21年监理工程师模拟冲刺试题集9节.docx

《21年监理工程师模拟冲刺试题集9节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师模拟冲刺试题集9节.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师模拟冲刺试题集9节21年监理工程师模拟冲刺试题集9节 第1节 在风险等级图中，( )是风险最大的区域。A.VLB.LC.HD.VH 答案：D解析：在风险等级图中，可以将风险量的大小分成五个等级：VL(很小)；L(小)；M(中等)；H(大)；VH(很大)。列入城建档案管理部门接受范围的工程，建设单位在工程竣工验收后（）个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（监理文件资料）。A.3B.5C.7D.10答案：A解析：考核建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。列入城建档案管理部门接受范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（

2、监理文件资料）。参见教材P168。当工程实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，可采用（）等方法改变某些工作的逻辑关系。A.增加资源投入量B.提高劳动效率C.将顺序进行的工作改为平行作业D.将顺序进行的工作改为搭接作业E.组织分段流水作业答案：C,D,E解析：考点: “进度计划的调整方法”。当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整万法主要有两种改变某些工作间的逻辑关系。当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如将顺序进行的工作改

3、为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。缩短某些工作的持续时间。这种方法是不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。根据第点可知，选项C、D、E符合题意。选项A、B均属于“缩短某些工作的持续时间”的措施。因此，本题的正确答案为CDE。根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，助手在授权范围内向（）发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。A.监理人B.发包人C.承包人D.受包人答案：C解析：考点:“FIDIC施工合同条件部分条款”。助手在授权范围内向承包人发出

4、的指示，具有与工程师指示同样的效力。因此，本题的正确答案为C。下列内容中，属于监理工作师在施工阶段为完成质量控制任务，应当做好的工作的有（）。A.做好材料和设备检查工作，确认其质量B.做好工程计量工作C.检查施工机械和机具，保证施工质量D.进行施工工艺过程质量控制工作E.做好各项隐蔽工程的检查工作答案：A,C,D,E解析：考点:“建设工程三大目标控制的任务和措施”。为完成施工阶段质量控制任务，项目监理机构需要做好以下工作：协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场；审查确认施工总承包单位及分包单位资格；检查工程材料、构配件、设备质量；检查施工机械和机具质量；审查施工组织设计

5、和施工方案；检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境；控制施工工艺过程质量；验收分部分项工程和隐蔽工程；处置工程质量问题、质量缺陷；协助处理工程质量事故；(11)审核工程竣工图，组织工程预验收；(12)参加工程竣工验收等。因此，本题的正确答案为ACDE。某引水工程总长2448m，包括河渠交叉建筑物1座（倒虹吸），左岸排水建筑物1座（倒虹吸），渠渠交叉建筑物1座（倒虹吸），节制闸1座，退水闸1座，渠道1981.9m。渠道最大挖深6m左右，最大填高12m左右，沿线岩性以壤土、黄土状壤土、砂卵石为主，全部为土质渠道。度汛设计标准采用20年一遇洪水。施工导流采用明渠导流。建设过程中发生了以下事件：事件

6、1：资格预审阶段，资格预审文件对项目经理要求为：水利工程类高级技术职称，担任过大、中型水利工程施工项目经理。事件2：招标阶段，在工程量清单中要求安全作业环境及措施费用分摊到分类分项清单报价中，不再单独报价。事件3：施工过程中，建设单位要求监理单位编制了保证安全生产的措施方案，方案内容包括项目概况、编制依据、安全生产规章制度等。事件4：为了保证施工质量和施工进度，渠坡衬砌施工时，设计单位要求采用新研制的大型混凝土衬砌设备。建设单位要求监理单位就新研制的大型混凝土衬砌设备施工工艺提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。事件5：在渠道开挖施工时，有一处发生了滑坡，施工单位在滑坡处开挖时

7、，未采取相应的安全防护措施，存在重大安全隐患，监理单位首先向建设单位进行了报告。事件6：由于工程跨越重要河道，因此建设单位要求施工单位编制施工期度汛方案，报监理单位批准，并要求施工单位成立防汛指挥部。1.请指出事件16的不妥之处，并说明理由。2.请根据事件3，补充保证安全生产的措施方案的主要内容。3.根据事件6，试阐述对于施工度汛，施工单位应该做哪些工作？答案：解析：问题1：不妥之处：事件1中，对项目经理资格未设置安全生产资格或安全生产考核要求不妥。理由：项目法人在对施工投标单位进行资格审查时，应当对投标单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员是否经水行政主管部门安全生产考核合格进

8、行审查。有关人员未经考核合格的，不得认定投标单位的投标资格。事件2中，安全作业环境及措施费用分摊到分类分项清单报价不妥。理由：水利水电工程建设项目招标文件中应包含安全生产费用项目清单、明确投标方应按有关规定计取，单独报价，不得删减。事件3中，建设单位要求监理单位编制保证安全生产的措施方案不妥。理由：项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并报有管辖权的水行政主管部门、流域机构或者委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。事件4中，设计单位要求监理单位提出新型衬砌设备的保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施不妥。理由：对于新工艺、新设备，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防

9、生产安全事故的措施建议。事件5中，发现重大安全隐患，监理单位首先向建设单位报告不妥。理由：发现存在重大安全隐患的，监理单位应首先通知施工单位停工整改。事件6中，建设单位要求施工单位编制度汛方案不妥；监理单位审批度汛方案不妥；施工单位成立防汛指挥部不妥。理由：项目法人应根据工程情况和工程度汛需要，组织制订工程度汛方案和超标准洪水应急预案，报有管辖权的防汛指挥机构批准或备案。防汛度汛指挥机构应由项目法人、监理单位、施工单位、设计单位主要负责人组成。问题2：项目法人编制的保证安全生产的措施方案还应包括：安全生产管理机构及相关负责人；安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况等；生产安全事故的应急救援

10、预案；工程度汛方案、措施等。问题3：施工单位应根据批准的度汛方案和超标准洪水应急预案，制订防汛度汛及抢险措施，报项目法人批准，并按批准的措施落实防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作，做好汛期值班，保证汛情、工情、险情信息渠道畅通。下列关于建设工程投资效益最大化含义的说法中，正确的是()。A、在满足建设工程投资控制要求的前提下，建设投资额最少B、在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少C、在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，使用费用最少D、在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用最少E、建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化答案：

11、B,D,E解析：本题考查的是建设工程监理的作用。建设工程投资效益最大化有以下三种不同表现：在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少；在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用（或全寿命费用）最少；建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化。（本知识点新教材已经删除）风险发生概率与风险潜在损失的乘积称为()A、风险量B、风险事件C、风险因素D、风险函数答案：A解析：风险量是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失，即风险量等于风险发生概率与风险潜在损失的乘积（函数）。21年监理工程师模拟冲刺试题集9节 第2节建设工程监理

12、规范规定，监理员的职责包括（ ）。 A.复核工程计量的有关数据并签署原始凭证 B.做好监理日记和有关的监理记录 C.验收分项工程 D.收集、汇总及整理监理资料 E.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件答案：A,B解析：根据建设工程监理规范第3.2.6条，监理员职责包括：在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检査结果进行记录；担任旁站工作，发

13、现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记和有关的监理记录。“验收分项工程；收集、汇总及整理监理资料；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件”属于专业监理工程师的职责。预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（ ）。A.担保金额效力不变更B.预付款担保效力终止C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任D.担保金额相应递减答案：D解析：2022版教材P89-90本题考核的是预付款担保。预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致

14、，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。建设工程材料设备采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.双务合同D.实践合同答案：A,C解析：建设工程材料设备采购合同的性质1、属于买卖合同：以转移财产所有权为目的。2、属于有偿合同：买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。3、属于双务合同：合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款。4、属于诺成合同：除了法律特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以

15、实物的交付为合同成立的条件。仅仅从为客户服务的角度,工程咨询的作用表现为以下几方面:( )。A为决策者提供科学合理的建议仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面：（ ）。为决策者提供科学合理的建议保证工程的顺利实施为客户提供信息和先进技术发挥准仲裁人的作用促进国际间工程领域的交流和合作正确答案：ABCD某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期

16、顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延答案：A解析：2022版教材P96-97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。工程质量控制的统计分析方法中，控制图是用样本数据来分析判断（）的工具。A.生产过程是否处于稳定状态B.质量风险发生的可能性C.质量控制措施的有效性D.样本数据分布均匀性答案：A解析：考点:“控制图的用途”。控制图是月样本数据来分析判断生产过程是否处于稳定状态的有效工具。它的用途主要有两个：过程分析，即分析生产过程是否稳定。为此，应随机连续收集数据绘制控制

17、图，观察数据点分布情况并判定生产过程状态；过程控制，即控制生产过程质量状态。为此，要定时抽样取得数据，将其变为点子描在图上，发现井及时消除生产过程中的失调现象预防不合格品的产生。因此，本题的正确答案为A。根据建设工程施工合同(示范文本)GF20220201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后( )天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28答案：A解析：2022版（投资控制）教材P 161监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。下列选项中，属于建筑安装工程材料费的有（）。A

18、.材料原价B.材料运杂费C.采购与保管费D.检验试验费E.工程设备费答案：A,B,C,E解析：2022版教材P13-17材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：材料原价（是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格）、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。选项D属于企业管理费。21年监理工程师模拟冲刺试题集9节 第3节监理单位监控设计进度的工作是()A、建立健全设计技术经济定额B、编制设计总进度计划C、核查分析设计图纸进度D、组织设计各专业之间的协调工作答案：C解析：建设工程设计阶段进度控制的主要任务是出图控制，也就是通过采取有效措施使工程设

19、计者如期完成初步设计、技术设计、施工图设计等各阶段的设计工作，并提交相应的设计图纸及说明。某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20，则该进口设备的购置费为（）万元A.1212.67B.1215.67C.1320.67D.1323.67答案：C解析：2022版教材P27-31进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税。其中，进口关税=到岸价进口关税率=92020=184(万元)；则进口设备的抵岸价=920+4.1

20、5+13.8+198.72+184=1320.67(万元)。购置费属于工程费用，进口设备检验鉴定费属于工程建设其他费用中的引进技术和进口设备其他费，不属于购置费，故进口设备检验鉴定费3万元为干扰项。 目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）A.详细勘察B.初步勘察C.试验勘察D.可行性研究勘察 答案：D解析：可行性研究勘察，又称选址勘察，其目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘。必要时，进行工程地质测绘和少量勘探工作，对拟选场址的稳定性和适宜性作出岩土工程评价，进行技术经济论证和方案比较，满足确定场地方案的要求。我国安全生产工作的基本方针是（）。 A.安全生产重于泰山B.安全

21、第一，以人为本，综合治理C.安全第一，重在预防D.安全第一，预防为主，综合治理答案：D解析：本题考查的是公路建设工程安全生产概况。我国安全生产的方针经历了一个从“安全生产”“安全第一、预防为主”到“安全第一、预防为主、综合治理”的产生和发展过程。建筑安装工程费中工伤保险费的计算基础是（）。A、定额直接费 B、定额人工费 C、定额人工费和机械费 D、定额人工费和材料费答案：B解析： 本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。工伤保险费的计算基础是定额人工费。参见教材P21。（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖答案

22、：B解析：考点:“建设工程材料设备采购合同的分类”。试用买卖，是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。因此，本题的正确答案为B。AIA系列合同条件中，C系列是（）。A.业主与建筑师之间的标准合同文件B.合同和办公管理中使用的文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件答案：C解析：考核AIA系列合同条件。A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件；B系列：业主与建筑师之间的标准合同文件；C系列：建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件；D系列：建筑师行业内部使用的文件；E系列：合同和办公管理中使用的文

23、件；F系列：财务管理报表；G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。参见教材P164。竣工后装修承包单位施工时，任意在结构物上开槽、打洞、削弱承重结构截面，此情况属于（）。A.违背基本建设程序B.施工与管理不到位C.操作人员素质差D.使用不当答案：D解析：2022教材P187-189竣工后对建筑物、构筑物或设施的装修、改造或使用不当等原因造成的质量缺陷。例如，装修中未经校核验算就任意对建筑物加层；任意拆除承重结构部件；任意在结构物上开槽、打洞、削弱承重结构截面等。21年监理工程师模拟冲刺试题集9节 第4节在直方图的绘制过程中，当用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在（）个以上。A.30B.4

24、0C.50D.60答案：C解析：考点: “直方图的绘制方法”。在直方图的绘制过程中，用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在50个以上。因此，本题的正确答案为C。项目监理机构应发出监理通知单的情形是（）。A、施工单位违反工程建设强制性标准的B、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的C、施工单位在施工过程中出现不符合工程建设标准性或合同约定的D、施工单位的施工存在重大质量、安全事故隐患的答案：C解析：2022版教材P 154施工单位发生下列情况时，项目监理机构应发出监理通知：1)在施工过程中出现不符合设计要求、工程建设标准、合同约定；2)使用不合格的工程材料、构配件和设备；3)在工程质

25、量、造价、进度等方面存在违规等行为。评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A、该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B、该投标文件仍属于有效投标书C、评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D、投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期答案：D解析：存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。属于存在细微

26、偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题情况为细微偏差的投标文件，而D选项中书面澄清修改承诺的施工工期，改变了投标文件的实质性内容。根据国务院关于投资体制改革的决定，采用直接投资的政府投资项目，除特殊情况外，不再审批（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计和概算D.开工报告答案：D解析：本题考查的是投资决策阶段的工作内容。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算。质量管理体

27、系评审的目的是使体系能够（）。A.持续改进B.有效识别C.制定方针D.质量经营答案：A解析：考点: “质量管理体系的实施”。进行质量管理体系评审的目的是使体系能够持续改进。持续改进是维持质量管理体系生命力的保证，对监理单位来说更是如此。一是体系建立并运行一般时间后可能会发现其中有不完善的地方，通过改进使之成为更加适合本监理单位的管理模式。二是监理行业出台新的要求和标准后，监理单位都要改进原有质量管理体系，适应监理行业新的要求。因此，本题的正确答案为A。下列关于设计施工总承包合同的说法错误的有()。A.设计方案最优B.削弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查C.可以增加设计变更D.减少承包人的索赔

28、E.可以缩短建设周期答案：A,C解析：2022版教材P119-120本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。当选定设计单位后，应由（）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A.监理工程师和设计单位B.建设单位和监理单位C.监理工程师和承包单位D.建设单位和设计单位答案：D解析：本题考查重点足“选定设计单位、商签设计合同”。当选定设计单位之后，建设单位和设计单位应就设计费

29、用及委托设计合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订建设工程设计合同。在该合同中，要明确设计进度及设计图纸提交时间。因此，本题的正确答案为D。编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量大、工期长C.工程量小、工期短D.工程量小、工期长答案：B解析：全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工程为主导。21年监理工程师模拟冲刺试题集9节 第5节香蕉曲线是由（ ）组合而成的。A. ES与LSB. EF与LFC. ES与EFD. LS与LF答案：A解析：2022版教材P100本题考查的是香蕉曲线比较法的定义。香蕉曲线是由

30、两条S曲线组合而成的闭合曲线。对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为ES曲线；如果以其中各项工作的最迟开始时间安排进度而绘制S曲线，称为LS曲线。关于投标有效期的说法，正确的是（）。A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期仅对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标即可D.投标人不得拒绝延长投标有效期答案：A解析：投标有效期从投标截止日期开始起算。以下风险转移的情况属于非保险转移的有（ ）。A.建立非基金储备B.第三方担保C.建设单位将合同责任和风险转移给对方当事人D.施工单位进行工程分包E.建设单位将本应由自己承担的工程风险

31、转移给保险公司答案：B,C,D解析： 国际设计工程总承包合同通常采用（ ）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。A.固定工期、固定费用B.固定工期、浮动费用C.浮动工期、浮动费用D.浮动工期、固定费用 答案：A解析：2022版教材P119-120国际工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。下列费用项中，属于单位建筑工程概算的是（ ）。A.铺底流动资金概算B.电气设备及安装工程概算C.给排水工程概算D.设备购置费用概算答案：C解析：下列监理工程师的权利和义务中，属于监理工程师义务的是()A、使用注册监理工程师的称谓B、在本人执业活动所形成的工程监理文件上

32、签字、加盖执业印章C、保管和使用本人的注册证书和执业印章D、依据本人能力从事相应的执业活动答案：B解析：监理工程师应当履行下列义务：遵守法律、法规和有关管理规定；履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；接受继续教育，努力提高执业水准；在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；协助注册管理机构完成相关工作。项目监理机构实施组织协调的

33、常用方法有（ ）。A.会议协调B.行政协调C.交谈协调D.指令协调E.书面协调答案：A,C,E解析：本题考查的是组织协调。项目监理机构可采用以下方法进行组织协调：（1）会议协调法；（2）交谈协调法；（3）书面协调法。表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为（ ）。A.安定性B.和易性C.稳定性D.透水性答案：B解析：普通混凝土拌合物性能试验。表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为和易性。通常采用测定混凝土拌合物的流动性，辅以直观经验评定黏聚性和保水性，来确定和易性。参见教材 P86。21年监理工程师模拟冲刺试题集9节 第6节根据建设工程安全生产管理条例，工

34、程施工单位应当在危险性较大的分部分项工程的施工组织设计中编制（）。A.施工总平面布置图B.安全技术措施C.专项施工方案D.临时用电方案E.施工总进度计划答案：B,C,D解析：2022版教材P37-51本题考查重点是“建设工程安全生产管理条例施工单位的安全责任”。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。因此，本题的正确答案为BCD。合同法规定，下列选项中，属于要约邀请的有()。A.拍卖公告B.招标公告C.递交投

35、标文件D.招股说明书E.寄送的价目表答案：A,B,D,E解析：考点:合同法主要内容。选项C属于承诺。商业广告也属于要约邀请。对施工单位而言，施工图预算是（）的依据。A.确定投标报价B.控制施工成本C.进行贷款申请D.编制工程概算E.进行施工准备答案：A,B,E解析：本题考查的是施工图预算的作用。施工图预算对于建设单位、施工单位均具有相应的作用，并可成为施工单位编制投标报价、制订施工计划、控制成本等的依据。但是，备选答案中的C、D，并非针对施工单位。各级部门主管人员对所属部门的事务负责是（）监理组织形式的特点。A.矩阵制B.直线制C.职能制D.直线职能制答案：B解析：考点:“项目监理机构组织形式

36、直线制组织形式”。直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受惟一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。直线制组织形式的主要优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物。因此，本题的正确答案为B。表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.CBT190002022B.GBT19001-2022C.GBT190042022D.GBT190112022答案：A解析：考点: “2022版

37、ISO9000族标准的构成”。在1999年9月召开的ISO/TC 176第17届年会上，提出了2000版ISO 9000族标准的文件结构。2022版IS0 9000族标准包括；4个核心标准、1个支持性标准、若干个技术报告和宣传性小册子。其中4个核心标准包括：OGB/T 19000-2022 idt ISO 9000：2022质量管理体系基础和术语； OGB/T 19001-2022 idt ISO 9001: 2000质量管理体系要求；GB/T 19004-2022 idt ISO 9004：2022质量管理体系 业绩改进指南；GB/T 190112022 idt ISO 19011: 202

38、2质量和（或）环境管理体系审桉指南。因此，根据第点可知，本题的正确答案为A。对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程答案：A,B,C解析：本题考查的是承包人义务。深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程需组织5人以上专家进行论证。公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。 A是否进行资格预审B是否组织现场考公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）。是否进行资格预审是否组织现场考察是否解答投标单位的质疑是否公开开标正确答案：A某新建民用机场工

39、程施工招标过程中，招标人规定采用工程量清单计价作为投标人的商务报价。评标过程中发现：投标人在分部分项工程量清单中，对“道面加筋补强”的钢筋数量进行了修正，补列了“道面标志”的工程量。后经证实，该两处错漏确因设计单位的疏忽产生；在措施项目清单中，说明由于工期紧张而另外安排了夜间施工，并因此特别增列了夜间施工措施费。施工承包合同规定：规费费率3.5%，以分部分项工程费为基础计算；综合税率10%。在施工过程中，发生以下事件：事件1：由于设计变更，道面半刚性基层的工程量发生了一定的增加，施工单位参考合同中的报价，对增加的工程量重新提出综合单价，以此作为结算依据。事件2：在工程进行到第2个月时，业主要求

40、航站楼工程增加一项花岗石墙面，由业主提供花岗石材料。双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为基础，管理费费率取40%，利润率为14%。变更工程的相关信息见表2-12。变更工程的相关信息表2-12问题：1.工程量清单应由哪个单位提供？说明工程量清单的组成部分。2.投标人对分部分项工程量清单提出的修正和项目补列是否允许？说明理由。对招标文件提供的措施项目清单中增列夜间施工项目是否允许？说明理由。3.评价施工单位对道面半刚性基层增加的工程量提出的综合单价的合理性。4.计算花岗石墙面工程的综合单价。5.计算花岗石墙面工程的全费用综合单价。答案：解析：1.（1）工程量清单应由招标人统

41、一提供。（2）工程量清单的组成包括：分部分项工程量清单；措施项目清单；其他项目清单；规费项目清单；税金项目清单。2.（1）投标人对分部分项工程量清单提出修正和补列均不允许。因为分部分项工程量清单是招标人提供的，用于各个投标人编制投标文件的法定基础，任何投标人对清单所列内容均不得擅自变动；如对分部分项工程量清单的内容有疑义，或分部分项工程量清单有遗漏项目，只能在投标准备阶段提出质疑，由招标人作出统一修改。（2）投标人对招标文件提供的措施项目清单中增列夜间施工项目允许。因为措施项目清单尽管是招标人提供的，但规范中规定：投标人可根据招标项目的特点和本企业的实际情况进行调整。3.（1）如工程量的增加在

42、合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；（2）如工程量的增加超过了合同约定的幅度，其超过部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。4.（1）0.5660=33.60（元/m2）；（2）0.1550.8+1.06530+0.0299240+6.4=575.50（元/m2）；（3）0.005249.18+0.096952=5.29（元/m2）；33.60+5.29=38.89（元/m2）；（4）38.8940%=15.56（元/m2）；（5）38.8914%=5.44（元/m2）；综合单价：33.6+5.29+575.5+15.56+5.44=635.39（元/m2）。5.

43、全费用综合单价：635.39（1+3.5%）（1+10%）=723.392（元/m2）。21年监理工程师模拟冲刺试题集9节 第7节某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作为（ ）。A.工作A、工作C 和工作EB.工作B、工作D 和工作FC.工作C、工作E 和工作FD.工作B、工作E 和工作F答案：B解析：本题考核的是单代号搭接网络计划中关键工作的确定。本题中工作A 的最早开始时间就等于零，即：ESA=0，EFA=6。其他工作的最早开始时间和最早完成时间计算如下。在流水施工的垂直图表示法中，横坐标表示()。A.施工过程的名称或编号B.施工段的编号C.施

44、工进度D.流水施工的持续时间答案：D解析：2022教材P20-22本题考查的是流水施工方式。垂直图的横坐标表示流水施工的持续时间；纵坐标表示流水施工所处的空间位置，即施工段的编号。n条斜向线段表示n个施工过程或专业工作队的施工进度。工程网络计划资源优化的目的为（）。A.使该工程的资源需用量尽可能均衡B.使该工程的资源强度最低C.使该工程的资源需用量最少D.使该工程的资源需用量满足资源限制条件E.使该工程的资源需求符合正态分布答案：A,D解析：本题考查的是资源优化。网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件

45、下，使工期延长最少的过程；而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。(2022年)下列表式中，属于各方通用表式的有（）。A.工程开工报审表B.工程变更单C.索赔意向通知单D.费用索赔报审表E.单位工程竣工验收报审表答案：B,C解析：本题考核通用表的构成。按照工程建设内在规律，投资建设一项工程应当经过（ ）发展时期。A.前期准备B.投资决策C.投资估算D.交付使用E.建设实施答案：B,E解析：本题考查的是工程建设程序。按照工程建设内在规律，每一项建设工程都要经过投资决策和建设实施两个发展时期。下列选项中，收受定金的一方不履行约定债务的，应当返还()倍定金。A

46、.1B.2C.3D.4答案：B解析：2022版教材P20-37本题考查的是合同法主要内容。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有（）。A.进行工程计量B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.审核竣工决算款E.处理费用索赔答案：A,B,C,E解析：本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。选项D是整个项目完成以后，建设单位的工作。某公路工程项目，建设单位与施工单位按照公路工程标准施工招标文件（2022年版）签订了施工承包合同。施工合同中规定：（1）施工所用材料由建设单位采购。（2）建设单位原因导致的施工单位人员窝

47、工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按下表中所列标准补偿。（3）施工过程中发生的设计变更，其价款按建标206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%；利润率为5%，税率为3.41%。该工程在施工过程中处在施工进度网络计划关键线路上的工作发生了以下事件。事件1：施工单位在填方路基施工时，发现取土场的黏性土含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑；增加费用30000元，工期延误10天。事件2：某桥台基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经监理工程师批准）。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导

48、致费用超支10000元，工期延误3天。事件3：施工单位在桥梁预制构件吊装安装时发现钢筋混凝土底座结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于该桥梁施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20000元，工期延误8天。事件4：建设单位采购的材料没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台混合料拌和机、一台装载机和一台自卸汽车闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。该设计变更导致增加费用28000元，工期延误10天。上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元？工程延期是多少天？答案：解析：3.（1）监理工程师应批准的索赔金额为：事件3：返工费用：20000元事件4：机械台班费：（106060%+31840%+45850%）5