7 -10 =9（周）。(4)J工作在关键线路上，拖延1周，会影响总工期1周。本案例第1题主要考查监理工程师的权

27、限及工程暂停令的签发条件。本案例第2题主要考查网络计划的优化。本案例第3题主要考查增加工作对后续工作和工期的影响。本案例第4题主要考查压缩工期时的费用计算。在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是（）。A.提高投资估算的合理性和准确性B.准确分解投资限额数量C.多层次控制设计工作D.合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程答案：A解析：提高投资估算的合理性与准确性是进行限额设计目标设置的关键环节，特别是各专业、各单位工程或分部、分项工程如何合理划分，分解到的限额数量的多少，设计指标制定的高低等都将约束项目投资目标的实现，都将会对项目的建造标准、使用功能、工程质量等方方面面产生影响

28、。由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法答案：D解析：由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用概算指标法编制概算。概算指标是比概算定额更综合和简化的综合造价指标，一般以单位工程或分部工程为对象，包括所含的分部工程或分项工程，完成某计量单位的单位工程或分部工程所需的直接费用。下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的技术措施有()A、审查施工单位

29、提交的进度计划B、建立工程进度报告制度C、协调进度计划与合同工期之间的关系D、应用网络计划技术控制工程进度E、协助施工单位编制施工组织设计答案：A,D解析：进度控制的技术措施主要包括：审查承包商提交的计划，使承包商能在合理的状态下施工；编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。工程网络计划资源优化的目标是（）。A.在工期保持不变的条件下使资源需用量尽可能均衡B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变C.在工期最短的条件下使工程总成本最低D.寻求工程总成本最低时的工期安排答案：A解析：网络计划的资源

30、优化分为两种： “资源有限，工期最短”在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程。“工期固定，资源均衡”在工期保持不变的条件下，使资源需要尽量可能均衡的过程。某项目设备工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为()万元。A.4000B.4200C.4300D.4420答案：B解析：2022监理工程师模拟试题7节 第5节下列选项中，不属于工程初步设计质量管理主要工作内容的是（ ）。A.施工单位的选择B.起草设计任务书C.起草设计合同

31、D.分阶段设计审查答案：A解析：工程初步设计质量管理的主要工作内容包括：(1)设计单位选择；(2)起草设计任务书；(3)起草设计合同；(4)质量管理的组织；(5)设计成果的审查。投标人须知中的附表格式包括（）。A.投标函格式B.开标记录表格式C.问题澄清通知书格式D.中标通知书格式E.合同协议书格式答案：B,C,D解析：本题考查的是工程施工招标程序。附表格式包括四项，开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人( )。A.组织工程建设B.策划工程项目C.负责生产经营D.承担投资风险答案：D解析：2022版教材P6-7项目法人责

32、任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。(2022年)某工程计划进度与实际进度如图所示，图中表明该工作（ ）。A.在第1周内按计划正常进行B.在第2周末拖欠5%的任务量C.在第3周后半周未按计划进行D.在第5周内实际进度拖后5%E.截止检查日期实际进度拖后答案：A,C,E解析：本题考查的是横道图比较法。选项B，在第2周末超前5%的任务量；选项D，在第5周内实际进度超前5%。项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令属于项目监理机构组织形式中（）的特点。A.矩阵制组织形式B.职能制组织形式C.直线制组织形式D.直线职能

33、制组织形式答案：C解析：本题考查的是项目监理机构组织形式。直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门下列描述中不属于资格评审的是（）。A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求答案：C解析：考核工程勘察设计的评标。资格评审因素和评审标准主要包括：审査投标人营业执照和组织机构代码证；资质要求；财务要求；业绩要求；信誉要求；项目负责人；其他主要人员；其他要求；联合体投标人；不存在禁止投标的情形等各项内容是否符合投标人须知的规定。参见教材P36。供电线路架设应遵循原则错误的是（ ）A.高压在上、

34、低压在下B.干线在上、支线在下C.照明线在上、动力线在下D.动力线在上、照明线在下答案：C解析：供电线路架设应遵循“高压在上、低压在下，干线在上、支线在下，动力线在上、照明线在下”的原则。某工程双代号网络计划如图所示， 其中 E 工作的最早开始时间和最迟开始时间是（）。A.3 和 5B.3 和 6C.4 和 5D.4 和 6答案：C解析：2022监理工程师模拟试题7节 第6节关于抵押的说法，正确的有()A、抵押不转移抵押物的占有B、抵押人不再负有保管抵押物的义务C、抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D、抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E、抵押人转让抵

35、押物应告知受让人转让物已抵押答案：A,D,E解析：抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况。否则，该转让行为无效。根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格的（）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%答案：A解析：本题考查的是合同价款约定内容。在合同中应对双方应承担的风险进行明确的界定，如一般会约定主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3%以内，其他材

36、料价格涨幅在投标报价时的5%以内，由承包商承担其涨价风险，当超出该额度时，应允许其进行价格的调整。工程变更如果涉及结构主体安全时，该工程变更还要按有关规定报送（ ）及管理部门进行审查与批准。A.建设单位上级主管部门B.当地质检部门C.建设行政主管部门D.施工图原审查机构答案：D解析：2022版教材P144-145如果变更涉及项目功能、结构主体安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查机构及管理部门进行审查与批准。下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合

37、体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议答案：C解析：发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。 施工中遇到冰雹、台风等异常恶劣的气候条件造成的停工属于 ( )A.不可原谅的延期B.承包人应承担的风险责任C.可原谅并给予补偿利润的延期D.可原谅但不给予补偿利润的延期 答案：D解析：一般的气候条件属于承包人的风险责任，但异常不利的气候条件属于业主应承担相应风险的范围，不能按期竣工的，应合理延长工期，但发包人不补偿利润。 下列关于设计施工总承包合同的说

38、法错误的是 ( )A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔 答案：B解析：采用设计施工总承包可以缩短建设周期，由于承包人对项目实施的全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后即可开始该单位工程的施工。设计与施工在时间上可以 进行合理的搭接，缩短项目实施的总时间。下列（）不属于PMBOK总体框架的基本过程组。A.启动过程组B.计划过程组C.监控过程组D.操作过程组答案：D解析：本题考查重点是“PMBOK总体框架的五个基本过程组”。PMBOK将项目管理活动归结为五个基本过程组，即：启动、计划、执行、监

39、控和收尾。项目作为临时性工作，必然以启动过程组开始，以收尾过程组结束。项目管理的集成化要求项目管理的监控过程组与其他过程组相互作用，形成一个整体。因此，本题的正确答案为D。建设工程设计准备工作阶段主要包括（）。A、确定规划设计条件 B、提供设计基础资料 C、分析进度偏差影响 D、选定设计单位、商签设计合同 E、咨询设计审批答案：A,B,D解析：本题考查的是设计进度控制分阶段目标。设计准备工作阶段主要包括：确定规划设计条件；提供设计基础资料；选定设计单位、商签设计合同。参见教材P112。2022监理工程师模拟试题7节 第7节下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（）。A.工程的所在位置B.

40、项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧迫程度答案：B,C,E解析：影响合同价格方式选择的因素有：项目的复杂程度；工程设计工作的深度；工程施工的难易程度；工程进度要求的紧迫程度。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。A.行为B.事件C.客观事实D.法律事实答案：D解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的产生、变更、消灭。合同法律关系并不是由建设法律规范本身产生的，只有在具有一定的情况和条件下才能产生、变更和消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。监理机构向建设单

41、位提交的勘察成果评估报告内容包括（）。A.勘察工作概况B.勘察方案的完成情况C.勘察报告编制深度D.存在的问题及建议E.评估结论答案：A,C,D,E解析：2022版教材P95-96勘察成果评估报告应包括下列内容：勘察工作概况；勘察报告编制深度、与勘察标准的符合情况；勘察任务书的完成情况；存在问题及建议；评估结论。下列内容中，属于项目监理机构在施工阶段质量控制任务的有（）。A.审查施工组织设计B.严格进行工程计量和付款控制C.处置工程质量问题D.协助建设单位做好施工现场准备工作E.组织工程预验收答案：A,C,D,E解析：本题考查的是目标控制。为完成施工阶段质量控制任务，项目监理机构需要做好以下工

42、作：协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场；审查确认施工总包单位及分包单位资格；检查工程材料、构配件、设备质量；检查施工机械和机具质量；审查施工组织设计和施工方案；检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境；控制施工工艺过程质量；验收分部分项工程和隐蔽工程；处置工程质量问题、质量缺陷；协助处理工程质量事故；审核工程竣工图，组织工程预验收；参加工程竣工验收等。选项B属于施工阶段建设工程造价控制的任务。在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中最迟开始时间与

43、最早开始时间相差最小D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点E.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大答案：A,C解析：可以利用相邻两项工作之间的时间间隔来判定关键线路。即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。关键线路上的工作即为关键工作，关键工作的总时差最小。判断质量分布状态，当生产条件正常时，如下图所示，所具有的特征有（）。A.中间高 B.两侧低 C.左右接近对称 D.中间为最大值 E.左侧值最小答案：A,B,C解析：本题考查的是常用的数理统计方法与工具。判断质量分布状态当生产条件正常时，直方图应该是中间高、两侧低、左右接近对

44、称的正常型图形。下列关于建设工程质量特性的表述中，正确的是()A、评价方法的特殊性B、终检的局限性C、与环境的协调性D、隐蔽性答案：C解析：建设工程质量的特性主要表现在六个方面：适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性、与环境的协调性。A、B、D三项都是工程质量的特点，只有C属于建设工程质量的特性.一六方面内容之一。建设工程质量的特性和工程质量的特点是两个不同的概念。某高速公路建设项目，建设单位分别与土建和机电设备安装单位签订了土建、机电设备安装工程施工合同。按有关规定，建设单位委托某监理单位承担该建设项目施工监理工作，并与之签订了施工监理合同。监理合同签订后，总监理工程师主持编制了项目监理计划

45、，提出了质量目标控制措施如下：（1）熟悉质量控制依据和文件；（2）确定质量控制要点，落实质量控制手段；（3）完善职责分工及有关质量监控制度，落实质量控制责任；（4）对不符合合同规定质量要求的工程，拒签支付证书；（5）审查施工单位提交的施工组织设计和施工方案。在监理计划中规定，监理工作所需要的测量、检测试验仪器设备向施工单位借用，如不能满足需要，指令施工单位提供。该建设项目正式施工之前，土建及设备安装单位都编制了相互协调的进度计划，进度计划已获得监理机构的批准。土建工程施工完成后，设备安装单位按计划将设备安装材料及设备运进施工现场。经检测发现由土建施工单位施工的设备基础预埋螺栓位置有18%的偏移过大，无法安装设备，须返工处理，设备安装工作因基础返工而受到影响，由此造成安装单位的经济损失。5.对于设备预埋螺栓位置偏移过大的质量问题，监理单位是否应承担责任？为什么？答案：解析：5.对于预埋螺栓位置偏移过大的质量问题监理单位应承担失职责任。因为基础施工过程中的每一道工序及施工完成后，都要经现场监理工程师的检查、验收，但现场监理未能及时发现质量问题，属于监管不到位，应负监理失职责任。