21年监理工程师历年真题和解答9卷.docx

《21年监理工程师历年真题和解答9卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师历年真题和解答9卷.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师历年真题和解答9卷21年监理工程师历年真题和解答9卷 第1卷(2022年)关于监理规划编写要求的说法，正确的是（）。A.监理规划的内部审核单位是监理单位的商务合同管理部门B.监理规划应由专业监理工程师参与编写并报监理单位法定代表人审批C.监理规划应根据工程监理合同所规定的监理范围与内容进行编写D.监理规划中的监理方法措施应与施工方案相符答案：C解析：A错，监理单位的技术管理部分是内部审核单位；B错，监理规划应由总监理工程师组织编制；D错，监理规划的内容需要选择最有效的方式和方法来表示，图、表和简单的文字说明应当是基本方法。项目监理机构的组织结构设计工作内容包括()A、确定项目监

2、理机构目标B、选择组织结构形式C、划分项目监理机构部门D、制定岗位职责和考核标准E、制定工作流程和信息流程答案：B,C,D解析：项目监理机构的组织结构设计包括：选择组织结构形式；确定管理层次和管理跨度；划分项目监理机构部门；制定岗位职责一和考核标准；安排监理人员。某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中B 和D 工作的最早开始时间是()。A.4和4B.6和7C.2和0D.2和2答案：C解析：STSB，A=2，ESA=0，所以，ESB=0+2=2；STFD，A=3，ESA=0，EFD=0+3=3，ESD=3-5=-2。因为负值，故需与虚拟起点节点用虚箭线相连，所以ESD=0。施工阶段进度控制的主

3、要任务有（）。A.编制施工总进度计划，并控制其执行B.编制单位工程施工进度计划，并控制其执行C.编制详细的出图计划，并控制其执行D.编制专业工程进度计划，并控制其执行E.编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行答案：A,B,E解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。施工阶段进度控制的主要任务包括：（1）编制施工总进度计划，并控制其执行；（2）编制单位工程施工进度计划，并控制其执行；（3）编制年、季、月实施计划，并控制其执行。在进行建设项目总进度目标控制前，建设单位对项目总进度管理的首要任务是()。A.收集和整理比较详细的设计资料B.比较和分析各项技术方案的合理性C.分析和论证进度目标实现的

4、可能性D.提出和改进设计、施工的进度控制措施答案：C解析：考点:建设项目总进度目标的论证。在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。某分项工程的计划进度与4月底检查的实际进度如图45所示，从图中获得的正确信息有()。A.第1月实际进度拖后2B.第2月实际进度超前，当月超前5C.第3月实际进度超前，当月超前5D.第4月实际进度拖后，当月拖后5E.到4月底实际进度累计超前5答案：A,C,D,E解析：考点:横道图比较法。选项B，第2月实际进度超前27-20=7。21年监理工程师历年真题和解答9卷 第2卷当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，

5、就应考虑选择其他更好的措施。这是建设工程投资控制的()。A、系统控制B、动态控制C、全过程控制D、全方位控制答案：A解析：本题考查的是建设工程投资控制的含义。目标规划时对投资、进度、质量三大目标进行了反复协调和平衡，力求实现整个目标系统最优。系统控制思想就是要实现目标规划与目标控制之间统一，实现三大目标控制统一。（本知识点新教材已经删除）建设工程质量管理条例规定，装修工程最低保修期限为（）。A.1B.2C.3D.5答案：B解析：2022版教材P40（2）建设工程最低保修期限。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程

6、合理使用年限。2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中，发生如下事件：事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经太差，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2：专业监理工程师对使用商品

7、混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具各设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得拨备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位签订了供货和安装合同。事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。问题：写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。

8、答案：解析：专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序如下：专业监理工程师填写“不合格项处置记录”，要求施工总承包单位及时采取措施予以整改。专业监理工程师应对其补救方案进行确认，跟踪处理过程，对处理结果进行验收。（4分）设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括()。A.发包人应提供的有关资料和文件B.委托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任答案：A,B,E解析：考点:建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程设计合同示范文本分为两个版本。建设工程设计合同(一)示范文本适用于民用建设工程设计的合同，主要条款包括：(1)订立合同的依据文件；(2)委

9、托设计任务的范围和内容；(3)发包人应提供的有关资料和文件；(4)设计人应交付的资料和文件；(5)设计费的支付；(6)双方责任；(7)违约责任；(8)其他。根据国家发展改革委员会等九部委标准材料采购招标文件，初步评审包括A.形式评审B.资格评审C.详细评审D.响应性评审 E.综合性评审答案：A,B,D解析：2022版教材P68-70根据国家发展改革委员会等九部委标准材料采购招标文件，初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审。依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。 A工程照管责任移交 B承包合同的全部义务已完成 C缺陷通知期开始 D可以办理竣工结算答案：A解析：工程接

10、收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务巳经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主。21年监理工程师历年真题和解答9卷 第3卷 按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括 ( )A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费 答案：B,C,E解析：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金

11、；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。A.转移占有B.不转移不占有C.转移不占有D.不转移占有答案：A解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。经济性是建设工程质量特性之一，其具体表现为建设工程的（）。A、材料成本 B、设计成本 C、施工成本 D、使用成本 E、能耗成本答案：B,C,D解析：本题考查的是建设工程质量。工程质量的特性（7个）。建设工程监理规范规定，编制监理实施细则的依据有（）。A.

12、监理合同B.工程承包合同C.已批准的监理规划D.与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料E.施工组织设计答案：C,D,E解析：编制监理实施细则的依据有： 已批准的建设工程监理规划 ；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；施工组织设计、（专项）施工方案。因此，本题的正确答案为CDE。下列选项中，可以体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价D.如果要抢时

13、间、争进度以极短的时间完成建设工程，会增加投资或者使工程质量下降答案：D解析：考点:目标控制。对立关系：在通常情况下，如果对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金和花费较长的建设时间；如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降；如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准。(2022年真题)根据合同法，工程勘察合同属于（）。A.承揽合同B.技术咨询合同C.委托合同D.建设工程合同答案：D解析：本题考查的是合同法主要内容。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。21年监理工程师历

14、年真题和解答9卷 第4卷(2022年)监理规划中应明确的安全生产管理措施有（）。A.组织验收施工起重机械的安全性能B.督促施工单位落实安全技术措施C.审查施工单位的安全生产规章制度D.督促施工单位落实应急救援预案E.制定危险性较大的分部工程旁站方案答案：B,C,D解析：本题考查的是监理规划主要内容。安全生产管理的监理方法和措施：（1）通过审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，督促施工单位落实安全技术措施和应急救援预案，加强风险防范意识，预防和避免安全事故发生；（2）通过项目监理机构安全管理责任风险分析，制定监理实施细则，落实监理人员，加强日常巡视和安全检查，发现安全事故隐患时，项目

15、监理机构应当履行监理职责，采取会议、告知、通知、停工、报告等措施向施工单位管理人员指出，预防和避免安全事故发生。(2022年真题)根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于(）A.1.30B.135C.1.40D.1.45答案：A解析：对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的延性应满足以下要求；钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值应 符合下列规定：钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30；钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。根据建筑法，实施施工总承包的工程，由（ ）负

16、责施工现场安全。A.总承包单位B.具体施工的分包单位C.总承包单位的项目经理D.分包单位的项目经理答案：A解析：建设工程实施施工总承包的，由总承包单位负责施工现场安全。投标保证金除现金外，可以是银行出具的（）。A.银行保函B.保兑支票C.银行汇票D.商业汇票E.现金支票答案：A,B,C,E解析：本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。因此，本题的正确答案为ABCE。设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收

17、到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（ ）。A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失答案：C解析：2022版教材P123-126设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。某工程项目的设计概算文件，采用二级概算编制。下列选项中，不属于二级概算编制文件组成的是（）。A.

18、编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表答案：C解析：考点:设计概算的内容和编制依据。在二级(概算)编制的组成中，应当包括编制说明、总概算表、单位工程概算表、补充单位估价表等，但不再包括选项C，单项工程的综合概算表。21年监理工程师历年真题和解答9卷 第5卷(2022年)评审工程设计成果需要进行的工作有：邀请专家参与评审；确定专家人选；建立评审制度和程序；收集专业评审意见；分析专家评审意见。其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.答案：C解析：本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程设计成果评审程序如下：（1）事先建立评审制度和程序，并编制设计成果评审计划，列出预评审的设计成果清单；

19、（2）根据设计成果特点，确定相应的专家人选；（3）邀请专家参与评审，并提供专家所需评审的设计成果资料、建设单位的需求及相关部门的规定等；（4）组织相关专家对设计成果评审会议，收集各专家的评审意见；（5）整理、分析专家评审意见，提出相关建议或解决方案，形成会议纪要或报告，作为设计优化或下一阶段设计的依据，并报建设单位或相关部门。(2022年真题)关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力B.资格后审由资格审查委员会进行资格审查C.资格后审在评标后定标前进行D.资格后审和资格预审的时间不同E.资格后审的内容比资格预审少答案：A,D解

20、析：本题考查的是施工招标中资格审查的内容。选项B，资格后审，由评标委员会进行审查，不是资格审查委员会。选项C，对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审。选项E，资格预审与资格后审只是对投标人资格审查的时间不同，审查的内容和方法完全相同。下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A：勘察设计单位 B：施工单位 C：材料供应单位 D：监理单位答案：D解析：本题考查的是工程质量控制主体和原则。政府、建设单位、监理单位属于监控主体。参见教材P5。担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.债务人和债权人的约定B.保证人和债务人的约定C.保证

21、人和债权人的约定D.公证人和债权人的约定答案：C解析：2022版教材P13-16本题考查重点是“担保方式保证”。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。因此，本题的正确答案为C。根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，()不予注册。A.1年内B.5年内C.8年内D.终身答案：B解析：2022版教材P3-6建设工程安全生产管理条例第五十八条规定，注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;

22、造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。定额在建设工程管理中的作用包括( )。A用于编制标底B用于建设工程的分层次计算C用于企业投定额在建设工程管理中的作用包括（ ）。用于编制标底用于建设工程的分层次计算用于企业投标报价反映社会最高消耗水平正确答案：ABC21年监理工程师历年真题和解答9卷 第6卷下图双代号网络图中属于B工作的紧后工作的是（）。A.工作A B.工作C C.工作G D.工作D答案：B解析： 本题考查的是网络计划技术基础知识。紧排在本工作之后的工作，称为该工作的紧后工作。某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的

23、说法中，正确的是()A、业主应给予承包商补偿B、业主不给予承包商补偿C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿答案：A解析：由法律引起的索赔，如果在基准日期（投标截止日期前的28天）以后,由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的成本，业主应予补偿。某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良。为保证工程施工质量,防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显,施工单位在施工准备、沥青混合

24、料的拌和、沥青混合料的运输、沥青混合料的摊铺、沥青混合料的压实、接缝的处理等方面,做了如下工作：1选用经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑；2沥青混合料的拌和站设置试验室,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度；3根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量；4设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距,以保证接缝的相关要求；5压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。6纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,

25、后摊铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制。2、沥青混合料铺筑试验段的主要目的是什么?答案：解析：2、试验段铺筑的主要目的有两类。一是为控制指标确定相关数据,如：松铺系数、机械配备、压实遍数、人员组织、施工工艺等；二是检验相关技术指标,如：沥青含量、矿料级配、沥青混合料马歇尔试验、压实度等。请问当业主与承包商发生合同纠纷后,应按什么程序进行调解或裁定?答案：解析：1、业主或承包商首先应书面提交监理工程师解决,并抄给另一方。监理工程师在收到此提交件后42天之内应将自己的裁定通知业主和承包人。2、如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议,或如果监理工程师没有发出自己的裁定通

26、知,则双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。3、双方的友好协商或上级调解均未能奏效,而且双方中的一方已就此纠纷事项通知另一方提出要求仲裁的意向,则由仲裁委员会进行仲裁。根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，房间和外墙面的防水工程的最低保修期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5答案：D解析：在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个供暖期、供冷期；(4)电气管道、给水排水管道、

27、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。某进口设备离岸价为1000万元，国外运费10万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税，则该设备的抵岸价为（）万元。A.126000B.127190C.132150D.133040答案：D解析：考点:设备购置费的组成与计算。进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税=1050+5+15+70+(1050+70)17%=133040(万元)。21年监理工程师历年真题和解答9卷 第7卷工程开工前，项目

28、监理机构监理人员应参加由（）主持召开的第一次工地会议。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.总监理工程师答案：B解析：2022版教材P53工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。与BOT 融资方式相比,TOT 融资方式的特点是()A.信用保证结构简单B.项目产权结构易于确定C.不需要设立具有特许权的专门机构D.项目招标程序大为简化答案：A解析：TOT 的运作程序TOT 的运作程序相对比较简单,一般包括以下步骤：制定TOT 方案并报批。项目发起人(同时又是投产项目的所有者)设立SPC 或SPV (特殊目的公司或特殊目的机构),发起人把完工项目的所有权和新建项目

29、的所有权均转让给SPC 或SPV。SPC 或SPV 通常是政府设立或政府参与设立的具有特许权的机构。TOT 项目招标。SPV 与投资者洽谈以达成转让投产运行项目在未来一定期限内全部或部分经营权的协议,并取得资金。转让方利用获得的资金建设新项目。新项目投入使用。转让项目经营期满后,收回转让的项目。TOT 方式的特点从项目融资的角度看,TOT 是通过已建成项目为其他新项目进行融资,BOT 则是为筹建中的项目进行融资。从具体运作过程看,TOT 只涉及转让经营权,不存在产权、股权等问题,并且不会威胁国内基础设施的控制权与国家安全。从东道国政府的角度看,通过TOT 吸引社会资本购买现有的资产,将从两个方

30、面进一步缓解中央和地方政府财政支出的压力。从投资者的角度看,TOT 方式既可回避建设中的超支、停建或者建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险,又能尽快取得收益。采用BOT 方式,投资者先要投入资金建设,并要设计合理的信用保证结构,花费时间很长,承担风险大；采用TOT,投资者购买的是正在运营的资产和对资产的经营权,资产收益具有确定性,也不需要太复杂的信用保证结构。卓越绩效评价准则与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法（工具）不同答案：C解析：本题考查的是卓越绩效评价准则与ISO9000的比较。不

31、同点：导向不同、驱动力不同、评价方式不同、关注点不同、目标不同、责任人不同、对组织的要求不同。参见教材P51。对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。A、均摊法B、凭证法C、估价法D、分析计量法答案：A解析：所谓均摊法就是对清单中的某些项目的合同价款，按合同工期平均计量的方法，如监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。根据桩基激振后桩土的相对位移或桩身所产生的应变量不同，国内已用于工程检验的动测法分为（）。A.抗拔承载力试验B.水平静承载力试验C.高应变D.抗压承载力试验E.低应变答案：C,E解析：本题考查的是地

32、基基础工程施工试验与检测。国内已用于工程检验的动测法分为高应变和低应变两大类。在设计过程中，如果业主改变其建设意图和要求，就会引起设计单位的设计变更，这体现了()会影响设计进度。A.工程变更B.设计各专业之间的协调配合C.建设意图及要求改变D.设计审批时间答案：C解析：2022版教材P113-114本题考查的是影响设计进度的因素。建设工程设计是本着业主的建设意图和要求而进行的，所有的工程设计必然是业主意图的体现。因此，在设计过程中，如果业主改变其建设意图和要求，就会引起设计单位的设计变更，必然会对设计进度造成影响。21年监理工程师历年真题和解答9卷 第8卷建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目

33、负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28答案：B解析：考核建设工程勘察合同履行管理。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。参见教材P78。根据建设工程监理规范，属于专业监理工程师职责的是（）。A.审查分包单位的资质，并提出审查意见B.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记C.检查承包单位投入工程的人力、材料和设备的使用运行状态并做好检查记录D.按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录答案：B解析：考点:“项目监理机构专业监理工程师的职责”

34、。根据建筑工程监理规范的规定，专业监理工程师应履行以下几种职责：负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；核查迸场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认

35、为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。根据第点可知，选项B符合题意。选项A属于总监理工程师的职责。选项C和选项D均属于监理员的职责。因此，本题的正确答案为B。下列不属于业主向承包商的索赔的是（）。A.对超额利润的索赔B.质量不满足合同要求索赔C.业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔D.工期延期的费用索赔答案：D解析：本题考查的是索赔的主要类型。工期延期的费用索赔是承包商向业主的索赔内容。下列各项中，不属于简明标准施工招标文件的有（）。A.招标公告B.投标人须知C.评标办法D.发包人要求答案：D解析：考点

36、:“简明标准施工招标文件”。简明标准施工招标文件共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。因此，本题的正确答案为D。下列关于EPC模式的表述中，正确的是()A、该模式适用于工厂、发电厂、石油开发和基础设施等建设工程B、采用该模式时，大多数材料和工程设备由项目总承包单位采购C、该模式采用可调总价合同D、该模式条件下业主承担大部分风险答案：A解析：EPC模式中，材料和工程设备的采购完全由EPC承包单位负责；EPC合同更接近于固定总价合同；EPC模式条件下承包商承担大部分风险。 设备安装工程中，单位工程概算的编制方法包括(

37、 )。A. 生产能力指数法 B. 资金周转率法C. 预算单价法 D. 扩大单价法E. 概算指标法正确答案：CDE21年监理工程师历年真题和解答9卷 第9卷工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，下列说法中正确的有（）。A.工程竣工验收应考核项目质量是否达到要求B.工程施工直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证C.工程竣工验收应考核项目质量是否符合决策阶段确定的质量目标和水平D.工程监理是决定工程质量的关键环节E.工程设计阶段应确定质量目标和水平答案：A,B,C解析：工程竣工验收就是对项目施工阶段的质量通过检查评定、试车运转，考核项目质量是否达到设计要求；是否符合决策阶段确

38、定的质量目标和水平。工程施工活动决定了设计意图能否体现，它直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平；工程设计质量是决定工程质量的关键环节。（）需要由工程监理单位法定代表人签字，并加盖工程监理单位公章。A.工程开工报审表B.单位工程竣工验收报审表C.监理工程师任命书D.总监理工程师任命书答案：D解析：本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。只有总监理工程师任命书需要由工程监理单位法定代表人签字，并加盖工程监理单位公章。施工单位承租的机械设备和施工机具及配件使用前，应由施工总承包单位、分包单位、出租单位和（）共同进行验收。A.建设单位B.监理单位C.安

39、装单位D.检测单位答案：C解析：施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，应由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。采用固定总价合同时，发包人承担的风险是( )。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更答案：D解析：考点:合同价格分类。采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。采用这种合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更。参见教材P100。某工程双代号网络计划如图3-43所示，其中工作G的最早开始时间为()。A.6B.9C.10

40、D.12答案：B解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。G工作的最早开始时间=4+5=9。下列选项中，属于监理规划中工程质量控制经济措施及合同措施的有()。A.达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金B.建立健全项目监理机构C.协助完善质量保证体系D.严格事前、事中和事后的质量检查监督E.严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款答案：A,E解析：2022教材P109-122工程质量控制的具体措施:1) 组织措施:建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任。2) 技术措施:协助完善质量保证体系;严格事前、事中和事后的质量检查监督。3) 经济措施及合同措施:严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款;达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金。选项B属于监理规划中工程质量控制的组织措施，选项CD属于监理规划中工程质量控制的技术措施。