2022监理工程师历年真题9篇.docx

《2022监理工程师历年真题9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022监理工程师历年真题9篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022监理工程师历年真题9篇2022监理工程师历年真题9篇 第1篇根据FIDIC施工合同条件，解决合同争议的方式有()A、提交工程师确定B、提交争端裁决委员会决定C、业主与承包商协商D、仲裁E、诉讼答案：A,B,C,D解析：解决合同争议的方式如下：提交工程师决定；提交争端裁决委员会决定；双方协商；仲裁。承包单位应做好技术交底，关键部位技术交底书的内容包括( )。 A. 施工方法 B. 施工方案C. 施工过程中需注意的问题 D. 质量要求和验收标准E. 可能出现意外事件的措施及应急方案答案：A,C,D,E解析：承包单位做好技术交底是取得好的施工质量的条件之一。技术交底的内容包括施工方法、质量要

2、求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案。关键部位，或技术难度大，施工复杂的检验批，分项工程施工前，承包单位的技术交底书要报监理工程师。经监理工程师审查后，如技术交底书不能保证作业活动的质量要求，承包单位要进行修改补充。按服务对象划分的三类项目管理，其共同点是()A、服务范围均较宽B、服务阶段均为施工阶段C、服务主体均为专业化项目管理公司D、服务对象均没有项目管理能力答案：C解析：按专业化建设项目管理公司的服务对象分，建设项目管理可以分为为业主服务的项目管理、为设计单位服务的项目管理和为施工单位服务的项目管理。由于合同争议和索赔的处理涉及到适用法律的问题，即使是具有相

3、当高的项目管理水平和能力的大型施工单位，也可能需要委托专业化建设项目管理公司为其提供相应的服务。根据建设工程工程量清单计价规范，施工企业投标报价时可自主报价的项目有（）。A.分部分项工程费B.计日工C.暂列金额D.总承包服务费E.暂估价答案：A,B,D解析：2022教材P141-146选项C，暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。选项E，暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。分部分项工程费、计日工、总承包服务费可自主报价。在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资

4、源的组织和安排需要而形成的逻辑关系是()。A.搭接关系B.依次关系C.工艺关系D.组织关系答案：D解析：考点:单位工程施工进度计划的编制。工作项目之间的组织关系是由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的。它不是由工程本身决定的，而是一种人为的关系。组织方式不同，组织关系也就不同。某工程施工中发生安全生产事故，造成2人死亡，3人受伤，直接经济损失达500万元，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于（）生产安全事故。A、特别重大 B、重大 C、较大 D、一般答案：D解析：考点生产安全事故报告和调查处理条例相关内容。一般生产安全事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下

5、重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。参见教材P38。设计招标中，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐（）的投标人为中标候选人。A.投标报价最低B.经评审的投标报价最低C.最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准D.最低限度满足招标文件规定的各项综合评价标准答案：C解析：4、推荐中标候选人（1）推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人。（2）推荐的中标候选人应当限定在13人，并标明排列顺序。（3）推荐顺序确定：第一，按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；第二，综合评分相等时，以投标报价低的优先；第三，投标报价也相等的，以勘察纲要

6、或设计方案得分高的优先；第四，如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。下列选项中，不属于职能制监理组织形式的特点的是()。A.提高管理效率B.下级人员接受的指令单一C.减轻总监理工程师的负担D.可以发挥职能机构的专业管理作用答案：B解析：2022教材P97-102职能组织形式的主要优点是加强了项目监理目标控制的职能化分工，可以发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担。缺点是由于下级人员受多头指挥，如果这些指令相互矛盾，会使下级在监理工作中无所适从。选项B，正确的表述应为“下级人员受多头指挥，如果这些指令相互矛盾，会使下级在监理工作中

7、无所适从”。2022监理工程师历年真题9篇 第2篇下列选项中，属于项目建设总进度计划作用的有()。A.保证项目建设的连续性B.增强建设工作的预见性C.确保项目按期动用D.编制上报年度计划的依据E.使建设前期的各项工作相互衔接答案：A,B,C,D解析：2022教材P6-9本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目建设总进度计划是指初步设计被批准后，在编报工程项目年度计划之前，根据初步设计，对工程项目从开始建设(设计、施工准备)至竣工投产(动用)全过程的统一部署。工程项目建设总进度计划对于保证工程项目建设的连续性，增强工程建设的预见性，确保工程项目按期动用，编制上报年度计划等，都具有十分重要的作用。

8、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元工日。在基础工程施工期间，因罕见暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（）。A.4天，750元B.4天，450元C.4天，0元D.2天，0元答案：C解析：考点:索赔费用的计算。根据标准施工招标文件的条款，因罕见暴雨导致基坑淹水和因重大公共活动、政府通知的停工虽属非承包人原因，但也不是发包人的原因。发包人可以予以工期延长，但不会予以费用及利润的索赔。某实施监理的项目，通过招投标选择了A建筑公司作为该项目的总承包单位，在施工过程中，由于A公

9、司对地基和基础工程的施工存在一定的技术欠缺，将此分部工程分包给B基础工程公司。工程实施过程中发生以下事件： 事件1：地基与基础工程中，检验批和分项工程由总包单位项目专业质检员组织分包单位项目专业质检员进行验收，分部工程由总包单位项目经理组织分包单位项目经理进行验收。监理工程师不参与对分包单位检验批和分项工程质量的验收，参与验收分部工程质量的验收。 事件2：主体结构分部工程、建筑电气分部工程、装饰装修分部工程的质量由总监理工程师组织总包单位项目经理进行验收。事件3：单位工程完成后，由承包商进行竣工初验，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质

10、量进行了验收，并由各方签署工程竣工报告。 问题： 1事件1中质量验收的正确做法是什么? 2事件2中质量验收的正确做法是什么? 3事件3中质量验收的正确做法是什么? 4单位工程竣工验收备案由谁组织?备案时间上有什么要求?答案：解析：1正确做法： 地基与基础工程检验批应由专业监理工程师组织总包单位项目专业质量检验员等进行验收，分包单位派人参加验收。 地基与基础工程分项工程应由专业监理工程师组织总包单位项目专业技术负责人等进行验收，分包单位派人参加验收。 地基与基础分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织总包单位项目经理和技术负责人、质量负责人、与地基基础分部工程相关的勘察设计单位工程项目

11、负责人和总包单位技术部门负责人、质量部门负责人参加相关分部工程验收，分包单位的相关人员参与验收。 2正确做法： 主体结构分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织总包单位项目负责人和技术负责人、质量负责人、与主体结构分部工程相关的勘察设计单位工程项目负责人和总包单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。 建筑电气分部工程、装饰装修分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织总包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 3正确做法： (1)当单位工程达到竣工验收条件后，承包商应在自查、自评工作完成后，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总

12、监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行初验。 (2)经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。 (3)建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 4单位工程竣工验收备案的组织者和时间要求： 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。备案时间应在单位工程竣工验收合格后15日内进行。在双务合同中，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()可以

13、中止履行合同。A.债务累积过多B.内部发生劳资纠纷C.经营状况严重恶化D.与第三方发生严重债务纠纷答案：C解析：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：经营状况严重恶化j转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。工程项目竣工后，（ ）应及时组织有关单位进行施工验收。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位答案：C解析：本题考核的是建设单位的质量责任。工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。关于建设工程勘察任务发承包的说法，正

14、确的是（）。A.发包人可以发包给自然人B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款答案：B解析：勘察人必须具备法人资格。超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的，吊销资质证书。发包方违反规定将勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的，责令改正，处 50万元以上 100 万元以下的罚款。监理工程师在审批工程延期时应该遵循的原则包括()。A.合同条件B.申报与审批程序C.影响工期D.实际情况E.关键线路答案：A,C,D解析：2022教材P133-135

15、监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：合同条件、影响工期、实际情况。下列不属于Project Controlling与建设项目管理的主要不同之处的是()。A.两者的地位不同B.两者的权力不同C.两者的工作属性不同D.两者的工作内容不同答案：C解析：2022版教材P201-2052022版教材Project Controlling与工程项目管理服务的不同之处主要表现在以下几方面：(1)两者地位不同。(2)两者服务时间不尽相同。(3)两者工作内容不同。(4)两者权力不同。2022监理工程师历年真题9篇 第3篇对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应（）。A.经发包人同意后计量B.与承包人

16、协商后计量C.不予计量D.在竣工结算时计量答案：C解析：按照施工合同(示范文本)规定，对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。 某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，( )。A每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C每次阶段支付时均不允许扣减定金D勘察单位完成合同总价20工作后的后续支付中分次平均扣回定金正确答案：C对于实行项目法人责任制的项目，属于项目总经理职权的工作是（ ）。A.提出项目开工报告B.提出项目竣工验收申请报告C.编制归还贷款和其他债务

17、计划D.聘任或解聘项目高级管理人员答案：C解析：本题考核的是项目总经理的职权。项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；负责组织项目试生产和单项工程预验收；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员等。选项A、B、D属于项目董事会的职权。建设工程监理是指工程监理单位（）。A代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理B代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理C代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理D代表总承包单位对分包单位进行的监督管理

18、答案：A解析：建设工程监理的行为主体是工程监理企业。建设单位自行管理、工程总承包单位或施工总承包单位对分包单位的监督管理都不是工程监理某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（ ）补偿。A、保险公司B、发包人C、承包人D、发包人和承包人共同答案：C解析：考点:明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。参见教材 P82。指定分包商的特点主要表现为( ) 。A.业主选择实施该部分工程的施工单

19、位 B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理 D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约答案：A,C,D解析：最常用的计算索赔费用的方法是( )。A.总费用法B.修正的总费用法C.关键线路法D.实际费用法答案：D解析：2022教材P184-190实际费用法是施工索赔时最常用的一种方法。“商定或确定”条款规定，（ ）在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A、总监理工程师B、专业监理工程师C、发包人D、发包人代表答案：A解析：考点:施工合同管理有关各方的职责。“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调

20、处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详细依据。参见教材 P77。2022监理工程师历年真题9篇 第4篇下列属于缩短某些工作的持续时间来调整施工进度计划的组织措施的有（）。A.采用三班制B.将现浇框架改为预制装备方案C.改善劳动条件D.增加劳动力和施工机械的数量E.采用更先进的施工方法答案：A,D解析：本题考查的是施工进度计划的调整。组织措施包括：（1）增加工作面，组织更多的施工队伍；（2）增加每天的施工时间（如采用三班制等）；（3）增加劳动力和施工机械的数量。某混凝土工程招标清单工程量为20

21、0m3，综合单价为300元/m3。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为160m3。合同约定当实际工程量减少超过15%时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程的实际工程费用为（）万元。A、4.80B、4.89C、5.28D、6.00答案：C解析：本题考查的是工程量偏差。工程量偏差=（200-160）/200=20%15%，综合单价应予调高，该混凝土工程的实际工程费用=1603001.1=52800元=5.28（万元）。参见教材P119。工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理 D、延伸代理答案：B解析：考点代理关系。在

22、工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。A.不合格设施不使用， B.不合格过程不通过 C.不安全行为不放过 D.责任人员未处理不放过 E.整改措施未落实不放过答案：A,B,C解析：本题考查的是施工安全管理体系。对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用，不合格过程不通过，不安全行为不放过。按照建筑工程施工质量

23、验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批答案：A解析：本题考查的是工程施工质量验收层次划分。具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。某工程施工各工序组织网络计划见图7-9,各工序工时与费用如表7-5所示。施工合同约定合同工期为270天,工期延误一天罚3000元,提前一天奖励1000元。1、分析两种施工组织方案下的工期与造价。答案：解析：1、按方案I组织施工,该时间参数计算（事件时间参数）结果见图7-11。计算工期T=274天总费用C=212800+（274-270）3000=224

24、800元按方案II组织施工,该网络计划时间参数计算（事件时间参数）结果见图7-12。计算工期T=261天总费用C=222800+（261-270）1000=213800元不能促使承包人降低工程成本，甚至最可能“鼓励”其增大工程成本的合同形式是（）。A.成本加固定金额酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加奖罚合同D.最高限额成本加固定最大酬金合同答案：B解析：本题考查合同价格分类。采用成本加固定百分比酬金合同计价方式，承包方的实际成本实报实销，同时按照实际成本的固定百分比付给承包方一笔酬金。这种合同计价方式，工程总价及付给承包方的酬金随工程成本增加而增加，不利于鼓励承包方降低成本，故这种

25、合同计价方式很少被采用。依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失答案：C解析：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润2022监理工程师历年真题9篇 第5篇某施工，实施过程中发生如下事件：事件 1：建设单位与 A 标段监理单位按建设工程监理合同（示范文本

26、）（GF-2022-0202）签订了监理合同，合同服务期限 300 天，正常工作酬金为 300 万元，并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为 20 万元/月。监理合同履行过程中，由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为 1 个月，恢复履行的准备工作时间为半个月。事件 2：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目监理机构：确定项目监理机构目标；进行项目监理机构组织设计；制定监理工作流程和信息流程；确定监理工作内容；经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为 A1、A2 标段，并将 A2 标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监

27、理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了 A1 和 A2 两个标段的项目监理组，并按专业分别设置三个专业监理小组，组成职能制项目监理组织机构。事件 3：工程开工前，建设单位认为：总监理工程师不具有注册监理工程师资格，仅具有中级工程师职称和 6年工程实践经验并培训合格，要求监理单位更换新的人员；总监理工程师代表虽然有注册造价工程师但是没有注册监理工程师资格，要求监理单位更换新的人员；监理单位不同意上述要求。事件 4：总监理工程师 A 经过建设单位的口头同意，担任了 3 项监理合同的总监；由于监理单位人员紧张的原因，便私自将其中

28、一名总监抽调去别的监理项目；在调换专业监理工程师时，书面通知了建设单位，建设单位也书面同意。事件 5：监理合同签订后，总监理工程师安排了如下工作：委托总监理工程师代表负责：组织编制监理规划；确定项目监理机构人员及其岗位职责；组织工程竣工预验收；专业监理工程师负责：签发工程款支付证书；负责编制监理实施细则；复合工程计量有关数据。问题：1.计算事件 1 中监理单位可获得的附加工作酬金。2.指出事件 2 中项目监理机构组建步骤是否妥当，如有不妥写出正确的步骤和绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图，说明其优缺点。3.事件 3 中，分别指出建设单位的做法是否正确，说明理由。4.分别指出事件 4 中

29、描述的是否妥当，不妥之处说明理由5.指出事件 5 中总监理工程师的对总监理工程师代表和专业监理工程师安排的工作是否妥当，不妥之处写出正确的做法答案：解析：1.附加工作酬金=20+10=30（万元）2.答：(1)组建项目监理机构的步骤不妥，正确的步骤是，(2)项目监理机构的组织机构图如下图所示：职能制的优点：加强了项目监理目标控制的职能化分工，能够发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担。职能制的缺点：由于下级人员受多头指挥，如果这些指令相互矛盾，将使其下级在监理工作中无所适从。3.答：总监理工程师不具有注册监理工程师资格，仅具有中级工程师职称和 6 年工程实践经验并培训合

30、格，要求监理单位更换新的人员；建设单位的做法正确。理由：根据建设工程监理规范GB/T50319-2022 的规定：总监理工程师必须是注册监理工程师总监理工程师代表虽然有注册造价工程师但是没有注册监理工程师资格，要求监理单位更换新的人员；建设单位的做法不正确。理由：根据建设工程监理规范GB/T50319-2022 的规定：总监理工程师代表由工程类注册执业资格的人员担任，也可以由具有中级及以上专业职称、3 年以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。4.答：总监理工程师 A 经过建设单位的口头同意，担任了 3 项监理合同的总监；不妥。理由：一名注册监理工程师可担任一项监理合同的总监。需要同时担任

31、多项合同的总监时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项由于监理单位人员紧张的原因，便私自将其中一名总监抽调去别的监理项目；不妥。理由：工程监理单位调换总监，应征得建设单位书面同意在调换专业监理工程师时，书面通知了建设单位，建设单位也书面同意；妥当。5.答：委托总监理工程师代表负责：组织编制监理规划；不妥。正确做法：组织编制监理规划由总监理工程师负责确定项目监理机构人员及其岗位职责；妥当。组织工程竣工预验收；不妥。正确做法：组织工程竣工预验收由总监理工程师负责专业监理工程师负责：签发工程款支付证书；不妥。正确做法：签发工程款支付证书由总监理工程师负责负责编制监理实施细则；妥当。复合工程计量有

32、关数据；不妥。正确做法：复合工程计量有关数据由监理员负责建设工程组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始最小的间隔时间称为（）。A.间歇时间B.流水步距C.流水节拍D.提前插入时间答案：B解析：本题考查的是流水施工参数。流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。A.7 B.14 C.15 D.28答案：D解析：本题考查的是合同违约、解除后的付款与结清。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。一般而言，采用固定总价

33、合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A.承包商丧失了今后一切的索赔权利B.业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中答案：D解析：2022教材P146-151由于承包方可能要为许多不可预见的因素付出代价，所以往往会加大不可预见费用，致使固定总价合同的投标价格偏高。 建设工程材料设备采购合同中，属于材料采购范围的有()。A.发电机B.发动机C.水管D.电线E.塔吊 答案：C,D解析：2022版教材P141-142本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。材

34、料采购合同采购的是建筑材料，是指用于建筑和土木工程领域的各种材料的总称，如钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，也包括用于建筑设备的材料，如电线、水管等。设备采购合同采购的设备，既可能是安装于工程中的设备，如安装在电力工程中的发电机、发动机等，也包括在施工过程中使用的设备，如塔吊等 。下列选项中，属于制备类施工过程定义的是()。A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库的施工过程B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程答案：C解析：202

35、2教材P22-26本题考查的是流水施工参数。制备类施工过程是指为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程。（2022年真题)流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍 D.流水步距答案：B解析：本题考查的是流水施工参数。流水强度是指流水施工的某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。担保法规定的保证合同的主要内容包括（）。A：被保证的主债权种类、数额 B：债务人履行债务的方式 C：保证的期间 D：保证担保的范围 E：债务人履行债务的期限答案：A,C,D,E解析：本题考查的是

36、担保方式。保证合同的内容：（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范围；（5）保证的期间；（6）双方认为需要约定的其他事项。参见教材P10。2022监理工程师历年真题9篇 第6篇招标投标法实施条例规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（ ）之日起算。A.发售招标文件B.发出中标通知书C.提交投标文件的截止D.评标结束答案：C解析：2022版教材P16-18本题考核的是投标保证金有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。根据土方施工安全规定，在边坡高于（），陡于1:1的坡上工作时，

37、须挂安全绳。A.2m B.3m C.5m D.10m答案：B解析：本题考查的是施工不安全因素分析。在边坡高于3m、陡于1:1的坡上工作时，须挂安全绳，在湿润的斜坡上工作，应有防滑措施。(2022年真题)在工程质量统计分析时，应用控制图观察分析生产状态，应判定为工序异常的是（）。A.连续七点链B.排列点连续6点下降C.排列点在连续11点中有6点连续司侧D.排列点连续5点上升答案：A解析：出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施，所以选A。连续7点或7点以上上升或下降排列，就应判定生产过程有异常因素影响，要立即采取措施，所以选项BD

38、错误。在连续11点中有10点在同侧时说明生产过程异常，所以C错误。 关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力 答案：B解析：考点:建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A，建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。选项C，工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级。选项D，发包人可以委托代理招标。在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工

39、出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则()。A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担答案：A解析：本题考查的是违约责任。监理人的指示给承包人造成的损失，由发包人承担赔偿责任。设备及工器具购置费由( )组成。A.设备原价B.办公和生活家居购置费C.工器具原价D.专用设备费E.运杂费答案：A,C,E解析：本题考核的是设备及工器具购置费的构成。设备及工器具购置费由设备原价、工器具原价和运杂费(包括设备成套公司服务费)组成。 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时

40、限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更正确答案：C根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在( )中支出。A业主方的研究试验费 B施工方的检验试验费 C业主方管理费 D勘察设计费答案：A解析：2022监理工程师历年真题9篇 第7篇根据建设工程设计合同，设计人完成的初步设计文件的深度应满足()的需要。A、编制招标文件B、控制工程概算C、编制施工图设计D、订购主设备E、

41、制作非标准部件答案：A,C,D解析：初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。(2022年真题)根据建设工程质量管理条例，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂B.规格和型号C.供应商D.使用年限答案：B解析：设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量必须符合国家规定的标准。 承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ）。费用和工期损失全部由业主

42、承担费用和工期损失全部由承包商承担费用由承包商承担，工期给予顺延工期不予顺延，但费用由业主给予补偿正确答案：B下列资料管理职责中，属于监理单位管理职责的有()A、收集和整理工程准备阶段形成的工程文件B、设立专人负责监理资料的收集、整理和归档工作C、监督检查施工单位工程文件的形成、积累和立卷归档D、请当地城建档案管理部门对工程档案进行验收E、收集整理工程竣工验收阶段形成的工程文件答案：B,C解析：建设工程文件档案资料管理职责中，监理单位职责包括：应设专人负责监理资料的收集、整理和归档工作，在项目监理部，监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整

43、理归档。监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。在设计阶段，对勘察、测绘、设计单位的工程文件的形成、积累和立卷归档进行监督、检查；在施工阶段.对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监督、检查。可以按照委托监理合同的约定.接受建设单位的委托，监督、检杳工程文件的形成积累和立卷归档工作。编制的监理文件的套数、提交内容、提交时间，应按照现行建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2022)和各地域建档案管理部门的要求，编制移交清单，双方签字、盖章后，及时移交建设单位，由建设单位收集和汇总。监理公司档案部门需要的监理档案，按照建设工程监理规范(GB50319-2000)的要求，及时由项

44、目监理部提供。法人分为企业法人和非企业法人，非企业法人包括（）。A.行政法人B.附属性医院C.社会团体法人D.事业单位法人E.地方各级人民政府的职能部门答案：A,C,D,E解析：2022版教材P7本题考查的是法人。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、团体法人。附属性医院属于其他组织，地方各级人民政府的职能部门属于行政法人。关于建设工程监理文件资料卷内排列要求的说法中，正确的是（）。A、请示在前，批复在后 B、主件在前，附件在后 C、定稿在前，印本在后 D、图纸在前，文字在后答案：B解析：考点管理要求。文字材料按事项、专业顺序排列：同一事项的请示与批复、同一

45、文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。参见教材P174。下列属于工程总承包项目经理应履行职责的是（ ）。A.在授权范围内负责与项目干系人的协调，解决项目实施中出现的问题B.对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制C.参与工程变更的审查和处理D.进行工程计量E.代表企业组织实施工程总承包项目管理，对实现合同约定的项目目标负责答案：A,B,E解析：2022版教材P17-18工程总承包项目经理应履行下列职责:1) 执行工程总承包单位管理制度，维护企业合法权益;2) 代表企业组织实施工程总承包项目管理，对实现合同约定的项目目标

46、负责;3) 完成项目管理目标责任书规定的任务;3) 在授权范围内负责与项目干系人的协调，解决项目实施中出现的问题;5) 对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制;6) 负责组织项目的管理收尾和合同收尾工作。根据投标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A、3B、5C、7D、10答案：B解析：2022版教材P 47考点投标投标法实施条例相关内容。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。2022监理工程师历年真题9篇 第8篇在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的

47、有（）。A.技术方案 B.专家论证 C.合同措施 D.检测手段 E.施工组织设计答案：A,D,E解析：本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。施工方法的质量控制，包含工程项自整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制。 建设工程监理投标时，制定投标策略的前提是()。A.选择针对性的投标策略B.合理设置项目监理机构C.深入分析影响投标的因素D.把握和深刻理解招标文件 答案：C解析：2022版教材P78-82本题考查的是建设工程监理投标策略。建设工程监理投标策略的合理制定和成功实施关键在于对影响投标因素的深入分析、招标文件的把握和深刻理解、投标策略的针对

48、性选择、项目监理机构的合理设置、合理化建议的重视以及答辩的有效组织等环节。其中，深入分析影响投标的因素是制定投标策略的前提。 项目总承包模式具有的优点之一是（ ）。A合同关系简单B合同管理难度小C合同价格低D有利于质量控制正确答案：A对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.承包人B.发包人C.质量监督机构D.监理工程师答案：B解析：2022教材P174-175总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由发包人转交原设计单位修改工程设计文件。工程网络图的绘制原则，正确的是()。A.单代号网络图中可以有多项起始工作或多项结束工作B.双代号网络图中应只有一个起节点和一个终节点(多目标网络计划除外)C.双代号网络图中的节点可以用矩形表示D.单代号网络图中的节点只能用圆圈表示答案：B解析：2022教材P43-44本题考