二级建造师试题8卷.docx

《二级建造师试题8卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师试题8卷.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师试题8卷二级建造师试题8卷 第1卷某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326 ，地下1 层，地上10 层，檐高33.7m。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2022 年3 月15 日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。事件一：2022 年6 月1 日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渲水泥，混凝土浇筑后lOh 进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续2h 的暴雨，并伴有短时67 级大

2、风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。事件三：2022 年9 月25 日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答：”进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。事件四：在顶层的大会议室屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳，发生局部坍塌，使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌，致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡，重伤9 人，轻伤14 人，估计直接经济损失达13

3、00 万元。事故发生后，施工单位立刻向相关部门报告事故发生情况。问题：1、事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。2、事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。3、事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？4、事件四中，按造成损失严重程度划分应为什么类型事故？并给出此类事故的判定标准。答案：解析：1、(1)混凝土浇筑后 10h 开始养护：正确。理由：符合大体积混凝土浇筑完毕后，应在 12h 内加以覆盖和养护的规定。(2)浇水养护持续 15d：不正确。理由：采用矿渲水泥拌制的抗渗混凝土养护时间不

4、得少于 21d。2、(1)风雨结束后对脚手架进行验收：正确。理由：符合规范“遇有 6 级及以上大风与大雨后应进行检查和验收”的规定。(2)对脚手架及其地基基础应该进行检查验收的还有：基础完工后，脚手架搭设前。每搭设完 68m 高度后。作业层上施加荷载前。达到设计高度后。冻结地区解冻后。停用超过一个月。3、(1)不属于项目经理部教育的内容有：国家和地方安全生产方针：企业安全规章制度。(2)项目经理部教育内容还应有：施工现场环境：工程施工特点。4、(1)按造成直接经济损失严重程度，事件三中事故可划分为较大事故。(2)凡具备下列条件之一者可判定为较大事故：1)由于质量事故，造成 3 人以上 10 人

5、以下死亡；2)或者 10 人以上 50 人以下重伤；3)直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下。防腐蚀衬里管道组成件，如，橡胶、塑料、玻璃钢、涂料等衬里的管道组成件，应存放在温度为（ ）的室内，并避免阳光和热源辐射。A.-105B-50C.05D.540答案：D解析：2022版教材P81对于有衬里的管道组成件，应保证一定的存放环境。例如，采用橡胶、塑料、纤维增强塑料、涂料等衬里的管道组成件，应存放在温度为540C的室内，并应避免阳光和热源的辐射。甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发

6、生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任 C.甲.乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配答案：C解析：本题考查的是联合体投标。联合体承包无论内部如何约定权责，对外都要承担连带责任。通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书的人员，可以()。A.以建造师的名义担任各类工程项目施工负责人B.以建造师名义从事其他施工活动的管理工作C.通过注册以建造师名义执业D.在全国范围内以建造师名义执业答案：C解析：2022版教材P62注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，

7、取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。可见，取得中华人民共和国建造师资格证书是成为注册建造师的前提，建造师分为一级和二级，也就对担任的工程项目类型及范围、地区进行了划分。强制检定是指（ ）。A.由行政主管部门强制实行B.应定点送检C.实行定点定期的检定D.使用单位有权选择检定机构E.检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定答案：A,B,C,E解析：2022版教材P331强制检定是指计量标准与工作计量器具必须定期定点由法定或者授权的计量检定机构检定。依据国家对强制检定的计量器具检定周期的规定，以及企业自有的计量

8、管理制度，对检测器具进行周期检定、校验，以防止检测器具的自身误差而造成工程质量不合格。城市沥青路面道路，垫层材料的强度不一定高，但其( )必须要好。A.水稳定性B.强度稳定性C.抗冻胀能力D.变形性能力答案：A解析：2022版教材P2页 最后一句话原文是垫层主要改善土基的湿度和温度状况，通常在土基湿、温状况不良时设置。垫层材料的强度要求不一定高，但其水稳定性必须要好。二级建造师试题8卷 第2卷下列属于深孔爆破优点的是（ ）。A.爆破时比较安全B.爆破效果好C.比较灵活D.省工、省药答案：A解析：2022版教材P5 深孔爆破，优点：劳动生产率高，一次爆落的方量多，施工进度快，爆破时比较安全。关于

9、卷材防水层屋面施工说法正确的是( )A.立面或大坡面铺贴卷材时，不得采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接B.卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材可以相互垂直铺贴C.卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标髙向上铺贴D.檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应逆流水方向答案：C解析：2022版教材P92页(四）卷材防水层屋面施工(1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定：1)卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标髙向上铺贴；2)檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向；3)卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。(2)立面或

10、大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。某工程项目施工采用施工合同条件，工期为15个月。承包方投标所报工期为13个月。 合同总价确定为8000万元。合同约定：实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价；拖延工期每天赔偿金为合同总价的1%。，最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%; 若能提前竣工，每提前1天的奖金按合同总价的计算。承包方开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了以下4个事件，致使承包人完成该项目的施工实_际用了 15个月。(1)事件1:A、C两项工作为土方工程，工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为 16元/ m3。实际工

11、程量与估计工程量相等，按计划进行4个月后，总监理工程师以设计变更 通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同，计划持续时 间4个月，工程量为32万m3。N工作在B和C工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工 作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元/m3。承包 单位按计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖，机械租赁费为1万元/(月? 台）由于承包人的原因，N工作实际用了 4. 5个月。(2)事件2:F工作，因设计变更等待新图纸延误1个月。(3)事件3:C工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成，其中0.5个月的日 降雨量

12、超过当地30年气象资料记载的最大强度，按合同专用条款界定为风险事件。(4)事件4:H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际5. 5个月完成。 由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求：(1)顺延工期6.5个月。理由是：完成N工作4个月；变更设计图纸延误1个月；连续降 雨属于不利的条件和障碍影响1个月；监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补 偿工期0.5个月。(2)N工作的费用补偿=16元/m3X32万m3=512万元。(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5个月的机械闲置费为5月Xl万 元/(月?台）=5万元。根据场景（十六），回答下列问题。关于机械设备闲置时间的

13、说法中，准确的是 （ ）A.按照原进度1+划安排，土方机械闲置时间为0 .B.按照现在的进度计划，土方机械闲置时间为0C.按照原进度计划安排，土方机械闲置时间为2个月D.按照现在的进度计划，土方机械闲置时间为1个月E.按照现在的进度计划，土方机械闲置时间为2个月答案：A,D解析：机械工作时间分为必需要消耗的时间和损失时间，材料中土方机械的使用时间均包含在机械工 作时间内，不存在闲置时间。政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有下列职权（ ）A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.收取

14、建设工程质量监督费E.对差劣工程开具质量整改单答案：A,B,C解析：2022新版教材P182页 政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有下列三项 职权： (1) 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料； (2) 进入被检查单位的施工现场进行检查； (3) 发现有影响工程质量的问题时，责令改正。 有关单位和个人对政府建设行政主管部门和其他有关部门进行的监督检查应当支持与 配合，不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检查人员依法执行职务。验收批一般项目验收合格标准是：实测（允许偏差）项目抽样检验的合格率应达到( )，且超差点的最大偏差值应在( )倍范围内。A.70%，1.0

15、B.80%，1.5C.70%，1.5D.80%，1.0答案：B解析：2022版教材P336337页 1：检验批中，一般项目中的实测项目抽样检验的合格率应达到80%，且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内。土方路堤施工需要的机械有（）。A.铲运机B.平地机C.装卸机D.冲击钻机E.龙门式起重机答案：A,B,C解析：本题考查的是土方路堤施工技术。土方路堤填筑常用推土机、铲运机、平地机、挖掘机、装载机等机械。二级建造师试题8卷 第3卷设计、材料、机械、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法等均会对工程项目的施工质量产生影响，这体现了施工质量控制()的特点。A.过程控制要求高B.难度大C.终

16、检局限大D.因素多答案：D解析：本题涉及的考点是施工质量控制的特点。工程项目的施工质量受到多种因素的影响。这些因素包括设计、材料、机械、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度、社会环境等。因此，要保证工程项目的施工质量，必须对所有这些影响因素进行有效控制。下列关于劳动合同试用期的说法中，正确的有（）A.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月C.签订无固定期限合同的，试用期不得超过1年D.劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为合同期限E. 劳动合同期限不满3个月，合同中不得约定试用期答案：A,B,D,E解

17、析：2022新版教材P130页根据劳动合同发的规定：劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过6个月；以完成一定任务为期限的劳动合同以及合同期限不足3个月的，不得约定试用期，合同仅约定试用期的。试用期不成立。工序质量的控制，可以简单归纳为（ ）的管理控制循环系统。A.实施检查处理总结B.实施检查归纳计划C.计划执行检查处理D.计划检查处理执行答案：C解析：P145-11461工序质量控制包括施工操作质量和施工技术管理质量；（1）确定工程质量控制的流程;（2）主动控制工序活动条件，主要指影响工序质量的因素;（3）及时检查工序质量，提出对后续工作的要求和措施;（4）设置工序质量的控制点。对于单价合

18、同计价方式，确定结算工程款的依据是()。A.实际工程量和实际单价B.合同工程量和合同单价C.实际工程量和合同单价D.合同工程量和实际单价答案：C解析：2022新版教材P252页 实际支付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因重大误解订立的合同B.订立合同时显失公平的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.违反法律强制性规定的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同答案：A,B,C解析：2022新版教材P123页合同法规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公平的。一

19、方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。坡度不应小于5的供暖管道有（）。A.汽、水同向流动的热水供暖管道B.汽、水同向流动的蒸汽管道C.汽、水逆向流动的热水供暖管道D.汽、水逆向流动的蒸汽管道E.凝结水管道答案：C,D解析：本题考查的是建筑管道施工技术要点。供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定，其坡向应利于管道的排气和泄水。例如，汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3；不得小于2；汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5；散热器支管的坡度应

20、为1%。二级建造师试题8卷 第4卷（2022年真题，修）根据建筑安装工程费用项目组成（建标2022206号），下列应计入建筑安装工程规费的有（ ）。A.生育保险费B.住房公积金C.社会保险费D.环境保护费E.材料二次搬运费答案：A,B,C解析：2022版教材P2022版教材P51页（六）规费包括1.社会保险费（1）养老保险费（2）失业保险费（3）医疗保险费（4）生育保险费（5）工伤保险费2.住房公积金；在建标2022206号关于印发建筑安装工程费用组成的通知中，我国现行建筑安装工程 费用项目组成分别为 （ ）A.直接费+间等费+计划利润+税金B.直接工程费+措施费+规费+企业管理费 C.直接费

21、+间接费+利润+税金D.直接工程费+现场经费+管理费+临时措施费答案：C解析：本题主要考查对“2Z102031索赔费用的组成的掌握。索赔费用的主要组成部分，同工程款的 计价内容相似。按我国现行规定(参见建标2022206号建筑安装工程费用项目组成），建安工程合同 价包括直接费、间接费、利润和税金。根据建设工程质量管理条例，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托（ ）提出设计方案。A增加工程造价总额，原设计单位B建筑主体和承重结构变动，原设计单位或具有相应资质等级的设计单位C增加工程内部内修，符合资质的设计单位D改变建筑工程局部使用功能，至少两家设计单位答案：B解析：建设工程安全生产管理条例规定

22、，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处（）罚款或者按照管理权限给予撤职处分。A.5000元以下B.5000元20000元C.20000元200000元D.20万元以上答案：C解析：2022版教材P216页建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有以上违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处

23、分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任何施工单位的主要负责人、项目负责人。 根据水利水电建设工程验收规程（SL 223-1999），验收资料制备由项目法人负责统一组织，有关单位应按项目法人的要求及时完成。验收资料分为（ ）。A基础资料B统计资料C所需提供资料D所需备查资料E测量资料正确答案：CD下列土层中，采用高压喷射注浆法加固效果较好的有（）。A、 软塑黏性土B、 硬黏性土C、 腐殖土D、 砂土E、 素填土答案：A,D,E解析：高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、流塑或软塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基都有良好的处理效果。故答案选ADE二级建造师试题8卷 第5卷 巷道

24、接近老窑发生突水时，能判断其另有水源联系的依据是（?）。A.瞬时有大量不涌入巷道B.涌入的水中有明显的硫酸根离子C.后期涌水趋于稳定且不易疏干D.设备浸泡后出现明显锈迹 答案：C解析：当井巷施工接近老窑、古井及积水废巷时，常发生突然涌水，其特点是: 1)短时间可有大量水进入井巷，来势猛，破坏性大，易造成淹井事故。2) 因水中含有硫酸根离子，对井下设备具有一定的腐蚀。3)当这种水源和其他水源无联系时，很容易疏干;否则，可造成大量而稳定的涌水，危害性也大。可造成大量而稳定的涌水且不易疏干，说明应有水源。故答案C正确。当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁

25、定的，由()。A.仲裁委员会决定B.合同履行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定答案：D解析：2022版教材P333页仲裁协议效力的确认当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。某工程已具备竣工条件，2022年3月2日施工

26、单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A.204年3月2日B.2022年3月7日C.2022年3月20日D.2022年3月31日答案：C解析：2022新版教材P297页建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。流动式起重机的选用步骤中，第一步需要根据（ ）收集吊车的性能资料。A.吊车的站位B.设备

27、或构件的重量C.吊装幅度D.吊装现场环境E.吊装高度答案：B,C,E解析：2022版教材P36本题考查的是流动式起重机的参数及使用要求。第一步，根据被吊设备或构件的重量、吊装高度和吊装幅度收集吊车的性能资料，收集可能租用的吊车信息。在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具、夹片应以不超过( )为一个验收批。A.500套组B.600套组C.800套组D.1000套组答案：D解析：2022版教材P44页 锚具、夹片验收应分批进行，批次划分时，同一种材料和同一生产工艺条件下生产的产品可划分为同一批量。应以不超过1000套为一个验收批。在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工

28、单位必须在工程开工（ ）日前向工程所在地县级以上地方生态环境保护主管部门申报。A.10B.15C.20D.30B项正确。答案：B解析：2022版教材P174环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方生态环境保护主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。二级建造师试题8卷 第6卷下图所示的风险等级图中，风险量最大的区域是()。A、 风险区AB、 风险区BC、 风险区CD、 风险区D答案：B解析：图2Z101061事件风险量的区

29、域中A区对应本图的B，所以本题选择B区域关于横道图特点的说法，正确的是()。A.横道图无法表达工作间的逻辑关系B.可以确定关键工作和关键路线C.只能用手工方式对横道图计划进行调整D.横道图计划适用于大的进度计划系统E.优点是直观、容易看懂答案：C,E解析：2022新版教材P134页 横道图计划表中的进度线（横道）与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如：(1)工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；(2)适用于手工编制计划；(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；(4)计划调整

30、只能用手工方式进行，其工作量较大；(5)难以适应较大的进度计划系统。某新建别墅群项目，总建筑面积45000m2；各幢别墅均为地下1层，地上3层，砖砌体混合结构。施工总承包单位项目部按幢编制了单幢工程施工进度计划。某幢计划工期为180日历天，施工进度计划见图1。现场监理工程师在审核该进度计划后，要求施工单位编制分阶段进度计划和包括材料需求计划在内的资源需求计划，以确保该幢工程在计划工期180日历天内竣工。图1某幢施工进度计划图（单位：天）在该幢别墅工程开工后第46天进行的进度检查时发现，土方工程和地基基础工程在第45天完成，已开始主体结构工程施工，工期进度滞后5天。项目部依据赶工参数表（见表1）

31、，对相关施工过程进行压缩，确保工期不变。2.按照经济、合理原则对相关施工过程进行压缩，请分别写出最适宜压缩的施工过程和相应的压缩天数。答案：解析：2.需要压缩的工序是：主体结构、室内装修，压缩天数分别为2天、3天。对进场材料质量控制，要重视材料的（ ），以防错用或使用不合格的材料。A.进场验收B.使用认证C.检验D.试验答案：B解析：P149-155进入现场材料，控制要点:1）掌握材料，信息，优选供货厂。建立长期的信誉好、质量稳定、服务周到的供货商。2）合理组织材料供应，从经过专家评审通过的合格材料供应商中购货，按计划确保施工正常进行。3）科学合理地进行材料使用，减少材料的浪费和损失。4）要注

32、重材料的使用认证及辨识，以防止错误或使用不合格的材料。5）加强材料的检查和验收，严把材料入场的质量关。6）强现场材料的使用管理。基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的( )，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。A.水平力B.竖向力C.冲击力D.摩擦力答案：B解析：2022版教材P2页 （二）基层基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最迟完成时间等于其所有紧后工作的（）A.最早开始时间的最小值B.最早开始时间的最大值C.最迟开始时间的最小值D.最迟开始时间的最大值答案：C解析：2022新版教材P1

33、40页 工作最迟时间参数受到紧后工作的约束，故其计算顺序应从终点节点起，逆着箭线方向依次逐项计算。最迟完成时间等于各紧后工作的最迟开始时间的最小值。二级建造师试题8卷 第7卷施工单位编制的施工组织设计只需(）组织审批。A.勘察单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位答案：D解析：本题考核的是矿业工程施工组织设计分类中的单项工程施工组织设计的内容。施工单位编制的施工组织设计只需建设单位组织审批。水资源规划按层次划分为（）。A、全国战略规划 B、供水规划 C、流域规划 D、区域规划 E、调水规划答案：A,C,D解析：2022版教材P326水资源规划按层次分为：全国战略规划、流域规划和区域规划。 诉

34、讼管辖分为（ ）。A级别管辖B地域管辖C指定管辖D移送管辖E专属管辖正确答案：ABE 断路器熄灭电弧的主要措施（ ）。A提高触头间的开断速度B用冷却绝缘介质降低电弧温度，削弱热发射和热游离作用以熄灭电弧C减小绝缘介质气体压力，提高热游离几率，降低复合几率，促使电弧熄灭D采用绝缘介质吹弧，使电弧拉长，增大冷却面，提高传热率E将触头置于真空密闭中正确答案：ABDE关于锚索加固的优点，以下说法错误的是（）。A. 锚索可以施加很高的预应力，甚至可以达到1 5 0 0 0 k NB. 锚索的布设深度可以从255 0 m不等，甚至更深，这样，锚索既可以加固边坡的局部不稳定部分，也可以用于加固大型的深层滑坡

35、，这也是锚杆难以比拟的C. 锚索的适用范围广，包括各种岩性及各种岩体结构D. 锚索的埋设与施工方便答案：B解析：锚索的布设深度可以从45 0 m不等，甚至更深，这样，锚索既可以加固边坡的局部不稳定部分，也可以用于加固大型的深层滑坡，这也是锚杆难以比拟的。既有结构的承载力，当可确定一批构件的实际承载力及其变异系数时，可采取( )进行评定。A.基于结构良好状态的评定方法B.基于分项系数或安全系数的评定方法C.基于荷载检验的评定方法D.基于可靠指标调整抗力分项系数的评定方法答案：D解析：2022版教材P18页既有结构的承载力，当可确定一批构件的实际承载力以及变异系数时，可采用基于可靠指标调整抗力分项

36、系数的评定方法。二级建造师试题8卷 第8卷某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管理。后双方发生合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的可以为（）。A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.合同签订地法院D.原告住所地法院答案：A解析：2022版教材P332页(1)请求仲裁的意思表示。请求仲裁的意思表示，是指条款中应该有“仲裁”两字，表明当事人的仲裁意愿。该意愿应当是确定的，而不是模棱两可的有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，仲裁法司法解释规定，这样的仲裁协议无效。“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地

37、或者合同履行地人民法院管辖。”押题考前联网自动更新，暂无试题答案：解析：在室温条件下，工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时，两端面间隙在允许偏差内应选择()。A、较大值B、中间值C、较小值D、最小值答案：A解析：1、补偿温度变化所引起的偏差机械设备安装通常是在同一环境温度下进行的，许多设备在生产运行时则处在不同温度的条件下。例如汽轮机、干燥机在运行时通蒸汽，温度比与之连接的发电机、鼓风机、电动机高，在对这类机组的联轴器装配定心时，应考虑温差的影响，控制安装偏差的方向。为补偿温度变化所引起的偏差，调整两轴心径向位移精度时，运行中温度高的机器（汽轮机、干燥机）应低于温度低的机器（发电机、鼓风

38、机、电动机）；调整两轴线倾斜精度时，上部间隙小于下部间隙；调整两端面间隙时选择较大值，运行中因温度变化引起的偏差便能得到补偿。可见A为正确选项施工单位在危险性较大的分部分项工程施工前，应进行下列哪项工作。( )A.在总施工组织设计的基础上，单独编制专项施工方案B.在总施工组织设计的基础上，单独编制安全保证措施C.对专项施工方案进行专家论证D.对专项安全保证措施进行专家论证答案：A解析：2022版教材P262页危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（以下简称“专项方案”），是指施工单位在编制施工组织(总）设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件，即在危险性较大的分部

39、分项工程施工前施工单位应当编制专项方案。下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是()。A、 施工预算的编制以预算定额为主要依据B、 施工预算是投标报价的主要依据C、 施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位D、 施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件答案：C解析：施工预算的编制以施工定额为依据A错误施工图预算是投标报价的主要依据B错误施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系D错误因选C#以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D.仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成答案：A解析：