21年一级建造师考试历年真题精选8卷.docx

《21年一级建造师考试历年真题精选8卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年一级建造师考试历年真题精选8卷.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年一级建造师考试历年真题精选8卷21年一级建造师考试历年真题精选8卷 第1卷 （四）背景资料：A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程：工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目；双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付：并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中某措施项目，A公司报价100万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为180万元，A公司拟向业主提出索赔。业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程，A公司审查了B公司的资质后，与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于B公司操作人员违章作业，损坏通讯光

2、缆，造成大范围通讯中断，A公司为此支付了50万元补偿款。A公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任（规定违约金为合同价款的5）并交付了50万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A公司认为对方违约，计划提出索赔。建设 工程教 育网提 供施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠A公司工程款，经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。问题：1在投标报价阶段，为既不提高总价且不影响中标，又能在结算时得到更理想的效益，组价

3、以后可以做怎样的单价调整？A公司就措施项目向业主索赔是否妥当？说明理由。2本工程是什么方式的计价合同？它有什么特点？3A公司应该承担B公司造成损失的责任吗？说明理由。4A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求？并计算相应索赔额。5背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定？6对业主拖欠工程款的行为，A公司可以对业主提起诉讼吗？说明原因。如果业主拒绝支付工程款，A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题？正确答案：1（本小题7分）能够早日收回工程款（1分）的项目（如灌注桩等）预计今后工程量会增加的项目（1分），没有工程量只填单价（1分）的项目可以适当提高单价（1分）：对于后期项目（1分）、工程量

4、可能减少的项目（1分）可适当降低单价（1分）。建设 工程教 育网提供应该（1分）。措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中（1分）。2（本小题4分）本工程为单价合同（2分），单价合同的特点是单价优先（1分），工程量清单中数量是参考数量（1分）。3（本小题4分）应该（1分）。因为总包单位对分包单位承担连带责任（3分），A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。4（本小题5分）（1）支付违约金并返回定金（选

5、择违约金条款），索赔额为502=100万元（2分）：（2）双倍返还定金（选择定金条款），索赔额为4005+50=70万元（3分）。5（本小题5分）如果合同中有类似价格，则参照采用（2分）；合同中没有适用价格又无类似价格，由承包方提出适宜的变更价格（1分），计量工程师批准执行（1分）。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理（1分）。6（本小题5分）建设工程教 育网提 供A公司不能对业主提起诉讼（1分）。因为双方在合同中约定了仲裁的条款（2分），不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁（1分），如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行（1分）。 根据防洪法，在水工程保

6、护范围内禁止从事的活动包括( )。A.爆破B.打井C.采石D.取土E.植树正确答案：ABCD已知年名义利率为10%，每季度计息1次，复利计息，则年有效利率为（ ）。A. 10.47%B. 10.38%C. 10.25%D. 10.00 %答案：B解析：2022年建设工程经济真题第54题#施工单位承建了一座高架桥，该桥上部结构为30m跨径的预应力小箱梁结构，共120片预制箱梁。施工合同签订后，施工单位根据构件预制场的布设要求，立即进行了箱梁预制场的选址和规划，并编制了梁场布置方案，在报经企业技术负责人审批后实施，方案要求在梁板预制完成后，移梁前应对梁板喷涂统一标识，包括预制时间、梁体编号等内容，

7、预制场平面布置示意图见图1：图1预制场平面布置示意图预制场设5个制梁台座（编号15），采用一套外模、两套内模。每片梁的生产周期为10天，其中A工序（钢筋工程）2天，B工序（模板安装、混凝土浇筑、模板拆除）2天，C工序（混凝土养生、预应力张拉与移梁）6天。5个制梁台座的制梁横道图见图2。箱梁预制前，施工单位对底模板设置了预拱度。在进行第25号箱梁预制时，为了选择预应力筋张拉时机，在箱梁混凝土浇筑时，试验人员甲在施工同步取样，并对取样试块按照实验室标准条件掩护，严格按照测定的试块强度做为预应力筋的张拉强度。但是张拉完成后发现该预制梁预拱度出现了较大的偏差。问题：1、三个区各是什么？2、T梁上还应喷

8、涂什么标识？拌合站标识有哪些？3、计算最短流水施工工期4、梁场方案审批方式正确吗？5、分析25号箱梁预拱度出现较大偏差的原因。答案：解析：1、D制梁区；E存梁区；F材料加工区。2、（1）T梁上还应喷涂：张拉时间、施工单位、部位名称。（2）拌合站标识：拌合站简介牌、混凝土配合比牌、材料标识、操作规程、消防保卫牌、安全警告警示牌。3、首先这里需要明白的是“预制场设5个制梁台座（编号15），采用一套外模、两套内模。”，那也就是说每5个梁采用一个台座，那需要周转台座的次数是120/5=24。每次用一次台座就需要18天，故最短流水施工工期是24*18=432天。4、不正确。编制了梁场布置方案，应报经监理

9、工程师审批后实施。5、这里主要考查钢筋混凝土预拱度出现偏差的原因。用标准养护的混凝土试块弹性模量作为施加张拉条件，当标准养护的试块强度达到设计的张拉强度时，由于梁板养护条件不同，其弹性模量可能尚未达到设计值，导致梁的起拱值大。下列属于强制性标准的行业标准是( )。A.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准B.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准D.工程建设重要的通用的信息技术标准E.工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准答案：A,B,C,E解析：2022版教材P292 /

10、 2022版教材P291 工程建设行业标准也分为强制性标准和推荐性标准 。下列标准属于强制性标准 ：（ 1 )工程建设勘察、规划 、设计、施工 （ 包括安装 ）及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准 ；（ 2 ) 工程建设行业专用的有关安全 、卫生和环境保护的标准 ；（ 3 )工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号 、量与单位和制图方法标准 ；（ 4 ) 工程建设重要的行业专用的试验 、检验和评定方法等标准 ；（ 5 ) 工程建设重要的行业专用的信息技术标准 ；（ 6 ) 行业需要控制的其他工程建设标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准 。单层横向全宽挖掘法适用于挖掘（）的土

11、质路堑。A.浅且短B.深且短C.长且一侧型壁较薄D.深且长答案：A解析：单层横向全宽挖掘法：该方法适用于挖掘浅且短的路堑。关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（）。2022A、分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行 B、住宅工程质量分户验收表要作为住宅质量保证书的附件一同交给住户 C、住宅工程质量分户验收表需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字 D、分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收答案：B解析：本题考查的是竣工质量验收的标准。选项A，正确的说法应为“在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上，在住宅工程竣工验收前，建设单位应组织施工、监理等单位，依据国家有关工程质量验收标准

12、，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收”；选项C，正确的说法应为“每户住宅和规定的公共部位验收完毕，应填写住宅工程质量分户验收表，建设单位和施工单位项目负责人、监理单位项目总监理工程师要分别签字”；选项D，正确的说法应为“住宅工程质量分户验收的内容主要包括：（1）地面、墙面和顶棚质量；（2）门窗质量；（3）栏杆、护栏质量；（4）防水工程质量；（5）室内主要空间尺寸；（6）给水排水系统安装质量；（7）室内电气工程安装质量；（8）建筑节能和采暖工程质量；（9）有关合同中规定的其他内容”。参见教材98。 下列给排水管道和燃气管道安装要求中，符合规范规定的有（ ）。A严禁生活饮用

13、水管道与大便器（槽）直接连接 B严禁燃气引入管道穿过建筑物基础 C当水平燃气管道不得不穿过卧室时，必须焊接并加套管 D燃气管道的立管可以敷设征浴室或厕所中 E排水管道不得布置在食堂操作位置的上方，无法避免时应采取防护措施正确答案：ACE 传输系统的硬件组成包括( )。A.线路接口设备B.计费系统C.交叉连接设备D.传输媒介E.交换节点设备 答案：A,C,D解析：传输系统为信息的传输提供传输信道，并将网络节点连接在一起。其硬件组成应包括:线路接口设备、传输媒介、交叉连接设备等。21年一级建造师考试历年真题精选8卷 第2卷关于安全技术交底内容及要求的说法，正确的有（）。A、内容中必须包括事故发生后

14、的避难和急救措施B、项目部必须实行逐级交底制度，纵向延伸到班组全体人员C、内容中必须包括针对危险点的预防措施D、定期向交叉作业的施工班组进行口头交底E、涉及“四新”项目的单项技术设计必须经过两阶段技术交底答案：A,B,C,E解析：教材P227本题考查的是安全技术交底。选项D，交底必须是书面形式的。出海拖航时，被拖船在限定航区内，为短途拖航，超越限制航区或在限制航区超过（ ）时为长途拖航。A. 50海里 B. 300海里C. 100海里 D. 200海里答案：D解析：下列支护方式中，不属于隧道初期支护的是（ ）。A.喷射混凝土B.喷锚支护C.管棚D.钢支护答案：C解析：2022版教材P241/2

15、022版教材P235初期支护有：1、喷射混凝土；2、锚杆；3、钢支撑；4、锚喷支护。关于进度调整的说法，正确的是（ ）。 A.根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整B.网络计划中某项工作进度超前，不需要进行计划的调整C.非关键线路上的工作不需要进行调整D.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，只需要考虑总工期的限制答案：A解析：网络计划的调整，可以定期进行，亦可根据计划检查的结果在必要时进行。 指出事件3中路堤质量检验实测项目哪个不正确？还需补充哪个实测项目？正确答案：不应该实测弯沉法。（2分）还应实测平整度。（2分）关于周转性材料消耗及其定额的说法，正确的是（）。2022真题A、定额

16、中周转材料消耗量应采用一次性使用量和摊销量两个指标表示B、周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关C、施工企业成本核算投标报价应采用周转性材料的一次使用量指标D、周转性材料的周转使用次数越多，则每周转使用一次材料的损耗越大答案：A解析：本题考查的是周转性材料消耗定额的编制。选项B，周转性材料消耗一般与：一次使用量、周转使用一次材料的耗损、周转使用次数和周转材料的最终回收及其回收折价四个因素有关。选项C，摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。选项D，损耗量与周转次数无关。根据2022 年8 月经修改后颁布的民事

17、诉讼法第58 条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（ ）。A.律师B.当事人的近亲属C.被推荐的公民D.基层法律服务工作者E.当事人所在单位答案：A,B,D解析：民事诉讼法58 条：下列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律 服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团 体推荐的公民。外商投资建筑业企业管理规定规定，外资建筑业企业超越资质许可的业务范围承包工程的，处()。A.工程合同价款2以上4以下的罚款B.工程合同价款5以上10以下的罚款C.工程合同价款2以上4以下的罚款并降低资质等级D.工程合同价款5以上10以下的罚款并吊销资质

18、证书答案：A解析：本题考核的是超越资质等级承揽工程应承担的法律责任。外商投资建筑业企业管理规定规定，外资建筑业企业超越资质许可的业务范围承包工程的，处工程合同价款2以上4以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。 居住用地的土地使用权出让最高年限为（ ）。A30年B50年C70年D100年正确答案：C21年一级建造师考试历年真题精选8卷 第3卷下面关于GPS天线安装要求正确的有( )。A.上方60范围内(至少南向45)应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于200mm的金属物体的水平距离不宜小于2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过

19、1E.在垂直方向与基站天线距离没有限制答案：C,D解析：1. GPS天线应安装在较空旷位置，上方90范围内(至少南向45) 应无建筑物遮挡。GPS天线离周围尺寸大于200mm 的金属物体的水平距离不宜小于1500mm。 2. GPS天线与通信发射天线在水平及垂直方向上的距离应满足工程设计要求。3. GPS天线应垂直安装，垂直度各向偏差应不超过1。4. 当安装两套GPS天馈系统时，应保证两个GPS天线间距符合设计规定。5. GPS天线应处在避雷针顶点下倾45保护范围内。电工测量仪器仪表分为电工测量指示仪表(直读仪表)和较量仪表两大类，下列不属于直读仪表的是（）。A.电压表B.电流表C.电位差计表

20、D.万用表答案：C解析：本题考核的是电工测量仪器仪表的分类。电工测量仪器仪表分为电工测量指示仪表(直读仪表)和较量仪表两大类。直读仪表，如电压表、电流表、钳形表、电能(度)表、万用表、兆欧表等都是指示仪表。较量仪表，如电桥、电位差计等。某住宅办公综合楼，占地面积 76314.60 ，地下 2 层，地上 15 层，建筑高度 62.5m，预制装配整体式结构，预制装配率：30%。建设单位依法进行公开招标，最终确定施工总承包单位 A 中标，双方签订了建筑工程施工总承包合同。主体结构剪力墙采用预制夹心保温剪力墙结构，施工单位制定了专项施工方案。方案要求其吊运及安装主要由塔式起重机完成，施工中对塔式起重机

21、进行安全检查。主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有 2 处（一处为短边尺寸250mm 的孔口，一处为尺寸 16002600mm 的洞口）安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改。在安装时，预制柱按照边柱、角柱、中柱顺序进行安装，预制梁和叠合梁、板按照先次梁、后主梁，先高后低的原则安装；预制构件钢筋采用钢筋套筒灌浆连接，采用压降法从上口灌注，从下口流出后应及时封堵，灌浆拌合物应在制备后 60min 内用完，每工作班应制作 1 组且不应少于 3 组边长为 70.7mm 的立方体试件，标养 28 天后进行抗折强度试验。1.建筑施工安全检查时，“塔式起重机”检查评定保证项目应包括

22、哪些？2.预制夹心保温剪力墙结构专项施工方案应包括哪些内容？3.针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。4.分别指出装配式混凝土建筑施工中的不妥之处。并写出正确做法。答案：解析：1.“塔式起重机”检査评定保证项目应包括：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用。2.预制夹心保温剪力墙结构专项施工方案内容宜包括：工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、 质量管理、信息化管理、应急预案等。3.（1）当非竖向洞口短边边长为 25-500mm 时，应采用承载力满足使用

23、要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止盖板移位；（2）当非竖向洞口短边边长大于或等于 1500mm 时，应在洞口作业侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭。（3）洞口盖板应能承受不小于 1kN 的集中荷载和不小于 2kN/ 的均布荷载，有特殊要求的盖板应另行设计。4.不妥之处一：预制柱按照边柱、角柱、中柱顺序进行安装；正确做法：预制柱按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装。不妥之处二：预制梁和叠合梁、板按照先次梁、后主梁，先高后低的原则安装；正确做法：预制梁和叠合梁、板按照先主梁、后次梁，先低后高的原则安装。不妥之处三：采用压降法从上口灌注，从下口流出后应及时封堵；正确

24、做法：采用压降法从下口灌注，从上口流出后应及时封堵。不妥之处四：灌浆拌合物应在制备后 60min 内用完；正确做法：灌浆拌合物应在制备后 30min 内用完。不妥之处五：每工作班应制作 1 组且不应少于 3 组边长为 70.7mm 的立方体试件，标养 28 天后进行抗折强度试验；正确做法：每工作班应制作 1 组且不应少于 3 组 40mm40mm160mm 的长方体试件，标养 28天后进行抗压强度试验某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责任。对此，下列说法正确的是()。A.王某

25、违约，应当承担违约责任B.王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任D.该合同内容违法，因此合同无效答案：D解析：2022版教材P139 / 2022版教材P138此题考核是无效合同。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。无效合同的特征是：（1 )具有违法性；（2 )具有不可履行性；（3) 自订立之时就不具有法律效力。在题干中，仿制专利产品属于违法行为，所以属于无效合同，至始至终都没有无效。综合爆破中的洞室炮主要包括（ ）。A：钢钎炮B：深孔爆破C：药壶

26、炮D：猫洞炮E：小炮答案：C,D解析：综合爆破一般包括小炮和洞室炮两大类。小炮主要包括钢钎炮、深孔爆破等钻孔爆破;洞室炮主要包括药壶炮和猫洞炮,随药包性质、断面形状和微地形的变化而不同。某在建工程施工过程中不慎引燃外墙保温材料发生重大事故，事后统计，死亡5人，重伤32人，直接经济损失1.2亿元，该事故为（ ）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案：D解析：2022教材P231 / 2022教材P233（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。巷道工程质量检查内容包括（）。A.标高、坡度和方向、起点、终点和连接点的坐标

27、位置B.中线和腰线及其偏差C.永久支护规格质量D.水沟的坡度、断面和水流畅通情况E.巷道内二氧化碳含量答案：A,B,C,D解析：按照规定，巷道工程检查内容和验收材料包括：(1)标高、坡度和方向、起点、终点和连接点的坐标位置；中线和腰线及其偏差；(2)永久支护规格质量；水沟的坡度、断面和水流畅通情况。二氧化碳含量是巷道空气状态，不属于巷道施工质量。 焊缝内在质量检测时，常用的无损检测方法有射线（x射线或射线）透视和（ ）。A磁粉探伤 B超声波探伤 C着色探伤 D金相试验正确答案：B地空数据链的技术采用地空数据链方式将（ ）与地面处理系统结合起来，实现对飞机实时跟踪和在线监控。A.导航设备B.监视

28、设备C.通信设备D.机载设备答案：D解析：21年一级建造师考试历年真题精选8卷 第4卷甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A、A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B、仲裁协议签订地的中级人民法院 C、仲裁协议签订地的基层人民法院 D、A仲裁委员会所在地的中级人民法院答案：D解析：教材P358仲裁协议的规定。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁

29、委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。飞机离场手续由（）来办理。A、空中交通服务报告室B、塔台管制室C、管理局调制室D、区域管制中心答案：A解析：某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得i2=15%、i3=16%对应的财务净现值分别为50万元和-20万元，则该项目的财务内部收益率为（ ）。A、12.75%B、12.83%C、15.69%D、15.71%答案：D解析：2022/2022版教材P25考点:财务内部收益率。工程经济中常规技术方案的财务净现值函数曲线在其定义域（-1i+

30、）内，随着折现率的逐渐增大，财务净现值由大变小，由正变负。本题中，该项目的财务内部收益率=15%+50/（50+|-20|）（16%-15%）=15.71%。估算建设项目设备购置费时，可直接作为设备原价的有（）（2022）A国产非标准设备成本价B国产标准设备出厂价C国产标准设备订货合同价D进口设备抵岸价E进口设备出厂价答案：B,C,D解析：某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（ ）。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定答案：

31、C解析：指示交付：合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。国际工程投标报价时，对于预计施工现场发生的办公费，正确的做法是（）。A、作为待摊费用摊入到工程量表的各计价分项价格中 B、作为待摊费单列并计入投标总标价 C、作为开办费单列并计入投标总报价 D、按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费答案：A解析：教材P305国际工程投标报价的组成。国际工程投标报价中现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等

32、后果的承担原则是（ ）。A.永久工程以及因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担B.承包人设备的损坏由承包人承担C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用D.承包人的停工损失由发包人承担E.不能按期竣工的，应合理延长工期答案：A,B,C,E解析：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担。永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因T.程损害造成的第兰者人员伤亡和财产损失由发包人承担。承包人设备的损坏由承包人承担。发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。承包人的停工损失由承包人承担

33、，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。根据关于全面推行河长制的意见，全面建立（ ）多级河长体系。A. 省B. 市C. 县D. 乡 E. 村答案：A,B,C,D解析：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于全面推行河长制的意见，全面建立省、市、县、乡四级河长体系。到2022 年底前全面建立河长制。根据电信建设管理办法，中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括( )。 A直接经济损失 B电信企业因中断电信业务向他人提出迁改电信设施的费用

34、C电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用 D因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费用 E电信企业自行采取措施防止再次中断电信业务的费用答案：A,C,D解析：中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括直接经济损失、电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用以及因中断电信 业务而向用户支付的损失赔偿费。21年一级建造师考试历年真题精选8卷 第5卷建设工程项目评标过程中，初步评审包括( )。A.投标资格审查B.计价方式C.组织结构D.优惠条件E.投标担保的有效性答案：A,E解析：2022教材P258 / 2022教材P255 初步评审主要是进行符合性审查，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要

35、求。审查内容包括:投标资格审查、投标文件完整性审查、投标担保的有效性、与招标文 件是否有显著的差异和保留等。某建设施工发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是（ ）。A.社会、经济原因B.技术原因C.管理原因D.人为事故和自然灾害原因答案：A解析：社会、经济原因：指引发的质量事故是由于社会上存在的不正之风及经济上的原因，滋长了建设中的违法违规行为，而导致出现质量事故。例如,边勘察、边设计、边施工的“三边”工程，屡见不鲜。 利率与社会平均利润率两者相互影响，（ ）。正确答案：A下列指标中，属于项目部施工成本考核的有（ ）。A.施工成本降低额B

36、.施工成本降低率C.施工生产总成本D.劳动力不均衡系数E.生产能力利用率答案：A,B解析：以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标，要加强公司层对项目经理部的指导，并充分依靠技术人员、管理人员和作业人员的经验和智慧，防止项目管理在企业内部异化为靠少数人承担风险的以包代管模式。施工企业必须为职工办理的保险是（ ）。A.意外伤害险 B.职业责任险C.工伤保险 D.财产险答案：C解析：某灌溉泵站装机功率为12000kW，装机流量为150m3/s，该站的工程规模为 （)A.大（1)型 B.大（2)型C.中型 D.小（1)型答案：B解析： 施工单位从事建设工程的施工，必须拥有（ ）。A质量

37、认证证书B资质证和安全生产许可证C资质证D安全生产许可证正确答案：B下列关于合同权利的转让说法不正确的是()。A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效B.债权人转让权利的，应当通知债务人C.最高额抵押的主合同债权可以转让D.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外答案：C解析：2022版教材P143 / 2022版教材P142该题主要考察的是：合同权利的转让依照法律规定不得转让的权利。我国一些法律中对某些权利的转让作出了禁止性规定。如担保法第61条规定，“最高额抵押的主合同债权不得转让。”合同法规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权

38、人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。需要说明的是，债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。在下列票据中，属于商业汇票的有（ ）。A.银行汇票 B.银行本票.C。支票D.银行承兑汇票 E.商业承兑汇票.答案：D,E解析：本题考核的是商业汇票的内容。商业汇票按其承兑人不同可以分为商业承 兑汇票和银行承兑汇票。21年一级建造师考试历年真题精选8卷 第6卷钻孔灌

39、注桩施工的主要工序有：埋设护筒、（ ）、（ ）、清底、钢筋笼制作、吊装、灌注水下混凝土等。A.钻孔，抽浆B.制备泥浆，钻孔C.稳固护筒，抽浆D.稳固护筒，制备泥浆答案：B解析：钻孔灌注桩施工的主要工序有：埋设护筒、制备泥浆、钻孔、清底、钢筋笼制作、吊装、灌注水下混凝土等。 机场且视助航工程专业承包企业资质等级为一级的标准有（ ）A.企业近5年承担过2项以上合同额2000万元以上的机场目视助航工程施工项目，工程质量合格B.企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称C.企业总工程师具有5年以上从事施工技术管理工作经历并具有相关专业高级职称D.企业有职称的工程技术人员不少于l2人E.

40、企业注册资本金800万元以上正确答案：AB某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险，在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的原因是（） A.短路、过电压 B.材料瑕疵C.机械结构不合理D战争、暴乱答案：D解析：下列对双代号网络计划的绘图规则的表述不正确的是（ ）。A.双代号网络图必须正确表达己确定的逻辑关系B.双代号网络图中允许出现循环回路C.双代号网络图中在节点之间不能出现带双向箭头或无箭头的连线D.双代号网络图中不能出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线答案：B解析：2022/2022教材P121（2）双代号网络图中，不允许出现循环回路。所谓循环回路是指从网络图

41、中的某一个节点出发，顺着箭线方向又回到了原来出发点的线路。以下关于热熔连接的叙述错误的是（ ）A在热熔连接组对前，应清理连接面及加热工具表面B熔接时两个对应的连接件应在同一轴线上C被连接的两管件厚度不一致对熔接无影响，不须做特殊处理D在保压时间、冷却时间内不得移动连接件或在连接件上施加任何外力答案：C解析：热熔连接（1）热熔连接是将两根聚乙烯管的配合面紧贴在加热工具上来加热，使平整的端面熔融，移走加热工具后，将两个熔融的端面紧靠在一起，在外力的作用下保持至冷却，使之连接。（2）在热熔连接组对前，应刮除表皮的氧化层，清除连接面和加热工具上的污物，连接端面应采用机械方法加工，以保证与管道轴线垂直，

42、与加热板接触紧密。施工前应对热熔连接的参数进行试验，在判定连接质量能够得到保证后，方可进行施工。（3）在组对时，两个被连接件的管端应分别伸出夹具一定长度，以校正两连接件使其在同一轴线上；当被连接的两管件厚度不一致时，应对较厚的管壁做削薄处理；承插连接时，插口的插入深度应符合规范要求。（4）在保压时间、冷却时间内不得移动连接件或在连接件上施加任何外力，使之得以形成均匀的凸缘，以获得最佳的熔接质量。信用政策不包括下列（ ）。A、信用期间B、信用标准C、现金折扣政策D、有代价信用答案：D解析：2022版教材P161 / 2022版教材P155二、信用政策的确定信用政策包括:信用期间、信用标准和现金折

43、扣政策。在建设工程项目实施阶段的策划工作中，对项目目标分析和再论证的主要工作内容不包括（ ）。A：项目功能分解B：编制项目总投资规划和投资目标论证C：编制项目建设总进度规划D：确定项目建设的规模和标准答案：D解析：根据水利建设工程文明工地创建管理办法（水精20223 号），获得“文明工地”可作为（ ）等工作的参考 依据。A. 建设市场主体信用评价B. 大禹奖评审C. 安全生产标准化评审D. 工程质量评定E. 工程质量监督答案：A,B,C解析：获得“文明工地”可作为水利建设市场主体信用、中国水利工程优质（大禹）奖和安全生产标准化评审的重要参考。根据公路施工企业信用评价规则，下列关于信用评价等级的

44、说法，错误的是（）。A、公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变 B、企业分立的，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原评价等级 C、企业合并的，按照合并前信用评价等级较高企业等级确定 D、联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定答案：C解析：教材P439公路建设市场管理的相关规定。公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变。企业分立的，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原评价等级。企业合并的，按照合并前信用评价等级较低企业等级确定。联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定。故在这里选项C是错误的。21年一级建造师考试历年真题精选8卷 第7卷下列项目

45、决策阶段策划工作中，不属于决策阶段经济策划的是（）。A.项目建设成本分析B.融资方案的深化分析C.项目效益分析D.编制资金需求量计划答案：B解析：2022/2022教材P32经济策划其主要工作内容包括：（1）项目建设成本分析；（2）项目效益分析；（3）融资方案；（4）编制资金需求量计划。机电工程中常用的气体绝缘材料包括（）。A.六氟化硫B.二氧化碳C.氮气D.空气E.二氧化硫答案：A,C,D,E解析：2022版教材P19 / 2022版教材P103.气体介质绝缘材料：在电气设备中，气体除可作为绝缘材料外，还具有灭弧、冷却和保护等作用，常用的气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫等。大中型

46、工程项目把项目总施工成本最后分解到()中。A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程答案：D解析：2022/2022教材P80 本题考察的是按施工项目组成编制施工成本计划的方法。大中型工程项目通常是由若干个单项工程构成的，而每个单项工程包括了多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程所构成。因此，首先要把项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中。作为间接的原因，事故潜在的不安全因素，组织管理上的缺陷包括（）的缺陷。A.技术上B.机构上C.教育上D.生理上E.心理上答案：A,C,D,E解析：2022教材P233 / 2022教材P231组织管理上

47、的缺陷，也是事故潜在的不安全因素，作为间接的原因共有以下方面：(1) 技术上的缺陷。(2)教育上的缺陷。(3)生理上的缺陷。(4)心理上的缺陷。(5)管理工作上的缺陷。(6)学校教育和社会、历史上的原因造成的缺陷。建设工程项目质量控制系统按控制原理可分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中 在质量控制计划系统中需要确定的内容包括（ ）。 A.建设标准 B.质量方针 C.质量总目标及其分解D.合同关系 E.质量控制界面答案：A,B,C解析：建设工程项目质量控制系统总目标的分解,是根据控制系统内工程项目的分解结构，将工程项目的建设标准和质量总体目标分解到各个责任主体，明示于合同条件，由各责任主体制

48、定出相应的质量计划，确定其具体的控制方式和控制措施。 项目全寿命管理中，项目决策阶段的管理被成为（ ）A决策管理B实施管理C开发管理D组合管理正确答案：C（2022年真题）在国际工程报价中,投标人为了既不提高总报价,又能在结算中获得更理想的经济效益,运用不平衡报价法时,可以适当偏高报价的有( )。A.能早日结账收款的工程项目B.预计不可能完全实施的早期工程项目C.经核算预计今后工程量会增加较多的项目D.预计工程量可能减少的后期工程项目E.因设计图纸不明确可能导致工程量增加的项目答案：A,C,E解析：P315-317一般可以在以下几个方面考虑采用不平衡报价法。 1.能够早日结账收款的项目(如开办费、土石方工程、基础工程等)可以报得高