2022招标师考试真题及答案6篇.docx

《2022招标师考试真题及答案6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022招标师考试真题及答案6篇.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022招标师考试真题及答案6篇2022招标师考试真题及答案6篇 第1篇国际货物海洋运输方式中，定期租船的特点是（ ）。A.按照预定的航行时间表运输货物B.只能在指定的港口之间承运货物C.在租期内承租人可将船舶当作班轮使用D.承租人负责租期内船舶的船员配备答案：C解析：定期租船又称期租船，是以时间为基础的租赁船舶方式，即船舶所有人将船舶出租给承租人，使其使用一定时期的租船运输。船方除负担船员的薪金、饮食外，还应保证船舶的适航性和承担由此产生的维修和保养费用。租船人有调度和使用船舶的权力并承担由此而产生的燃料费、港口费、装卸费、理货费、垫舱物料费等。承租人在租期内可将此期租船充作班轮或程租船使用

2、。招标采购法律体系的效力层级中，处理特殊情况的原则有()。A、地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，适用新的规定B、法律之间同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决C、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决D、地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，国务院认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决E、地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定答案：B,C,D,E解析：根据立法法的有关规定，特殊情况处理原则是：法律之间对同一

3、事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决；地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机构裁决；地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地区适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决；部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。运用科学方法对项目潜在风险进行系统归类和识别，判断哪些风险会影响项目实施的过程称为()。A、项目风险识别B、规划风险管理C、定性风险分析D、监控风险答案：A解析：识别风险是运

4、用科学方法对项目潜在风险进行系统归类和识别，判断哪些风险会影响项目实施。B项，规划风险管理旨在确定如何计划和实施风险识别、分析、评价、应对和控制等风险管理的具体活动；C项，定性风险分析，即评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础；D项，监控风险，即应对和处理发生的风险事件以消除和缩小风险事件的后果，采取必要的风险防范措施，并监控项目潜在风险的发展。在工程建设项目中，中标通知书发出后，中标人有下列()情形的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。A、拒不提交所要求的履约保证金B、在签订合同时向招标人提出附加条件C、更改合同实质性内容D、拒绝履行合

5、同义务E、无正当理由不与招标人签订合同答案：A,B,E解析：投标保证金不予退还的情形有：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以按照约定不退还其投标保证金；中标人无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人不予退还其投标保证金。政府采购项目的招标公告和资格预审报告都包括的内容有（ ）。A.招标项目的名称、采购内容、用途、数量等B.采购代理机构的名称、地址和联系方式C.供应商资格要求D.资格审查日期E.获取招标文件的时间、地点、方式答案：A,B,C解析：政府采购项目的招标公告和资格预审报告都包括的内容有：采购人、采购代 理机

6、构的名称、地址和联系方式；项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要 求；供应商资格要求；联系人姓名和电话。2022版施工合同强调了()等合同管理制度。A、强调工期、进度、工程质量制度B、细化合理调价制度C、强调双向担保制度D、完善逾期索赔失权制度E、新增双倍赔偿制度答案：B,C,D,E解析：2022版施工合同强调了下列合同管理制度：强调双向担保制度；细化合理调价制度；完善逾期索赔失权制度；新增双倍赔偿制度。取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务，可能承担的行政责任方式不包括()。A、责令改正，并给予警告B、责令改正，并处以罚款C、暂停从事招标业务D、取消招标职业资格答案：B解

7、析：招标投标法实施条例第78条规定，取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的，责令改正，给予警告；情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务；情节特别严重的，取消职业资格。2022招标师考试真题及答案6篇 第2篇()的建立对于单位犯罪的预防具有积极的重要作用，有利于实现我国的刑法目的。A、单罚制B、整体性C、双重性D、双罚制答案：D解析：双罚制，是指对于实施犯罪行为的单位，既要处罚单位又要处罚单位中的直接责任人员。这种处罚势必使单位内部成员直接或间接的承担不同的责任。它的建立对于单位犯罪的预防具有积极的重要作用，有利于实现我国的刑法目的。关于评标委员会评标，下列说法正确的是（? ）

8、。A.评标委员会可以对不称职的成员进行更换B.评标委员会成员可以向招标人征询确定中标人的意向C.超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长评标时间D.超过三分之一的评标专家认为评标报酬不够的，招标人应当适当增加评标报酬答案：C解析：按照招标投标法实施条例第48条规定，招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。第50条规定，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标

9、报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件某项目有甲、乙、丙、丁 4家单位投标。投标过程中下列情形可以被认定为投标人相互串通投标的是（）。A.四家单位商定由甲中标，甲按合同价提取10%的金额作为配合费支付给其他三家单位B.甲和乙属于同一集团公司，甲为提高乙的中标概率，主动退出投标C.甲和乙属于某一集团公司，按照集团要求，甲和乙相互配合以提高中标机会D.开标时，工作人员发现甲的开标一览表封在乙的投标文件中E.乙、丙、丁三个单位同属于一个协会，协会要求三个单位不能低于成本进行恶性竞争，应当根据自身实力合理确定投标价格答案：A,C,D解析：下列属于施工合同通

10、用条款内容的是()。A、合同文件之间的关系B、施工安全治安保卫和环境保护C、计量和支付D、进度计划E、缺陷责任与保修责任答案：B,C,D,E解析：本题的考点为施工合同通用条款的内容。施工合同通用条款主要包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设备、交通运输，测量放线、施工安全治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验和检验、变更、价格调整、计量和支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决等共24个条款。当事人对监督检查部门作出的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定之日起()日内向上一级主管机关申请复议。A、2

11、1B、28C、15D、30答案：C解析：本题的考点为违反反不正当竞争法的处理。当事人对监督检查部门作出的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定之日起15日内向上一级主管机关申请复议。级人民法院根据受理第一审招标投标争议的权限分工来划分诉讼管辖称之为()。A、地域管辖B、移送管辖C、级别管辖D、职能管辖答案：A解析：招标投标民事诉讼的管辖，既涉及地域管辖，也涉及级别管辖。地域管辖是指同级人民法院在受理第一审招标投标争议的权限分工。级别管辖是指不同级别人民法院受理第一审招标投标争议的权限分工。根据政府采购法，下列项目中，可以采用单一来源采购方式的有()。A、只能从唯一供应商处采购的项目B、采用公开招标

12、所需时间不能满足用户紧急需要的项目C、采购的货物规格和标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的项目D、发生了不可预见的紧急情况下不能从其他供应商处采购E、技术复杂，事先不能计算出标的价格总额的项目答案：A,D解析：根据政府采购法第31条的规定，具备下列三种情形，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意后，可以采用单一来源方式进行采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。2022招标师考试真题及答案6篇 第3篇企业内部各类、各级职位之间的薪

13、酬标准要适当拉开距离，以提高员工的工作积极性。这体现了薪酬制度设计的（ ）。A.公平原则B.合法原则C.激励原则D.量力而行原则答案：C解析：本题考查的是企业薪酬制度设计的原则。激励原则是指企业内部各类、各职位之间的薪酬标准要适当拉开距离，避免平均化，利用薪酬的激励功能提高员工的工作积极性。下列图示方法中，可用来表达进度计划的有（ ）。A.排列图 B.横道图 C.时标网络图 D.里程碑图E.流程图答案：B,C,D解析：进度计划的常用表示方法包括里程碑图（Milestone Charts）、横道图（GarnitCharts，又称“甘特图”）和时标网络图等。托收业务的主要当事人有()。A、委托人B

14、、汇出行C、提示行D、托收行E、代收行答案：A,D,E解析：托收是委托收款的简称，是指债权人（出口人）出具债权凭证（汇票等）委托银行向债务人（进口人）收取货款的一种支付方式。托收一般都通过银行办理，故又叫银行托收。银行托收的基本做法是：出口人根据买卖合同先行发运货物，然后开立汇票（或不开汇票）连同商业单据，向出口地银行提出托收申请，委托出口地银行（托收行）通过其在进口地的代理行或往来银行（代收行）向进口人收取货款。由以上可知，托收业务涉及四个主要当事人，即委托人、付款人、托收行和代收行。根据招标投标法实施条例，投标人认为评标结果损害其利益的，在法定的期限内应当（ ）。A.向行政监督部门直接投诉

15、B.先向行政监督部门提出异议，后向招标人投诉C.先向招标人提出异议，后向行政监督部门投诉D.先向行政监督部门提出异议，后向行政监督部门投诉答案：C解析：招标投标法实施条例第60条规定，对资格预审文件或招标文件、开标、评标结果三个方面提出异议是对其提出投诉的前置程序。招标投标法实施条例第54条规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。资格审查办法的组成内容有（ ）。A.选择资格审査办法 B.审查标准C.审查程序 D.审查结果E.合格制答案：A,B,C,D解析：

16、资格审查办法包括以下四个方面的内容：选择资格审查方法。审查标准， 包括初步审查和详细审查的标准，采用有限数量制时的评分标准。审查程序，包括 资格预审申请文件的初步审查、详细审查、申请文件的澄清以及有限数量制的评分等 内容和规则。审查结果，资格审查委员会完成资格预审申请文件的审查，确定通过 资格预审的申请人名单，向招标人提交书面审查报告。E项，合格制是资格预审的-种办法。关于政府采购货物招标采用邀请招标方式的，下列说法正确的是（ ）。A.应按规定发布招标公告，公布投标人资格条件B.招标公告的期限不得少于5日C.采购人依法从符合相应条件的供应商中通过随机方式选择3家以上供应商，并向其发出投标邀请书

17、D.参与投标的供应商应当在公告期结束之日前，按公告要求提交资格证明文件答案：C解析：AB两项，政府采购采用邀请招标方式采购的，应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于7个工作日；C项，采购人从评审合格投标人中通过随机方式选择3家以上的潜在投标人，并向其发出投标邀请书，邀请招标的后续程序与公开招标的程序相同；D项，投标人应当在资格预审公告期结束之日起3个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。下列各项不属于运输服务项目质量管理计划的是()。A、运输方式安排B、运输资源计划C、运输线路的选择D、及时率、货损货差率等标准的确定

18、答案：B解析：物流服务项目质量计划是指分析和确定物流服务项目应该达到的质量标准，以及如何达到这些质量标准的工作计划与安排。如运输服务项目质量计划包括：及时率、货损货差率等标准的制定；运输路线选择；运输方式安排等。2022招标师考试真题及答案6篇 第4篇项目合同争议与纠纷产生的原因有( )。A、合同本身存在缺陷的原因B、不可预见的原因C、由于一方违约而产生的原因D、当事人对法律无视而产生的原因E、在执行合同过程中发生的人为原因答案：A,B,E解析：当事人对项目的合同分析是指在合同确定前，从履行合同的角度对合同文件进行一次全面的审查分析。工程项目的合同分析包括：合同合法性分析;合同完备性分析;合同

19、公平性分析;合同整体性分析和合同类型的选择;合同条款的选用分析;合同问的协调分析;合同应变性分析;合同文字惟一性和准确性分析。卖方将货物运至出口国装运港船上，并支付抵达目的港的运费和最低保险费，这种国际贸易价格术语是()。A、CIFB、FCAC、FOBD、DDP答案：A解析：CIF即成本加保险费、运费（指定目的港）。采用CIF术语时，卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货。货物在装运港装船时，货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移。卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相

20、关费用，并且承担办理水上运输保险的费用。招标工作排序基本步骤的最后一步是()。A、外部制约条件的确定B、项目的特性C、招标实施过程中的限制和假设D、工作之间工艺关系的确定答案：C解析：本题的考点为招标工作排序。招标工作排序基本步骤如下：(1)项目招标工作列表；(2)项目的特性；(3)工作之间工艺关系的确定；(4)组织关系的确定；(5)外部制约条件的确定；(6)招标实施过程中的限制和假设。下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()。A、客体、内容均变更B、主体、客体均变更C、主体、内容均变更D、形式、主体均变更答案：A解析：本题的考点为合同变更的概念。狭义的合同变更不包括合同主体变更。合同主体变

21、更是改换债务人或者债权人，实质上是合同权利义务的转让。招标代理委托合同争议的仲裁应当开庭进行，经书面通知，申请人无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）。 A.缺席裁决 B.视为撤回仲裁申请C.不开庭 D.不公开进行答案：B解析：申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。关于招标代理合同的主体，下列表述错误的是()。A、招标代理合同的主体具有特定性B、招标代理机构必须具有从事相应招标代理业务的资格C、招标代理机构必须具有招标业务能力D、招标代理合同的主体不特

22、定答案：D解析：招标代理合同的主体具有特定性。依据招标投标法第14条规定，作为招标代理合同主体之一的招标代理机构必须是具有从事相应招标代理业务资格或招标业务能力的机构。下列关于产品质量社会（公众）监督的表述，正确的有()。A、监督的主要依据是产品质量法以及消费者权益保护法B、消费者有权就产品质量问题，向产品的生产者、销售者查询C、以合同或订单方式购买产品的企业依合同约定方式而进行的特定质量监督D、保护消费者权益的社会组织可以就消费者反映的产品质量问题建议有关部门负责处理E、消费者有权就产品质量问题向产品质量监督部门、工商行政管理部门及有关部门申诉答案：A,B,D,E解析：社会监督的依据主要是产

23、品质量法以及消费者权益保护法，具体方式包括：单位和个人对违反产品质量法规定的行为，向产品质量监督部门或者其他有关部门检举，产品质量监督部门和有关接受举报的部门应负责调查处理；消费者有权就产品质量问题，向产品的生产者、销售者查询，或向产品质量监督部门、工商行政管理部门及有关部门申诉，接受申诉的部门应当负责处理；保护消费者权益的社会组织可以就消费者反映的产品质量问题建议有关部门负责处理或支持消费者对因产品质量造成的损害向人民法院起诉。C项表述的是当事人监督。2022招标师考试真题及答案6篇 第5篇下列关于承诺的表述中，正确的有()。A、受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B、承诺应按照要约要

24、求的方式作出C、承诺一经送达要约人即发生法律效力D、撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人E、承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出答案：B,C,E解析：A项，承诺必须与要约的内容一致，若受要约人对要约的价款、数量、质量等实质性内容作变更的，将被视为新的要约；D项，承诺一经送达要约人即发生法律效力，合同即刻成立，因此撤回承诺的通知应当在承诺通知到达之前或者与承诺通知同时到达要约人。根据行政许可法的规定，下列可以不设行政许可事项的是()。A、有限自然资源开发利用等需要赋予特定权利的事项B、提供公众服务等需要确定资质的事项C、企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项D

25、、行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的答案：D解析：根据行政许可法第13条规定，通过下列方式能够予以规范的，可以不设定行政许可：公民、法人或者其他组织能够自主决定的；市场竞争机制能够有效调节的；行业组织或者中介机构能够自律管理的；行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是 （）A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C.为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D.某分包单位在

26、未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包答案：B解析：民事法律行为是自然人或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为具有如下特征：（1）民事法律行为是一种合法行为。民事法律行为必须具有合法性，才能为国家法律所确认和保护，从而能够产生行为人预期的民事法律后果。（2）民事法律行为是以行为人的意思表示作为构成要素。（3）民事法律行为能够实现设立、变更或者消灭民事法律关系的后果。支票的提示付款期限为出票日起（）日内，超过提示付款期的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。A.10 B.15 C.20 D.30答案：A解析：支票是单位或个人签发的，委托办理支票业务的银行在见票时无条件支付确

27、定金额给收款人或持票人的票据。支票的提示付款期限为出票日起10日内，超过提示付款期的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。某业主与某施工单位就某住宅楼施工工程签订了施工总承包合同，该工程采用边设计 边施工的方式进行，合同的部分条款如下：工程施工合同书（节选）一、协议书(1)工程概况该工程位于某市的路段，建筑面积3000 m2，砌体结构住宅楼（其他概略）。(2)承包范围承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。(3)合同工期合同工期为20 14年2月22日20 1 4年9月30日，合同工期总日历天数为223天。(4)合同价款本工程采用总价合同形式，合同总价为：贰佰叁拾肆万元整人民币（￥234.

28、 00万元）。(5)质量标准本工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。(6)工程款支付在工程基本竣工时，支付全部合同价款，为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金 的暂时不到位而停工和拖延工期。二、其他补充协议(1)乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。(2)甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。(3)乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。(4)涉及质量标准的变更由乙方自行解决。(5)合同变更时，按有关程序确定变更工程价款。1从节选的项目来看，该项工程施工合同协议书中有哪些不妥之处？请给出正确做法。2该项工程施工合同的其他补充协议中有哪些不妥之处？请给出正确做法。3

29、合同如有争议，应如何解决？4市场价格波动超过了当事人约定的范围，而且没有专用合同条款约定，合同价格如何调整？5施工合同条款对竣工结算的约定应包含哪些内容？答案：解析：1该项工程施工合同协议书的不妥之处及正确做法具体如下：(1)不妥之处：承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。正确做法：施工单位承包工程，应将一项工程的土建、装饰、水暖电作为一个标包来承包，不能将其分解。因此，承包范围应该为施工图所包括的土建、装饰、水暖电等全部工程。(2)不妥之处：本工程采用总价合同形式。正确做法：该工程是采用边设计边施工的方式进行，对工程总价不能很好的估算，应采用单价合同。(3)不妥之处：工程质量标准要求达到承

30、包商最优的工程质量。正确做法：以建筑工程施工质量验收统一标准中规定的质量标准作为该工程的质量标准。(4)不妥之处：在工程基本竣工时，支付全部合同价款。正确做法：支付合同价款的时间应在合同中明确指出，“基本竣工”概念不明确，容易产生分歧。(5)不妥之处：乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。正确做法：应说明在什么期限内甲方资金不到位，乙方不得停工和拖延工期。2该项工程施工合同的其他补充协议中的不妥之处及正确做法具体如下：(1)不妥之处：乙方在施工前不能将工程分包，只能转包。正确做法：不能转包，可以分包。(2)不妥之处：甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。正确做法：如

31、果不提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，将会严重影响施工单位正常施工，因此，甲方应负责提供工程地质和地下主要管网线路资料。(3)不妥之处：乙方应按项目经理批准的施工组织设计方案来组织施工。正确之处：应按工程师（或业主代表）批准的施工组织设计方案来组织施工。3建设工程施工合同纠纷处理的方式包括和解、调解、仲裁和诉讼。合同法第1 8条规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以

32、请求人民法院执行。此外，建设工程施工合同纠纷处理时，承发包双方可以选择专业的建筑工程纠纷调解机构调解争议，或者采用争议评审制度。4除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格可以按照以下三种方式调整：采用价格指数调整价格差额；采用造价信息调整价格差额；专用合同条款约定的其他方式。5施工合同条款对竣工结算的约定应包含如下内容：(1)竣工结算申请，该条款的设计牵涉到竣工结算文件提交的时间、内容、主体等方面的具体内容。竣工结算文件的内容通常应包括竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款以及专用合同条款约定的其他内容。(2

33、)竣工结算审核，该条款内容应明确竣工结算的审批、支付以及异议程序，并应规定发包人的及时审批义务，对于引起争议的结算事项，可以采用临时付款证书的方式，并对迟延支付竣工结算款项严重的给予双倍贷款利息罚息的规定，以规范工程竣工结算，解决长期存在的拖延结算和欠付工程款纠纷。(3)最终结清，是合同当事人在缺陷责任期终止证书颁发后，就质量保证金、维修费用等款项进行的结算和支付。最终结清条款内容应包括最终结清的条件、程序、逾期支付的程序。取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务，对其的处罚不包括（ ）A.警告 B.暂停一定期限内从事招标业务C.取消招标职业资格 D.罚款答案：D解析：招标投标法

34、实施条例第78条规定，取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的，责令改正，给予警告；情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务；情节特别严重的，取消招标职业资格。根据价格法的规定，经营者定价应当遵循()的原则。A、公平、合法和诚实信用B、公开、合法和等价交换C、公开、合理和诚实信用D、公平、合法和平等交易答案：A解析：法律赋予经营者广泛的定价权，但是经营者的定价权并不是无限的，应当遵循一定的基本原则。我国价格法规定，经营者定价，应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。2022招标师考试真题及答案6篇 第6篇单位或个人签发的，委托银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据是（）

35、A.汇票 B.本票C.支票 D.银行保函答案：C解析：解析 支票是单位或个人签发的，委托办理支票业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。支票印有“现金”的为现金支票，印有“转账”的为“转账”支票。无任何字样的为普通支票，即可用于支付现金也可以用于转账。招标师合同管理的特点包括()。A、全局性B、系统性C、突出预防管理功能D、贯穿整个项目管理的全过程E、仅存在于合同签订前的招标投标管理过程答案：A,B,C,D解析：招标师虽然不是工程、货物、服务采购等招标采购合同的当事人，却对招标采购合同的签订和履行有重大影响。招标师合同管理具有以下特点：招标师合同管理应具有全局性、系统性；招

36、标师合同管理应贯穿整个项目管理的全过程；重点在招标过程的合同管理；突出预防管理功能。项目需求分析的基本过程包括()。A、直观描述项目的需求B、评估和审核需求分析报告C、利用示意图形象表达客户需求D、建立项目需求跟踪系统E、分析需求的反馈意见答案：A,B,C,D解析：项目需求分析的基本过程包括：确定和排列客户需求重点。把客户需求转化为项目需求，进而设计项目的技术路线。直观描述项目的需求。利用示意图形象表达客户需求。建立项目需求跟踪系统。准确预测环境及市场的变化，预测客户需求的可能变化，建立项目需求跟踪系统是需求分析及管理中的一项重要工作。评估和审核需求分析报告。需求报告的初稿完成后，应组织项目发

37、起人、客户以及其他相关的项目利益相关方对报告进行评估和审核，在共同讨论后达成一致的意见。下列事宜中，依法可以由招标代理机构承担的包括（ ）。A.出售资格预审文件 B.组织开标、评标C.编写评标报告 D.向投标人解释评标过程E.发出中标通知书答案：A,B,E解析：招标代理机构职责，是指招标代理机构在代理业务中的工作任务和所承担责任，具体包括以下几个方面：拟订招标方案；编制和出售资格预审文件、招标文件； 组织审查投标人资格；编制标底、工程量清单和最高投标限价；组织投标人踏勘现场；接受投标，组织开标、评标，协助招标人定标；草拟合同；招标人委托的其他事项。其中，接受投标，组织开标、评标，协助招标人定标

38、是指招标代理机构应按招标文件的规定，接受投标，组织开标、评标等工作。根据评标委员会的评标报告，协助招标人确定中标人，并向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。关于管道运输的特点，下列说法正确的有()。A、能耗小，在各种运输方式中是最低的B、安全可靠，无污染，成本低C、受气候影响大，送达货物的可靠性低D、专用性强，只能运输石油、天然气及固体料浆（如煤炭等）E、可以实现封闭运输，损耗少答案：A,B,D,E解析：本题的考点为管道运输的特点。管道运输的优点是：(1)输送量大；(2)工程投资小、占地少；(3)能耗小，在各种运输方式中是最低的；(4)安全可靠，无污染，成本低；(5)不受气候影

39、响，可以全天候运输，送达货物的可靠性高；(6)可以实现封闭运输，损耗少。管道运输的缺点是：专用性强，只能运输石油、天然气及固体料浆。下列关于招标文件的澄清和修改的说法中，正确的是（ ）。 A.招标人和投标人均可要求对投标文件进行澄清和修改B.工程建设项目招标人对招标文件的澄清和修改应在提交投标文件截止时间至少15 日前进行C.政府采购项目招标人对招标文件的澄清和修改应在指定媒体上发布更正公告D.机电产品国际招标项目招标人对招标文件的修改应当在开标日15日前进行E.政府采购项目招标人对投标截止时间的修改至少应当在招标文件要求提交投标文件 截止时间3日前进行答案：B,C,D,E解析：A项，招标投标

40、法实施条例第52条规定，投标文件中有含义不明确的内容、 明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、 说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。而招标文件发出以后，无论出于何种 原因，招标人可以对发现的错误或遗漏，在规定时间内主动地或在潜在投标人提出问 题进行解答时，澄清或者修改，改正差错，避免损失。关于投融资项目和投融资服务项目的相对性，下列说法正确的有()。A、从建设方的角度看，与之对应的投融资项目，常常是更大的项

41、目的子项目B、从项目法人的角度看，与之对应的投融资项目，常常是更大的项目的子项目C、从提供投融资服务的咨询工程师的角度看，投融资服务项目是完整的服务项目D、从接受服务一方的角度看，投融资服务项目是完整的服务项目E、从建设方的角度看是融资项目，对股权投资人和金融机构等债权投资人就是投资项目答案：C,E解析：投融资服务是指接受客户委托，在规定的时间内，运用科学技术、经济管理、法律、商务等多方面的知识和信息，为经济建设的投资决策和融资活动提供的智力服务。投融资服务具有相对性：从建设方的角度看是融资的项目，对股权投资人和金融机构（如银行）等债权投资人就是投资项目；从提供投融资服务的咨询工程师的角度而言，投融资服务项目是完整的服务项目；从接受服务一方的角度来看，与之对应的投融资项目，常常是更大的项目（如工程项目）的子项目。