2022监理工程师考试真题精选及答案7节.docx

《2022监理工程师考试真题精选及答案7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师考试真题精选及答案7节.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师考试真题精选及答案7节2022监理工程师考试真题精选及答案7节 第1节施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.应收账款B.应付账款C.土地所有权D.支票E.可以转让的注册商标专用权答案：A,D,E解析：本题考查的是担保方式。质押的对象是动产和权利凭证。选项B是负债，不是资产，不能质押。某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前，承包人向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该进度计划已经监理工程师批准。工程施工到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。事件1：A，工作施工半个月发现业主提供的

2、设计文件不准确，经监理工程师与业主协商确认，对原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包人提出以下索赔：设计变更使A，工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成相应损失，承包人及时向监理工程师提出费用索赔和工期索赔申请，经监理工程师审核的内容如下：（1）部分已完工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元。（2）在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备（承包人供应）损坏，造成损失1万元。（3）由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元。（4）施工现场承包人使用的临时设施损坏，造成损失1.5万

3、元；业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元。（5）因灾害造成施工现场停工0.5个月，索赔工期0.5个月。（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。事件3：A3工作施工过程中，由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5个月，发生人工窝工和机械闲置费用4万元（经监理工程师查证）。4.除事件1引起的索赔费用之外，承包人可得到的索赔费用是多少？合同工期可顺延多长时间？答案：解析：4.（1）索赔费用：30+1+1+3+4=39（万元）。（2）合同工期可顺延（1.5=1+0.5）个月。工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A、抓紧整改、早日复工 B

4、、防止事故信息非正常扩散 C、对事故责任人进行监管 D、防止事故扩大并保护好现场答案：D解析：本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。参见教材P167。(2022年真题)根据建设工程安全生产管理条例，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，应当由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的是（）。A.脚手架工程B.模板工程C.地下暗挖工程D.起重吊装工程答案：C解析：编制专项方案的工程

5、中涉及涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括( )。A经济手段B技术手段C行政手段D金融手段E法律手段正确答案：CE工程开工前，（）应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。A.项目经理B.专业监理工程师C.建设单位D.总监理工程师答案：B解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。专业监理工程师检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。下列关于建设工程费用的说法正确的有（）。A、竣工交付使用清理及竣工验收费属于建设单位经费 B、建设期利息是在建设期内发生并

6、计入固定资产的利息 C、当整个车间负荷试运转的收入大于费用支出时，不需要再投入联合试运转费 D、基本预备费是指在建设期内由于价格等变化引起投资增加而预留的费用 E、铺底流动资金一般按流动资金的30%计算答案：A,B,C,E解析： 本题考查的是预备费。选项D的正确描述为：基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。涨价预备费是指建设工程在建设期内由于价格等变化引起投资增加而事先预留的费用。参见教材P3435。2022监理工程师考试真题精选及答案7节 第2节建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安

7、全事故的，( )。A.由总承包单位承担主要责任B.由分包单位承担主要责任C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任答案：B解析：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔()。A.工期、成本和利润B.工期、成本，不能索赔利润C.成本、利润，不能索赔工期D.工期，不能索赔成本和利润答案：B解析：材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是(

8、 )。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日答案：A解析：考点:订购产品的交付。产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生裁的时间为交付时间。参见教材P128。#某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（ ）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元答案：C解析：评标价=1000-20=980(万元)。在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是指（）。A

9、.BOT方式和ABS方式B.ABS方式和PFI方式C.BOT方式和TOT方式D.ABS方式和TOT方式答案：D解析：本题考查的是项目融资的主要方式。需组建SPV进行运作的融资方式有：ABS方式和TOT方式。下列合同文件中，属于标准施工招标文件中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A：中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书 B：合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书 C：合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款 D：中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款答案：C解析：本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用

10、条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合问条款；（6）技术标淮和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。参见教材P78。某工程双代号网络计划如图3-75所示，图中已标明每项工作最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。A.工作13的自由时差为2B.工作25为关键工作C.工作24的自由时差为1D.工作36的总时差为零E.工作47自由时差4答案：A

11、,B,D,E解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。选项C，工作24的自由时差为0。2022监理工程师考试真题精选及答案7节 第3节根据标准施工招标文件，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。 A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理 E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据答案：A,B,E解析：本题考查的是评标方法概述。有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明

12、或补正。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。参见教材P40。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患且情况严重时，应该做的工作有()。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.及时报告建设单位D.及时向有关主管部门报送监理报告E.要求施工单位整改答案：B,C解析：2022版教材P143-144本题考查的是安全生产管理。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。招标人可以没收投标保证金的情

13、况有（）。A.投标人在投标截止日前撤销投标书B.投标人在投标有效期内撤销投标书C.投标人在中标后拒签合同D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标人有可能在合同履行中违约答案：B,C,D解析：2022版教材P17本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金：（1）投标人在投标保函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的手段骗取中标。办公及生活用家具购置费属于（）。A.设备及工、器具购置费B.与项目建设有关的其他费用C.生产准备费D.与

14、未来企业生产经营有关的其他费用答案：D解析：考点:与未来企业生产经营有关的其他费。办公和生活家居购置费。它是指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产、使用和管理所必须购置的办公和生活家具、用具的费用。改、扩建项目所需的办公和生活用具购置费，应低于新建项目。被转移者往往能较好地进行损失控制，这是()的优点。A.风险回避B.损失控制C.非保险转移D.风险自留答案：C解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。非保险转移的优点主要体现在：一是可以转移某些不可保的潜在损失，如物价上涨、法规变化、设计变更等引起的投资增加；二是被转移者往往能较好地进行损失控制，如施工单位相对于建设单

15、位能更好地把握施工技术风险，专业分包单位相对于总承包单位能更好地完成专业性强的工程内容。下列水泥进场检验时，应判定为废品的是（）。A.安定性不符合相应规定指标B.终凝时间不符合相应规定指标C.烧失量不符合相应规定指标D.强度低于相应强度等级规定指标答案：A解析：考点:混凝土结构材料的施工试验与检测。凡水泥中氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合相应产品标准规定时，均为废品。选项BCD的情况应判定为不合格品。 （）的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。A.折齿型B.孤岛型C.双峰型D.绝壁型 答案：D解析：绝壁型直方图

16、是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。2022监理工程师考试真题精选及答案7节 第4节关于代理，下列叙述不正确的一项是()。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担答案：D解析：考点:代理关系。无权代理行为“只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任”，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。”根据建设工程监理规范GB/T 503192022规定，为

17、完成施工阶段进度控制任务，项目监理机构需要做好的工作包括（ ）。A.研究确定预防费用索赔的措施，以避免、减少施工索赔B.研究制定预防工期索赔的措施，做好工程延期审批工作C.及时处理施工索赔，并协助建设单位进行反索赔D.跟踪检查实际施工进度E.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场答案：B,D解析：为完成施工阶段进度控制任务，项目监理机构需要做好以下工作：完善建设工程控制性进度计划；审查施工单位提交的施工进度计划；协助建设单位编制和实施由建设单位负责供应的材料和设备供应进度计划；组织进度协调会议，协调有关各方关系；跟踪检查实际施工进度；研究制定预防工期索赔的措施，做好工程

18、延期审批工作等。某工程，甲施工单位按照施工合同约定，拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5 -1所示（单位：d），各项工作匀速进展。工程实施过程中发生以下事件。事件1：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。 甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位分包单位资格报审表及营业执照、企业资质等级证书、 安全生产许可文件和分包合同等材料，申请批准乙施工单位进场，建设单位将该报审材料转交给 项目监理机构。事件2：甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45d后，建 设单位要求设计单位修改设计，造成乙

19、施工单位停工1 5 d，窝工损失合计8万元。修改设计后，B 分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30d内完成剩余 工程，乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费，甲施工单位确认了赶工费补偿。事件3：由于事件2中B分部工程修改设计，乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申 请。事件4：专业监理工程师巡视时发现，已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进 行资格审核。1事件1中，分别指出建设单位、甲施工单位做法的不妥之处，并说明理由。甲施工单位提交 的乙施工单位的分包资格材料还应包括哪些内容？2事件2中，考虑设计修改和费用补偿，乙施工单位完成B分部工

20、程每月（按30d计）应获得 的工程价款分别为多少万元？B分部工程的最终合同价款为多少万元？3事件3中，乙施工单位的做法有何不妥？写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天？4事件3中，B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及对工程总工期有何影响？分别说 明理由。5写出项目监理机构对事件4的处理程序。答案：解析： 1(1)建设单位做法的不妥之处：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权 限书面告知甲施工单位。理由：中华人民共和国建筑法规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监 理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。(2)甲施工单位做法的不妥之处：甲施

21、工单位向建设单位提交了乙施工单位分包单位资格报 审表及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料。理由：甲施工单位选定乙分包单位后，应向监理工程师提交分包单位资质报审表。(3)甲施工单位提交的乙施工单位的分包资格材料还应包括：特殊行业施工许可证、国外（境 外）企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特 种作业人员的资格证、上岗证。2(1)B分部工程第1个月应获得的工程价款：500/(75/30) =200（万元）。 B分部工程第2个月应获得的工程价款：500/(75/15) +8 =108（万元）。 B分部工程第3个月应获得的工程价款：

22、500/(75/30)+(560 -500) +3 =263（万元）。(2)B分部工程的最终合同价款：200 +108 +263=571（万元）。3(1)乙施工单位的做法不妥之处：乙施工单位直接向项目监理机构提出工程延期的申请。正确做法：乙施工单位应向甲施工单位提出工程延期申请，再由甲施工单位向项目监理机构 提出工程延期的申请。(2)B分部工程的实际工期是75 +15=90( d)。4(1)B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响：使F分部工程进度推迟了10d。理由：工作B为工作F的紧前工作，工作B的持续时间拖延了15d，但其自由时差为5d，因此 使F分部工程进度推迟10d。(2)B分部工程修

23、改设计对工程总工期的影响：使总工期延长10d。理由：由于B分部工程的修改设计使F分部工程进度推迟了10d，而工作F位于关键线路上， 属于关键工作，就使总工期相应延长10d。5项目监理机构对事件4的处理程序如下：(1)下达工程暂停令；(2)对丙施工单位资质进行审查；(3)如果丙施工单位资质合格，签发工程复工令，如果丙施工单位资质不合格，要求甲施工单 位撤换分包单位。本案例第1问主要考查总承包单位应递交的分包单位的资质材料。本案例第2问主要考查工程价款的计算。本案例第3问主要考查总包单位、分包单位和监理单位的关系。本案例第4问主要考查修改设计对工期的影响及关键工作。本案例第5问主要考查项目监理机构

24、对分包单位资格审查的程序。(2022年)根据建设工程监理规范，不属于监理实施细则编写依据的是（）。A.已批准的监理规划B.施工组织设计，专项施工方案C.工程外部环境调查资料D.与专业工程相关的设计文件和技术资料答案：C解析：本题考查的是监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。根据9部委于2022年颁发的标准施工招标资格预审文件，下列单位不能作为资格预审申请人的有（）。A.招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位B.财产被接管或冻结的单位C.三年前曾骗取中标的单位D.

25、与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的单位E.与本标段的监理人相互参股的单位答案：A,B,D,E解析：拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位：1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位；2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；3)本标段的监理人；4)本标段的代建人；5)为本标段提供招标代理服务的；6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；9)被责令停业的；10)被暂停或取消投标资格的；11)财产被接管或冻

26、结的；12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。根据AIA合同的规定，（ ）情况可以与雇主协商调整保证工程最大费用（GMP）。A.发生设计变更或补充图纸B.雇主要求变更材料、设备的标准、系统、种类、数量和质量C.雇主签约交由CM承包商管理的施工承包商或雇主指定分包商与CM承包商签约的合同价大于GMP中的相应金额D.工期延误超过21天E.承包商工程机械更新答案：A,B,C解析：本题考查的是美国AIA合同文本。选项D和E不属于情况的内容。可能的情况包括：发生设计变更或补充图纸；雇主要求变更材料、设备的标准、系统、种类、数量和质量；雇主签约交由承包商管理的施工承包商或雇主指定分包商

27、与CM承包商签约的合同价大于中的相应金额等情况。监理工程师受建设单位委托控制建设工程设计进度时，应主要审核设计单位的（）。A.技术经济定额B.技术经济责任制C.设计图纸进度表D.设计质量考核制度答案：C解析：考点: “监理单位的进度监控”。监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的设计图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。从而将各设计阶段的每一张图纸（包括其相应的设计文件）的进度都纳入监控之中。因此，本题的正确答案为C。2022监理工程师考试真题精选及答案7节

28、第5节建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害答案：B,C解析：建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。根据

29、建设工程监理规范，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的职责是（）。A.审查和处理工程变更B.主持或参与工程质量事故的调查C.主持整理工程项目的监理资料D.审批工程延期答案：D解析：考点:“建设工程监理规范总监理工程师不得委托总监理工程师代表的职责”。建设工程监理规范第324条规定，总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；签发工程开复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；审核签认竣工结算；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。所以，选项D符合

30、题意。选项A、B、C均属于总监理工程师应履行的职责。因此，本题的正确答案为D。# 根据标准设计施工总承包合同，“变更管理”正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令 答案：C解析： 本题考查的是变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时

31、间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。工程施工合同定义的“其他方”包括（）以外的人员或机构。A.雇主B.项目经理C.裁决人D.承包商的雇员E.材料市场答案：A,B,C,D解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。鉴于参与工程项目的有关方较多，影响施工正常进行的影响因素来源于各个方面，因此建立伙伴关系的有关各方不仅指施工合同的双方当事人和参与实施管理的有关各方，还可能包括合同定义的“

32、其他方”。其他方指不直接参与本合同的人员和机构，包括雇主、项目经理、工程师、裁决人、承包商以及承包商的雇员、分包商或供应商以外的人员或机构。因此，本题的正确答案为ABCD。 设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的( )等方面的内容。A.经济可行性B.技术先进性C.方案合理性D.所达到的技术指标E.对工程项目投资效果的影响 答案：B,C,D,E解析：2022版教材P25-26在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素。按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工

33、程有()A、地基基础工程B、电气管线工程C、设备安装工程D、装修工程E、屋面防水工程答案：B,C,D解析：主体类的为终身，与防水有关的是5年，供热与供冷为2个周期，除此以外的是2年。初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()A、设计方案的优化选择B、工程量清单的编制C、设计预算的审查D、设计变更的审批答案：A解析：按照设计工作的先后顺序，限额设计控制工作的主要内容（即纵向控制）依次包括：初步设计要重视方案选择。即总设计师按照审定的可行性研究阶段的投资估算，在各专业进一步分解、落实。施工图预算应严格控制在批准的设计概算以内，并以初步设计工程量控制为重点。加强设计变更的管理工作。能不变更，则不变更

34、；必须变更，则早变更。2022监理工程师考试真题精选及答案7节 第6节采用美国AIA合同文本时，施工图设计完成后，CM承包商按照最终的（ ）提出保证工程的最大费用值(GMP)。A.工程概算B.工程预算C.竣工结算D.竣工决算答案：B解析：本题考核的是保证工程最大费用。随着设计的进展和深化，CM承包商要陆续编制工程各部分的工程预算。施工图设计完成后，CM承包商按照最终的工程预算提出保证工程的最大费用值(GMP)。建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有（ ）。A.人员素质B.材料的选用是否合理C.施工机械设备的价格D.施工工艺的先进性E.工程社会环境答案：A,B,D解析：

35、2022版教材P3-4本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。影响工程的因素很多，主要有5个方面：（1）人员素质：即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、组织能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等。（2）机械设备：工程所用机具设备，其产品质量优劣直接影响工程使用功能质量。其类型是否符合工程施工特点、性能是否先进稳定、操作是否方便安全等，都将影响工程项目的质量。（3）工程材料：工程材料选用是否合理、产品是否合格、材质是否经过检验、保管使用是否得当等，都将直接影响建设工程的结构刚度和强度，影响工程外表及观感，影响工程的使用功能，影响工程的使用安全。（4）建造方法：建造方法是指工艺方法

36、、操作方法和施工方案。在工程施工中，施工方案是否合理，施工工艺是否先进，施工操作是否正确，都将对工程质量产生重大的影响。（5）环境条件：包括工程技术环境，作业环境，管理环境，周边环境。故选项ABD符合题意。一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A.承包商丧失了今后一切的索赔权利B.业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中答案：D解析：考点:合同价格分类。由于承包方可能要为许多不可预见的因素付出代价，所以往往会加大不可预见费用，致使这种

37、合同的投标价格偏高。招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的,招标人将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A.签订合同后5日内B.中标通知书发出后15日内C.中标通知书发出后30日内D.签订合同后30日内答案：C解析：2022版教材P37-38招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数日要满足合理组织流水施工的要求答案：B,

38、C,D,E解析：2022版教材P24本题考查的是组织流水施工，施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数。通过关于安全事故的致因理论的介绍，基本可以得出一个一致的结论，人的不安全行为与物的不安全状态是产生事故的直接原因，只要能够消除人的不安全行为与物的不安全状态，可以预防（）的事故。A.93% B.95% C.98% D.99%答案：C解析：本题考查的是公路工程施工安全事故管理。

39、通过关于安全事故的致因理论的介绍，基本可以得出一个一致的结论，人的不安全行为与物的不安全状态是产生事故的直接原因，只要能够消除人的不安全行为与物的不安全状态，可以预防98%的事故。关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行答案：A,C,E解析：保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任

40、保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。2022监理工程师考试真题精选及答案7节 第7节水利水电工程施工危险源辨识，按辨识区域划分为（）。A.生产.施工作业区 B.办公区 C.物资仓储区 D.生活区 E.

41、娱乐区答案：A,B,C,D解析：本题考查的是施工危险源辨识。水利水电工程施工危险源辨识，按辨识区域划分为：生产、施工作业区，物资仓储区，生活、办公区。根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。A.承包人向监理人提出监理人与发包人协商监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出监理人向发包人报告发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出发包人与监理人协商监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出发包人通知监理人监理人向承包人发出变更指示答案：A解析：考点:变更管理。履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人

42、提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，自监理人向承包人发出变更指示。参见教材P121。某工程双代号网络计划如图所示，其关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4答案：B解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路为和。下列选项中，关于建设工程监理进行投标决策基本原则的说法，错误的是（ ）。A.对于竞争激烈、风险特别大或把握不大的工程项目，应主动放弃投标B.由于目前工程监理单位普遍存在注册监理工程师稀缺、监理人员数量不足的情况，因此在一般情况下，工程监理单位与其将有限人力资源分散到几个小工程投标中，不如集中

43、优势力量参与一个较大建设工程监理投标C.充分考虑国家政策、建设单位信誉、招标条件、资金落实情况，保证中标后工程项目能顺利实施D.充分衡量自身人员和技术实力能否满足工程项目要求，且要根据工程施工单位自身实力、经验和外部资源因素来确定是否参与竞标答案：D解析：投标决策活动要从工程特点与工程监理企业自身需求之间选择最佳结合点。为实现最优赢利目标，可以参考如下基本原则进行投标决策：(1)充分衡量自身人员和技术实力能否满足工程项目要求，且要根据工程监理单位自身实力、经验和外部资源等因素来确定是否参与竞标；(2)充分考虑国家政策、建设单位信誉、招标条件、资金落实情况等，保证中标后工程项目能顺利实施；(3)

44、由于目前工程监理单位普遍存在注册监理工程师稀缺、监理人员数量不足的情况，因此在一般情况下，工程监理单位与其将有限人力资源分散到几个小工程投标中，不如集中优势力量参与一个较大建设工程监理投标；(4)对于竞争激烈、风险特别大或把握不大的工程项目，应主动放弃投标。根据建设工程监理规范GB/T 50319-2022，属于监理机构质量控制内容的有（ ）。A.审查施工单位报审的施工方案B.对关键部位.关键工序进行旁站C.对实际完成量和计划完成量进行比较分析D.审查施工单位报审的阶段性施工进度计划E.对施工质量进行平行检验答案：A,B,E解析：考核建设工程监理规范相关内容。工程质量控制包括：（1）审查施工单

45、位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格；（2）审查施工单位报审的施工方案；（3）审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性；（4）检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施；（5）查验施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果；（6）检查施工单位为工程提供服务的试验室；（7）审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件；（8）对用于工程的材料进行见证取样、平行检验；（9）审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告；（10）对关键部位、关键工序进行旁站；（11）对工程施工质量进行巡视；

46、（12）对施工质量进行平行检验；（13）验收施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程；（14）处置施工质量问题、质量缺陷、质量事故；（15）审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收；（16）编写工程质量评估报告；（17）参加工程竣工验收等。 申请综合资质、专业甲级资质的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起()日内初审完毕，并将初审意见和申请材料报国务院建设主管部门。A.7 B.15C.20D.30 答案：C解析：考点:工程监理企业资质管理。申请综合资质、专业甲级资质的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起20日内初审完毕，并将初审意见和申请材料报国务院建设主管部门。(2022年)根据建设工程监理规范（GB/T 503192022），监理实施细则应包含的内容有（）。A.监理组织形式B.监理工程流程C.监理工作方法D.监理工作制度E.专业工程特点答案：B,C,E解析：本题考查的是监理实施细则主要内容。建设工程监理规范GB/T 50319-2022明确规定了监理实施细则应包含的内容，即：专业工程特点、监理工作流程、监理工作控制要点，以及监理工作方法及措施。