21年监理工程师考试试题题库5卷.docx

《21年监理工程师考试试题题库5卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师考试试题题库5卷.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师考试试题题库5卷21年监理工程师考试试题题库5卷 第1卷关于建设工程网络计划技术特征的说法，正确的有( )。A.计划评审技术(PERD)、图示评审技术(GERT)、风险评审技术(VERT)、关键线路法(CPM)均属于非确定型网络计划B.网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系C.通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作D.通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间E.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整答案：B,C,D,E解析：本题考查的是网络计划的特点。与横道计划相比，网络计划具有以下主要特点：1)网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关

2、系；2)通过网络计划时间参数的计算；可以找出关键线路和关键工作；3)通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项I作的机动时间；4)网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。A项中决策关键线路法(DN) 才属于非确定型网络计划。根据标准设备采购合同的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是（）。A.开箱检验应在施工场地进行B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担E.开箱检验完成后，设

3、备应当由卖方进行安装调试答案：B,C解析：本题考的是设备采购合同履行管理。选项A，双方可以约定在其它地方开箱，如无约定是在施工场地开箱。选项D,一般是由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。选项E, 根据合同约定，卖方、买方或买方安排第三方可负责安装调试。2022版教材P148。_T-程网络计划工期优化的基本方法是通过()来达到优化目的。A.改变非关键工作之间的逻辑关系B.压缩非关键工作的持续时间C.改变关键工作之间的逻辑关系D.压缩关键工作的持续时间答案：D解析：考点:工期优化。网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，

4、通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。某建设项目，承包人根据施工承包合同规定，在开工前编制了该项目的施工进度计划，如下图所示（单位：月）。该进度计划已经监理工程师批准。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：施工到第2个月时，业主要求增加一项工作D，工作D持续时间为4个月。工作D安排在工作A完成之后，工作l开始之前。事件2：由于设计变更导致工作G停工待图2个月。事件3：由于不可抗力的暴雨导致工作D拖延1个月。上述事件发生后，为保证不延长总工期，承包商需通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。根据分析，后续工作的费率是：工作日为2万元/月，工作I为2.5万元/月，工作J为3万元/

5、月。1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些？计划工期是多少？答案：解析：1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作是：A、B、G、I、J。计划工期=（3+3+3+5+3）个月=17个月。监理机构在收到施工图纸后，首先应对图纸进行核查。在确认图纸正确无误后，由（）签发，并加盖监理机构章，下达给承包人，施工图即正式生效。A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.监理员 D.总监理工程师代表答案：A解析：本题考查的是施工准备阶段影响因素的质量控制。监理机构在收到施工图纸后，首先应对图纸进行核查。在确认图纸正确无误后，由总监理工程师签发，并加盖监理机构章，下达给承包人，施工图即正式生效。根据建筑

6、法，关于建筑工程发包与承包的表述中，正确的是（ ）。A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人B.建筑工程主体结构的施工可以分包给具有相应资质条件的分包单位C.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责D.禁止分包单位将其承包的工程再分包答案：D解析：考核建筑法主要内容。选项A错误，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人；选项B错误，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成；选项C错误，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的()特

7、点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.优化性答案：B解析：2022教材P150-153在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的协调性。 建设工程监理规范规定，监理资料的管理应由( )。A总监理工程师负责，并指定专人具体实施B专业监理工程师负责C专业监理工程师指定的专人负责实施D资料员负责正确答案：A当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，必须( )。A.将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作B.压缩各条关键线路上直接费最小的工作的持续时间C.压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间D.将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值答案

8、：D解析：2022教材P66-69网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。此外，当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则，不能有效地缩短工期。21年监理工程师考试试题题库5卷 第2卷下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，并没收投标保证金B.招标人无正当理由拒签合同，投标保证金应予退还C.应当在中标通知书发出之日起30日内根据招标公告和投标文件签订D.

9、联合体中标的，由联合体牵头人与招标人签订E.合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息答案：A,B,E解析：（二）与中标人签订合同1、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。3、中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。4、招标人无正当理由拒签合同，或者在

10、签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。5、招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，将于中标通知书发出后30日内按投标人须知前附表规定的标准向未中标人支付技术成果经济补偿费。6、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（ ）。A.就交付工程的使用功能向发包人交接B.拆除临时工程，清理，平整或复原场地C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E.

11、施工场地内残留垃圾已全部清除出场答案：B,D,E解析：1、承包人的清场义务工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。2、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项

12、中扣除。建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。A可行性研究报告B项目建议书C使用功能D批准的投资额答案：A解析：设计合同示范文本规定，设计文件的设计深度要求包括（ ）。A.设计标准可以高于国家规范的规定，发包人也可以根据实际情况降低要求B.方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要C.初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件需要D.施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限E.施工图设计文件应当满足设备材料采购、标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限答案：B,C,D解析：

13、本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。当委托人更换其代表时，应提前（）天通知监理人。A.7B.14C.20D.30答案：A解析：考点:建设工程监理合同履行。当委托人更换其代表时，应提前7天通知监理人。?某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-58所示，该计划表明()。A.工作45与工作67的总时差相差B.工作26与工作35的自由时差相等C.工作37的总时差与自由时差相等D.工作13的总时差与自由时差相等E.工作12与工作13的自由时差相等答案：A,C,E解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。工作26的自由时差=11-5-3=3，工作35的自由时差=11-3-3=

14、5。工作45的总时差=7-5=2，工作67的总时差=13-11=2。工作37的总时差=10-3=7，工作37的自由时差=18-(3+8)=7。工作12的自由时差=5-5=0，工作13的自由时差=3-3=0。工作13的总时差=4-0=4。如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准，这表明投资目标与进度目标存在（）关系。A.既不对立又不统一B.既对立又统一C.对立D.统一答案：C解析：2022版教材P131-135本题考查重点是“建设工程三大目标之间的关系”。在通常情况下，如果对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金和花费较长的建设时间;如果要抢时间、争进度，以极短的

15、时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降;如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准。这些表明，建设工程三大目标之间存在着矛盾和对立的一面。因此，本题的正确答案为C。履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后答案：B解析：本题考查的是合同文件。订立合同时已形成的文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同的

16、其他文件。洽商书面协议属于合同协议书的补充文件。(2022年真题)根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002022，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合(）的规定。A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范答案：D解析：根据建筑工程施工质量验收统一标准，检验批质量验收合格应符合下列规定：主控项目的质量经抽样检验均应合格。一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样时。合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得 存在严重缺陷。对于计数抽样的一般项目，正常检验一次、二次抽样可按建筑工程施工质量验收统一标准附录D判定。具有完整的施工操作依据、

17、质量验收记录。21年监理工程师考试试题题库5卷 第3卷根据建设工程安全生产管理条例，对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送当地建设行政主管部门或其他有关部门备案。A、10B、15C、20D、30答案：B解析：考点:建设工程安全生产管理条例相关内容。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。参见教材P34。下列关于PPP项目财政承受能力论证的说法，正确的是( )。A.财政承受能力论证的结论分为“通过论证”和“未通过

18、论证”B.对可行性缺口补助模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担全部直接付费责任C.财政支出能力评估，是根据PPP项目预算支出责任，评估PPP项目实施对今后年度财政支出的影响D.每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过20答案：A解析：2022版教材P52-63本题考查的是项目融资的主要方式。选项B错误，政府付费模式下，政府承担全部运营补贴支出责任；可行性缺口补助模式下，政府承担部分运营补贴支出责任；使用者付费模式下，政府不承担运营补贴支出责任。选项C错误，财政支出能力评估，是根据PPP项目预算支出责任，评估PPP项目实施对当前及今后年度财政支出的影

19、响。选项D错误，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10。 在建设工程委托监理合同（示范文本）中，纲领性的法律文件是（ ）。A建设工程委托监理合同B建设工程委托监理合同标准条件C建设工程委托监理合同专用条件D双方共同签署的修正文件正确答案：A标准勘察招标文件和标准设计招标文件，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容不包括（）A.招标条件B.项目概况C.开工时间D.投标人资格要求答案：C解析：2022版教材P28-29标准勘察招标文件和标准设计招标文件，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容:招标条件、项目概况与招标

20、范围、投标人资格要求、技术成果经济补偿、招标文件的获取、投标文件的递交、联系方式、时间。下列监理职责中，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的有（）。A.签发工程款支付证书B.审查和处理工程变更C.调解建设单位与施工单位的合同争议D.主持或参与工程质量事故的调查E.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员答案：A,C,E解析：考点:“建设工程监理规范监理人员职责”。建设工程监理规范第322条规定，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：组织编制监理规划，审批监理实施细则；根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；签发工程开工令、暂停令和复工令；签发

21、工程款支付证书，组织审核竣工结算；调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。所以，选项A、C、E符合题意。选项B、D均属于总监理工程师应履行的职责。因此，本题的正确答案为ACE。某高速公路建设项目，包括路基和路面工程(80km)，大型桥梁(5座），业主把路基路面工程和桥梁工程分别发包给了两个承包人(单位），并签订了施工承包合同。业主委托某监理咨询公司负责该项目的施工监理工作，并签订了监理委托合同。一、 监理合同中部分内容如下：在施工期间，任何工程变更均须经过监理

22、单位审查、认可，并发布变更指令为有效，实施变更。监理单位应在业主的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。监理单位有发布开工令、停工令、复工令的权利。监理单位为本工程项目的最高管理者。监理单位应维护业主的权益。监理单位主要进行质量控制,而进度与投资控制的任务主要由业主行使。 由于监理单位的努力,使合同工期提前的，监理单位与业主分享利益。二、该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司巳有的监理计划范本，将投标时的监理大纲进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送

23、业主。 该项目监理计划内容包括:工程项目概况;监理工作依据;监理工作内容;监理机构的组织形式;监理机构人员配备计划;监理工作方法及措施;监理机构的人员岗位职责;监理设施。 在第一次工地会议上,业主根据委托监理合同宣布了总监理工程师的任命及授权范围。总监理工程师根据监理计划介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中,监理工作内容如下： 编制项目施工进度计划,报业主批准后下发施工单位执行。 检查现场质量情况并与规范标准对比，发现偏差时下达监理指令。协助施工单位编制施工组织设计。审查施工单位投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析。编制工程量计量规则，依次进行工程计量。组

24、织工程竣工验收。问题：上述监理合同有无不妥之处，怎样提恰当些？项目总监应如何考虑建立监理组织结构形式？并说明理由，且绘出组织结构图。指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。 指出该项目“监理计划”内容中的缺项名称。在总监理工程师介绍的监理工作内容中找出不正确的内容并改正。答案：解析：第1条不妥。正确的是:设计变更的审批权在业主。任何设计变更须经监理单位审查后，报业主审查、批准，同意后，再由监理单位发布变更指令,实施变更。 第2条正确。 第3条不妥。正确的是:监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。 第4条不妥。正确的是:监理单位受业主委托就工程项目

25、的施工对承包人进行全面的监理、管理，对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此，监理单位不是也不可能是工程项目建设的唯一最高管理者。 第5条不妥。正确的是:在监理工作中,监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。 第6条不妥。正确的是:监理单位有实施工程项目质量、进度和投资三方面的监督控制权。 第7条不妥。正确的是:监理单位的努力使规定的建设工程提前，业主应按约定予以奖励，但不是利润分成。 宜采用直线式组织模式。因为该公路建设项目由两个承包人分别承包，而直线式的组织结构模式适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。其组织结构可用下图表示。 监理计划由监理公司技术负责人组织人员

26、编写不妥，应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写。 监理公司总经理审核不妥,应由监理公司技术负责人审核。 根据监理大纲范本修改不妥，应具有针对性（或应根据工程特点、规模、合同等编制）。 缺项名称:监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。监理工作内容： 错误,应改为:审查并批准（审核、审查)施工单位报送的施工进度计划。 错误，应改为:审查并批准（审核、审查)施工单位报送的施工组织设计。 错误，应改为:依据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析。 错误，应改为:按招标文件的工程计量规定进行工程计量。 错误,应改为:参加工程竣工验收（或组织工程预验收）。某企业

27、向银行借款，甲银行年利率8，每年计息1次；乙银行年利率7.8，每季度计息1次，则（）。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.假设基准收益率为10甲乙两银行的实际利率不可比答案：A解析：2022教材P68-75乙银行年实际利率=1+(7.84)4-1=8.03。i甲28.62（万元），所以，应从第3个月起开始扣回预付款，即在第3、第4、第5个月三个月均匀扣回，每个月应扣回预付款为：19.08/3=6.36（万元）。(2022年真题)根据标准施工合同，下列事件中，属于不可抗力的是（）。A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变

28、化D.局部武装暴动答案：D解析：（五）不利物质条件的影响不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。七、不可抗力*（一）不可抗力事件指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性

29、、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A.发包人，发包人B.勘察人，勘察人C.发包人，勘察人D.勘察人，发包人答案：A解析：知识点:发包人的义务。发包人对资料的准确性、可靠性负责。如果发包人不能提供资料，由勘察人收集时，发包人需向勘察人支付相应费用。2022版教材P77。关于S曲线叙述正确的是()。A.横坐标表示进度时间，纵坐标表示累计完成任务量B.在编制的横道图进度计划上进行实际进度与计划进度的比较C.记录和比较方法都简单、形象直观、容易掌握，应用方便D.以横坐标表示累计完成任务量，纵坐标表示进度时间答案：A解析：考点:S曲线比较法。S曲线比较法是以横坐标表示时间，

30、纵坐标表示累计完成任务量，绘制一条按计划时间累计完成任务量的S曲线；然后将工程项目实施过程中各检查时间实际累计完成任务量的S曲线也绘制在同一坐标系中，进行实际进度与计划进度比较的一种方法。下列关于施工过程中对材料、构配件见证取样的说法，正确的有（）。A.从事取样的人员必须是专职质检人员B.试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方C.样品需加封后送往试验室D.负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案E.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可答案：B,C,D,E解析：考核见证取样与平行检验。选项A错误，施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任。参见教材P125。 编制工

31、程监理实施细则的依据有( )。A监理大纲B监理规划C设计文件D技术资料E施工组织设计正确答案：BCDE建设单位应当自工程竣工验收合格起（）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7 日B.14日C.15日D.28日答案：C解析：考点:工程质量管理主要制度。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。21年监理工程师考试试题题库5卷 第5卷关于施工准备阶段安全监理施工便道，路拱坡度应根据路面类型和现场自然条件确定，并应大于（）。A.1.0% B.1.2% C.1.3% D.1.5%答案：D解析： 本题考查的是施工准备阶

32、段安全监理要点。关于施工准备阶段安全监理施工便道，路拱坡度应根据路面类型和现场自然条件确定，并应大于1.5%。(2022年真题)下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有(）。A.估算指标法B.概算指标法C.扩大单价法D.预算单价法E.百分比分析法答案：B,C,D解析：本题考查的是设计概算编制方法。设备安装工程概算编制的基本方法有预算单价法、扩大单价法、概算指标法。在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合的影响答案：D解析：考核影响设计进度的因素。影响设计进度的因素主要有：（1）建设意图

33、及要求改变的影响；（2）设计审查时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。参见教材P113。软土地基处置前，应了解工程地质、地下管线、构造物等情况，进行必要的土工试验，复核设计处置方案的可行性，编制专项施工方案，厚度小于（）m的软土宜采用浅层置换。A.2 B.3 C.5 D.6答案：B解析： 本题考查的是特殊路基施工质量监理。软土地基处置前，应了解工程地质、地下管线、构造物等情况，进行必要的土工试验，复核设计处置方案的可行性，编制专项施工方案，厚度小于3m的软土宜采用浅层置换。在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免

34、承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为()。A.风险自留B.损失转移C.风险回避D.风险控制答案：C解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。风险回避是指在完成建设工程风险分析与评价后，如果发现风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。对于可疑数据的取舍，常用的统计方法有（）。 A.拉依达法B.肖维纳特法C.格拉布斯法D.离散型统计法E.连续型统计法答案：A,B,C解析：本题

35、考查的是数理统计基础。 对于这些可疑数据应该用数理统计的方法判别其真伪，并决定取舍。常用的方法有拉依达法、肖维纳特法、格拉布斯法等。项目监理机构处理完工程质量事故后，向建设单位提交的质量事故报告包括的内容有()。A.事故发生的时间、地点B.事故发生的简要经过C.事故发生后采取的措施D.事故处理的过程及结果E.事故调查有关会议记录答案：A,B,C,D解析：工程质量事故处理程序工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。项目监理机构

36、要求施工单位进行质量事故调查、分析质量事故产生的原因，并提交质量事故调查报告。对于由质量事故调查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据。根据施工单位的质量调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案。对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行

37、验收。必要时应组织有关单位对处理结果进行签认。质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，施工单位提出复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见.，报建设单位批准后，签发工程复工令。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。质量事故书面报告应包括如下内容:1)工程及各参建单位名称；2)质量事故发生的时间、地点、工程部位；3)事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；4)事故发生原因的初步判断；5)事故发生后采取的措施及处理方案；6)事故处理的过程及结果。多级网络

38、计划的编制原则包括（）。A、整体优化原则B、连续均衡原则C、多项搭接原则D、简明适用原则E、顶层设计原则答案：A,B,D解析：本题考查的是多级网络计划系统。多级网络计划的编制原则包括整体优化原则、连续均衡原则、简明适用原则。参见教材P85。某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2022年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2022年11月5日才提交了投标保证金。2022年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定

39、甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。5、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么?答案：解析：5、建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。因为合同履行中,双方所签书面协议是合同文件的组成部分。具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。因为仲裁与诉讼两者只可选其一。