2022招标师考试真题及详解7章.docx

《2022招标师考试真题及详解7章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022招标师考试真题及详解7章.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022招标师考试真题及详解7章2022招标师考试真题及详解7章 第1章货物的质量可以通过标准的设定加以体现，标准一般可分为()。A、国际标准B、国内标准C、加工标准D、工程标准E、生产标准答案：A,B解析：货物的质量可以通过标准的设定加以体现。标准可分为：国际标准、国内标准，包括强制性标准和推荐性标准。招标文件通过标准的选择体现货物质量对保障人体健康、人身、财产安全、环境管理等方面的要求，以及满足生产、交换、使用等需求。工程建设项目设计概算的编制形式包括()。A、分部分项工程概算B、专业工程概算C、单位工程概算D、单项工程综合概算E、工程建设项目总概算答案：C,D,E解析：设计概算是指在投资

2、估算的控制下，由设计单位根据初步设计或扩大初步设计的图纸及说明，利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额、综合指标预算定额、各项费用定额和有关取费标准（指标）、建设地区自然、技术经济条件和设备材料预算价格等资料，按照设计要求，对建设项目从筹建至竣工交付使用所需的全部费用进行的预计。设计概算的成果文件称作设计概算书，也简称为设计概算。设计概算编制采用单位工程概算、单项工程综合概算和工程建设项目总概算等三级概算编制形式。下列招标采购项目质量管理的服务要素中，属于质量管理方案内容的是（ ）。A.过程控制点设置 B.招标方式C.验收标准 D.组织机构答案：D解析：在质量管理的服务要素中，质量管理方案的内

3、容包括项目背景描述、组织机构、工作分解、责任分配、进度计划、费用计划和质量控制措施等。A项属于质量控制的内容；B项属于质量保证的内容；C项属于质量验收的内容。拟借用国外贷款的项目单位在申请列入备选项目规划前，就技术设备方案、融资条件、商务条件等方面进行充分咨询的对象不包括 （）A.工程咨询单位B.招标机构C.项目主管单位 D.转贷银行答案：C解析：拟借用国外贷款的项目单位在申请列入备选项目规划前，应参照“1969号文”所附外国政府贷款国别比选指引，向工程咨询单位、招标机构和转贷银行以及政府部门，就技术设备方案融资条件、商务条件等方面进行充分咨询。某依法必须招标的工程建设项目，评标委员会推荐了三

4、名中标候选人。评标结果公示后，有投标人质疑：排名第一的中标候选人的项目经理（建造师）正在其他在建工程担任项目经理，根本不可能按招标文件要求到位履职。招标人调查后确认属实，在此情况下，招标人可以()。A、直接确定排名第二的中标候选人为中标人B、重新组建评标委员会评标，并报有关监管部门核准C、向有关行政监督部门报告，由行政监督部门决定中标人D、要求原评标委员会复评标后，确定排名第二的中标候选人为中标人答案：A解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或

5、者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。设备监造与施工监理的共同点不包括（ ）。A.设备监造与施工监理的目的和要求一致B.设备监造与施工监理的安全监督与管理的责任一致C.设备监造与施工监理的主要工作内容一致D.设备监造与施工监理工作开展的程序一致答案：B解析：解析】设备监造与施工监理的共同点包括：设备监造与施工监理的目的和要求一致， 都是为了提高项目的经济效益和社会效益，确保工程施工和设备制造达到项目业主要 求目标、合同和法律法规、标准、规范的要求。按照公平、公正、独立的原则实施

6、监 理。设备监造与施工监理的主要工作内容是一致的，即“四控制，二管理，一协调”。 四控制包括质量、进度与投资控制及安全控制，二管理即合同管理和信息管理，一协 调即组织协调。设备监造与施工监理工作开展的程序是一致的，即通过制定监理规 划大纲、编制监理实施细则，并据此实施监理工作。固定总价合同适用于 （）A.规模较小，技术比较简单，工期较短的工程B.规模较大，技术比较复杂，工期较长的工程C.人工、材料、机械市场价格可能发生较大变化的工程D.工程范围难以界定的工程答案：A解析：固定总价合同是指合同的工程数量、单价及合同总价固定不变，由承包人包干，除非发生合同内容范围和工程设计变更及约定外的风险。这种

7、合同计价方式一般适用于工程规模较小、技术比较简单、工期较短，且核定合同价格时已经具备完整、详细的工程设计文件和必需的施工技术管理条件的工程建设项目。2022招标师考试真题及详解7章 第2章工程建设项目进度控制包括()。A、编制工程建设进度计划B、确定各阶段的建设工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系C、制定相应控制、预防或补救措施D、制定科学、合理的招标工程建设项目进度目标和计划要求E、适时调整和修改进度计划答案：A,B,C解析：工程进度控制，是指工程建设的进度目标以及为实现这一目标所采取的一系列控制方法和措施，包括：编制工程建设进度计划；确定各阶段的建设工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系

8、；制定相应控制、预防或补救措施。某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同（示范文本）。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如

9、下事件。事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，

10、工期应顺延，拒绝支付违约金。问题1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。答案：解析：1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元合理。理由：按照建设工程施工合同（示范文本）规定，承包方应在收到设计变更后14d内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价

11、款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。2.中央空调设备在结算时应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金不合理。理由：合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程以达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。关于工程咨询成果评价的表述中，不正确的是()。A、成果评价是在咨询成果完成后，会同委托单位共同进行的

12、评价B、成果评价是咨询单位质量信誉的主要标志C、成果评价是咨询单位为了在大的工作循环中实现持续改进，进行总结经验而进行的评价D、成果评价是反映工程咨询单位和相关负责人工作成果质量的正式评价答案：C解析：本题的考点为工程咨询的成果评价。为了促进质量管理的实效，中国工程咨询协会在2000年颁发了工程咨询成果质量评价办法，规定了对各类工程咨询成果都要开展阶段性评价、成果评价和实施结果评价等三个不同层次的评价。其中，成果评价是在咨询成果完成后，会同委托单位共同进行的评价，是反映工程咨询单位和相关负责人工作成果质量的正式评价，是咨询单位质量信誉的主要标志。短期调节生产制造能力平衡的方法不包括()。A、变

13、动生产时间调节生产能力B、控制生产进度调节生产能力C、利用外部资源增加生产能力D、利用库存调节生产能力答案：B解析：短期调节生产制造能力平衡的方法有：利用库存调节生产能力。如果产品具有季节性，旺季生产能力不足，淡季生产能力过剩，用库存来平衡生产能力与需求之间的缺口是最常用的方法。变动生产时间调节生产能力。一般情况下，以一班的生产能力作为计划的基准，当生产能力出现短期不足时，首选的解决办法便是加班加点，如出现中期不足则需增加生产班次。利用外部资源增加生产能力。出现短期生产能力不足时，可以采取临时性外部企业协作生产，而出现中期生产能力不足时甚至可以采用计划外购部分部品部件的方法加以解决。关于分包工

14、程的范围，下列说法错误的有()。A、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位B、承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人C、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以不由总承包单位自行完成D、招标投标法规定，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让E、分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保答案：B,C解析：B项，建筑法第29条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；C项，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总

15、承包单位自行完成。()是招标师进行招标采购合同规划的首要步骤，也是开展其后各项工作的中心点。A、总体目标的确定B、基本信息的采集C、项目总体需求分析D、合同总体需求分析答案：A解析：工程建设项目或政府采购活动的总体目标是招标人希望通过工程建设项目或政府采购活动实现的利益追求和价值期待。明确总体目标，如投资总额控制目标、质量安全目标、时间目标等，是招标师进行招标采购合同规划的首要步骤，也是开展其后各项工作的中心点。下列关于栅栏评标法的说法正确的有（ ）。A.栅栏评标法主要适用于技术、性能相对复杂，对投标人的财务状况和融资能力要求比较高的项目B.栅栏评标法主要适用于对技术、性能没有特殊要求，对投标

16、人的融资能力要求不高的项目C.栅栏评标法与两阶段综合评标法相比，方法简单D.栅栏评标法第一阶段先对融资方案、技术和管理方案、项目协议相应方案进行评估E.栅栏评价法第一阶段是对所有合格投标人的投标报价按投标价格高低排序答案：B,C,D解析：A项，栅栏评标法主要适用于对技术、性能没有特殊要求，对投标人的融资能力要求不高的项目；E项，栅栏评标法第一阶段先对融资方案、技术和管理方案、项目协议响应方案进行评估，各部分都超过最低要求的投标被认为是合格投标，进入第二阶段评审；第二阶段对所有合格投标人的投标报价按投标价格高低排序。2022招标师考试真题及详解7章 第3章对涉及非贷款国货物支付的，采购代理公司在

17、与中标商签订合同支付条款时，应要求中标商提供的有关单据包括()。A、贷款国货物的海运提单B、非贷款国货物的陆运单C、中标商签署的货物收据D、非贷款国货物的空运单E、中标商出具的货物供货发票答案：B,D,E解析：采购代理公司在与中标商签订合同支付条款时，对涉及非贷款国货物支付的，可根据不同的交货方式要求中标商提供有关单据，包括：非贷款国货物的海运提单、陆运单、空运单或中标商与项目单位共同签署的货物收据。中标商出具的货物供货发票和货物装箱单；如系国内供货，还需提供国内供货商（制造商）出具的装箱单。生产系统的管理可分为()管理职能。A、计划B、转换C、控制D、组织E、执行答案：A,C,D解析：生产系

18、统的管理具有三个职能，分别是计划、组织和控制。在实际管理活动中，这三个管理职能相互影响、相互制约。所以生产过程的管理问题往往是系统性问题，需要系统性的思维和解决问题的方法。下列各项不属于公共建筑项目的是()。A、社会福利B、房屋C、体育D、卫生答案：B解析：公共建筑项目包括科学、教育、文化艺术、广播电视、卫生、博览、体育、社会福利事业、公共事业、咨询服务、宗教、金融、保险等建设。根据物权法的相关规定，抵押权自登记时生效的情形包括()。A、建筑物和其他土地附着物B、生产设备C、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权D、建设用地使用权E、交通运输工具答案：A,C,D解析：根据物权法

19、第187条、188条、189条的规定，抵押权生效的情形分为以下两种：抵押权自登记时生效：建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权以及正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立；抵押权自抵押合同生效时生效：生产设备、原材料、半成品、产品、正在建造的船舶和航空器以及交通运输工具抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人；企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押的，应当向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意

20、第三人。某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。A、15B、16C、17D、20答案：D解析：仲裁法第53条规定，裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。本案中，丙仲裁员是由双方当事人共同选定的，因此属于本案的首席仲裁员，在仲裁庭不能形成多数意见时，应以丙仲裁员的意见作出仲裁裁决。政府采购货物和服务招标项目及机电产品国际招标项目采用综合评估法评标时，规定必须采用()。A

21、、低价优先方法B、高价优先方法C、综合评估法D、公式法答案：A解析：常用的确定评标基准价的方法有：以所有评标价格最低值为评标基准价；以所有评标价格平均值为评标基准价；对所有评标价格平均值浮动一定额度后作为评标基准价。以所有评标价格最低值为评标基准价的价格评分方法称为低价优先方法。政府采购货物和服务招标项目及机电产品国际招标项目采用综合评估法评标时，必须采用低价优先方法。合同争议发生后，以下做法符合及时解决纠纷原则的有()。A、合同争议发生之后，当事人应积极地、及时地采取措施加以解决B、当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利不消灭C、法律规定解除权行使期限，期限届满当事人不行使

22、的，该权利消灭D、法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭E、诉讼时效制度、撤销权行使的除斥期间制度等都要求当事人及时行使权利，否则，超过法律规定的权利行使期限的，该等权利将失去法律保护答案：A,C,D,E解析：B项，合同法第95条规定，法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。2022招标师考试真题及详解7章 第4章可以仲裁的争议应当具备的基本条件包括()。A、发生纠纷的当事人必须是民事主体，包括国内外法人、自然人和具有

23、独立主体资格的其他合法组织B、仲裁机构不依附于任何机关和团体C、仲裁的争议事项应当是当事人有权处分的事项D、仲裁委员会已经选定E、争议纠纷属于合同纠纷或其他财产权益纠纷答案：A,C,E解析：根据法律规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。可以仲裁的争议应当具备三个基本条件：发生纠纷的当事人必须是民事主体，包括国内外法人、自然人和具有独立主体资格的其他合法组织；仲裁的争议事项应当是当事人有权处分的事项；争议纠纷属于合同纠纷或其他财产权益纠纷。监理合同承载的是()的主要权利和义务。A、发包人B、承包人C、招标人D、投标人E、监理人答案：A,E解析：监理合

24、同承载了发包人和监理人的主要权利义务，是监理工作开展的主要依据之一，发包人和监理人对监理合同进行科学有效的管理有利于监理作用的发挥和监理合同目的的实现。不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为()。A、质押B、留置C、保证D、抵押答案：D解析：本题的考点为担保方式。担保方式分为保证、抵押、质押、留置和定金。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产

25、，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保方式。抵押物即可以是动产也可以是不动产。国际贸易实践中，制订贸易术语的主要目的是为了确定货物买卖的价格构成和()。A、交货条件B、货物质量C、支付手段D、投保险种答案：A解析：国际贸易术语是用来表示国际货物买卖的交货条件和价格构成因素的专门用语。了解国际贸易中现行的各种贸易术语及其相关的国际贸易惯例，不仅有利于正确约定交货条件和合理确定成交价格，而且也有利于在履约过程中正确运用贸易术语和按国际贸易惯例行事。甲地的甲公司与乙地的乙公司签订财产租赁合同，甲租用乙的推土机一辆。合同签

26、订地在丙地。约定合同履行地在丁地。但甲公司后来因业务改变，将推土机放在戊地使用。后来由于甲公司拒付租金，乙公司欲起诉，可以向()起诉。A、甲地法院B、乙地法院C、丙地法院D、丁地法院E、戊地法院答案：A,D解析：对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。根据服务合同计价方式的不同，服务项目的合同类型主要包括()。A、总价合同B、以时间为基础的合同C、百分比合同D、成本加酬金合同E、加工承揽合同答案：A,B,C,D解析：本题的考点为服务合同类型。根据服务合同计价方式的不同，服务项目的合同类型主要包括：(1)总价合同；(2)以时间为基础的合同；(3)成本加酬金合同；(4)百分比合同

27、；(5)顾问服务合同。下列不是工程建设项目风险管理计划的主要内容的是 （）A.风险定位B.风险估计C.风险评估 D.风险处置答案：A解析：解析 工程建设项目风险管理计划是工程建设项目风险管理组织进行风险管理的重要工具，是全部风险管理过程的基础环节。工程建设项目风险管理计划的主要内容包括：设置工程建设项目风险管理组织、工程建设项目风险识别、风险估计、风险评估、风险应对措施（风险处置）等。2022招标师考试真题及详解7章 第5章某国有企业采用国际招标采购设备控制系统，计划安装时间为2022年9月30日，该设备自控系统需要生产时间为20d，进口和运输时间10d。该项目采用资格后审制，为满足项目安装时

28、间要求，则招标公告最迟应当在（）之前发布。A.2022年7月15日 B.2022年8月1日C.2022年8月5日 D.Mll年8月31日答案：B解析：根据招标投标法第24条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，依法必须招标项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于20日。而招标人应当按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件。资格预审文件的发售期不得少于5日。依法必须进行招标的项目，提交资格预审申请文件的截止时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。即从招标文件开始发出到提交资格预审申请文件的截止时间，不得少于30日。此外，为保证2022年

29、9月30日安装，需要在2022年8月31日定标。综上，为满足项目安装时间要求，则招标公告最迟应当在2022年8月1日之前发布。海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含()的责任范围。A、特别附加险B、一般附加险C、平安险D、特殊附加险答案：B解析：一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。工程项目的成本管理基础工作不包括()。A、建立成本管理责任体系B、及时进行成本核算C、科学设计成本核算账册D、建立企业内部施工定额答案：

30、B解析：本题的考点为工程项目的成本管理基础工作。工程项目的成本管理基础工作包括：(1)统一组织内部工程项目成本计划的内容和格式；(2)建立企业内部施工定额并保持其适应性；(3)建立生产资料市场价格信息的收集网络和必要的派出询价网点，做好市场行情预测，保证采购价格信息的及时性和准确性；(4)建立已完项目的成本资料、报告报表等的归集、整理、保管和使用管理制度；(5)科学设计施工成本核算账册体系、业务台账、成本报告报表，为施工成本管理的业务操作提供统一的范式。资格审查应在坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的基础上并遵守一定的原则。下列 各项不属于资格审査原则的是（ ）。A.合理原则 B.择优原则 C

31、.合法原则 D.科学原则答案：A解析：资格审查是指招标人对申请人或潜在投标人的经营资格、专业资质、财务状况、 技术能力、管理能力、业绩、信誉等方面评估审査，以判定其是否具有投标、订立和 履行合同的资格及能力。资格审查在坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的基础上， 应遵守科学、合法和择优原则。招标代理机构收集各种类型项目的采购案例，从中总结经验和教训，以避免失误。该项工作属于招标采购（ ）的工作内容。A.范围管理 B.风险管理 C.综合管理 D.信息管理答案：D解析：招标采购的信息管理主要包括招标采购项目信息的收集、发布和管理。信息收集的主要内容包括：与招标采购活动相关的法律、法规资料的收集；工

32、程项目和产品信息收集；供应商信息收集；采购案例信息的收集。其中，采购案例信息的收集通过对各种类型项目采购案例建立档案，可以不断从案例中吸取成功经验，避免不必要的失误。根据机电产品国际招标投标实施办法，下列条件中，不属于可推荐入选国家级专家库的条件是（ ）。 A.具有教授级职称 B.从事髙新技术领域工作C.享受国家津贴 D.获得过国家级科学奖励答案：B解析：符合基本条件的专家，具备以下条件之一，可推荐人选国家级专家库：具有教授级职称的；近5年承担过国家大型项目招标评审工作的；享受国家津贴的； 获得过国家级科学奖励的。在评标工作中，评标委员会实现其职能有可能受到多方面因素的影响，下列属于规则框架内

33、的影响因素的是()。A、招标人影响B、招标项目特点产生的影响C、招标代理机构影响D、专家自身利益的考量答案：B解析：在评标工作中，评标委员会实现其职能有可能受到多方面因素的影响，主要有规则框架内和规则框架外的影响因素。其中，规则框架内的影响因素包括：现行的法律法规对评标委员会的职能进行了基础性的规定；招标文件是评标委员会的评标依据；招标项目特点产生的影响。ACD三项属于规则框架外的影响因素。2022招标师考试真题及详解7章 第6章货物或服务招标资格预审公告或招标公告内容和格式与工程招标的主要区别在于()。A、技术规格B、申请人的资格条件C、招标范围D、公告发布媒体E、规模数量答案：A,B,C,

34、E解析：货物或服务招标资格预审公告或招标公告内容和格式与工程招标基本一致，主要区别是招标范围、内容、规模数量、技术规格、交货或服务方式、地点要求的描述以及申请人或投标人的资格条件。一般情况下，项目面临风险最大的是( )。A、计划阶段B、开始阶段C、执行与控制阶段D、结束阶段答案：B解析：关于建设工程施工合同，下列说法不正确的是()。A、法律并未对发包人主体资格作特定要求，未取得房地产开发资质等级证书的发包人也可以从事房地产开发经营活动B、合同法第270条明确规定建设工程合同应当采用书面形式，这体现了建设工程施工合同的要式性C、如发包项目属于招标投标法规定的依法必须招标的项目，则发包人应按照法律

35、规定的招标程序组织招标，以确定中标人D、建设工程施工合同属于合同法规定的有名合同，其订立和履行必然应当同时符合合同法所确立的原则及规则答案：A解析：A项，现行法律规范对建设工程施工合同的发包人并没有作出直接的资格规定，因此，法人或其他组织及自然人均可以作为发包人，尽管法律并未对发包人主体资格作特定要求，但须强调的是，发包人从事房地产开发经营的，应当取得房地产开发资质等级证书。招标投标活动中当事人承担的法律责任可分为()。A、行政法律责任B、民事法律责任C、刑事法律责任D、违约法律责任E、侵权法律责任答案：A,B,C解析：招标投标活动中当事人承担的法律责任可分为民事法律责任、行政法律责任、刑事法

36、律责任。合同责任和侵权责任是民事责任里面的具体划分，合同责任包括违约责任和缔约过失责任，是民事法律责任的下位概念。关于合同成立地点的说法，正确的是()。A、承诺生效地点为合同成立地点B、当事人不得约定合同成立地点C、要约发出地点为合同成立地点D、数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点答案：A解析：本题的考点为合同成立地点的内容。合同成立地点可能成为确定法院管辖的依据，因此具有重要意义。确定合同成立地点，遵守如下规则：承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。行

37、政监督部门对相关人员进行询问时，应当由()名以上行政执法人员进行。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：行政监督部门可以对相关人员进行询问，但应当由两名以上行政执法人员进行，并做笔录，交被调查人签字确认。下列选项中，关于反垄断法的规定，叙述错误的是()。A、国务院反垄断执法机构应当自收到经营者提交的符合反垄断法规定的文件、资料之日起45日内，对申报的经营者集中进行初步审查，作出是否实施进一步审查的决定，并书面通知经营者B、经营者提交的文件、资料不完备的，应当在国务院反垄断执法机构规定的期限内补交文件、资料C、国务院反垄断执法机构作出决定前，经营者不得实施集中D、经营者逾期未补交文件、资料的，视

38、为未申报答案：A解析：本题的考点为反垄断法的规定。反垄断法规定，(1)经营者提交的文件、资料不完备的，应当在国务院反垄断执法机构规定的期限内补交文件、资料。经营者逾期未补交文件、资料的，视为未申报；(2)国务院反垄断执法机构应当自收到经营者提交的符合反垄断法规定的文件、资料之日起30日内，对申报的经营者集中进行初步审查，作出是否实施进一步审查的决定，并书面通知经营者。国务院反垄断执法机构作出决定前，经营者不得实施集中。2022招标师考试真题及详解7章 第7章招标投标交易场所和公共资源交易中心的主要职责有()。A、为招标投标交易活动提供交易场所B、为招标投标交易活动提供交易信息服务C、代为履行招

39、标投标行政监督职责D、为有关行政监督活动提供便利条件E、从事交易代理服务答案：A,B,D解析：依法设立的招标投标交易场所和公共资源交易中心，主要负责为招标投标交易活动提供交易场所和交易信息服务，并为有关行政监督活动提供便利条件。招标投标交易场所和公共资源交易中心不得代为履行招标投标行政监督职责，也不得从事交易代理服务。下列关于招标采购风险应对措施的表述，正确的有()。A、保证保险的保险标的是被保证人的信用风险B、保证保险实际上是一种担保业务C、利用合同条款可以进一步明确当事人的权利和义务，转移部分采购风险D、招标人为保证中标人能够按合同要求完成招标合同规定的义务，要求中标人提供合同担保E、在招

40、标采购过程中可采用合同保证保险和商业信用保证保险来转移供应商行为可能带来的信用风险和所提供的商品质量风险答案：A,B,C,E解析：D项，招标人为保证中标人能够按合同要求完成招标合同规定的义务，要求中标人提供履约担保，履约担保可以转移中标人违反合同的风险，将风险转移给担保人。采购的多目标性就决定了采购原则的()。A、主动性B、多样性C、灵动性D、个性化答案：B解析：本题的考点为采购的多目标性。采购的多目标性就决定了采购原则的多样性。世界银行咨询服务采购评审方法中的“基于质量和费用的评审方法(QCBS)”一般采用“双封制”的方式，具体规定有 （ ）A. “技术建设书”和“财务建设书”应分别密封B.

41、 “技术建设书”和“财务建设书”应同时开封C. “技术建设书”和“财务建设书”均应在提交建设书截止时间之前提交D.先打开“技术建设书”，评审结束后再打开“财务建设书”E.在提交建设书截止时间后收到的建设书应原封退回答案：A,C,D,E解析：QCBS采用“双封制”方法，投标方同时提交技术建议书和财务建议书，并应分别密 封“技术建设书”和“财务建设书”均应在提交建设书截止时间之前提交，在截止时间后收到的建设书应原封退回。评审建议书应分两个阶段进行：首先是质量，然后才是费用技术建议书的评审员在技术建议书评审结束之前,不得接触财务建议书.财务建议书只能在此之后拆封。下列关于工程建设项目的说法错误的是(

42、)。A、单项工程的施工条件往往具有相对的独立性B、分项工程是对单项工程的再分解C、分部工程是单位工程的组成部分，按单位工程的各个部分划分D、建设项目可以由一个或多个单项工程组成答案：B解析：B项，分项工程是对分部工程的再分解，也是建筑施工生产活动的基本元素及形成建筑产品的基本施工过程，例如主体结构工程中的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌砖工程、木门窗制作等。()是招标采购团队存在的基础。A、共同的目标B、有效的沟通C、共同的价值观D、共同的标准答案：A解析：招标采购团队具有共同而明确的采购目标。共同的目标是招标采购团队存在的基础，清晰明确的采购目标是有效开展工作的保障。关于投标文件的构成和编

43、制，下列说法正确的是( ）。 A.投标文件应当全面响应招标文件提出的实质性要求和条件B.工程施工项目的投标文件必须包括用于完成招标项目的机械设备和分包人名单C.联合体投标的，投标文件应包括每个联合体成员提供的投标函D.机电产品国际招标项目，投标文件应包括经公证的授权委托书答案：A解析：AB两项，根据招标投标法第27条、第30条规定，投标人应当按照招标文件 的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。 招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术 人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。C项，联合体各方签订共同 投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。D项，机电产品国际招标投标实施办法第20条规定，机电产 品国际招标项目的投标文件的内容及构成一般包括：投标书格式；开标一览表； 投标分项报价表；产品说明一览表；技术规格偏离表；商务条款偏离表； 投标保证金保函格式；法定代表人授权书格式；资格证明格式；履约保证金保函格式；?预付款银行保函格式；?信用证样本；?其他所需资料。