22年二级建造师考试真题及详解6辑.docx

《22年二级建造师考试真题及详解6辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年二级建造师考试真题及详解6辑.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年二级建造师考试真题及详解6辑22年二级建造师考试真题及详解6辑 第1辑根据标准施工招标文件，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由()审核。A、 业主B、 监理人C、 设计人D、 项目经理答案：B解析：主要考察的是：施工合同索赔程序，是，对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师（监理人）审核。下列属于矿井水文地质工作任务的是（ ）。A.查明矿井充水原因，预测矿井涌水量B.确定矿井的开采方法C.解决瓦斯的突出问题D.寻找可以利用的资源E.研究和解决矿井供水水源及矿井水的综合利用答案：A,E解析：P12-14矿井建设和生产过程中的水文地质工作，是在水文地质勘探工作的

2、基础上进行的，其主要任务包括以下内容:（1）井筒施工、巷道掘进、回采工作面的水文地质观测工作;（2）进一步查明影响矿井充水的因素，对矿井突水、涌水量的预测;（3）提供矿井防水、探水及疏水方案和措施的有关水文地质资料;（4）水文地质长期观测工作;（5）研究和解决矿区（井）供水水源及矿井水的综合利用。金属门窗及塑料门窗应采用（）的方法安装。A.立口法B.边安装边砌口C.先安装后砌口D.预留洞口答案：D解析：2022版教材P112门窗安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。金属门窗的固定方法应符合设计要求， 在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。施工企业质量管理的核

3、心是()。A.建立并有效运行质量管理体系B.建立并有效实施质量管理制度C.建立并有效执行质量考核标准D.建立并有效运行质量组织体系答案：A解析：建立并有效运行质量管理体系是施工企业质量管理的核心，也是贯彻质量管理和质量保证标准的关键。仪表设备安装应遵循的原则是（ ）。A.先里后外B.先外后里C.先高后低D.先低后高E.先重后轻答案：A,C,E解析：2022版教材P107（2）仪表设备安装应遵循的原则：先里后外；先高后低；先重后轻。用赢得值法进行成本控制，其基本参数有()。A . 已完工作预算费用B . 计划工作实际费用C . 费用绩效指数D . 计划工作预算费用E . 已完工作实际费用答案：A

4、,D,E解析：用赢得值法进行费用、进度综合分析控制，基本参数有三项，即已完工作预算费用、计划工作预算费用和已完工作实际费用。根据法律规定，国有土地使用权的出让方式受到严格限制的（）。A.拍卖B.划拨C.招标D.协议答案：B解析：2022版教材P16页设立建设用地使用权，可以采取出让或划拨等方式。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。根据建设工程安全生产管理条例要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理应采取的措施有（）。A.由专人管理B.经常进行检查C.定期维修和保养D.建立相应的资料档案E.根据使用情况确定报废时间答案：A,C,D解析：2022版教材P224页施工现场的安全防护用具、机械设

5、备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。22年二级建造师考试真题及详解6辑 第2辑工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，合格证明主要包括（ ）。A.管道和炉壳的试压记录B.管道和炉壳的焊接严密性试验C.静态式炉窑试运转D.炉体冷却装置试运转E.炉子可动部分的试运转答案：A,B,E解析：2022版教材P122本题考查的是炉窑砌筑前工序交接的规定。工序交接证明书应包括的内容：炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录；隐蔽工程的验收合格证明；炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明；钢结构和炉内轨道等

6、安装位置的主要尺寸复测记录；动态炉窑或炉子的可动部分试运转合格证明；炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明；上道工序成果的保护要求。预应力张拉锚固体系，按锚固方式分类有( )。A.钢丝束镦头锚固B.钢绞线夹片锚固C.精轧螺纹锚固D.支承锚固E.组合锚固答案：D,E解析：2022版教材P43页 后张预应力锚具和连接器按照锚固方式的不同，可分为夹片式（单孔和多孔夹片锚具）、支承式（镦头锚具、螺母锚具）、握裹式（挤压锚具、压花锚具）和组合式（热铸锚具、冷铸锚具）在建筑设备监控工程中，模拟信号的传送导线应采用()。A.控制线B.屏蔽线C.双绞线D.平行线答案：B解析：下列措施中，(

7、)不是石灰稳定土基层裂缝的防治措施。A.采用塑性指数合适的土B.控制压实含水量C.每隔510m设一道缩缝D.加强剂量控制，使石灰剂量准确，保证拌合遍数和石灰土的均匀性答案：C解析：2022版教材P98页路面工程质量通病防治措施，无机结合料基层裂缝病害及防治措施一、石灰稳定土底基层裂缝病害及防治措施2、预防措施 （1）石灰土成型后应及时洒水或覆盖塑料薄膜养生，或铺上一层素土覆盖； （2）选用塑性指数合适的土，或适量掺人砂性土、粉煤灰和其他粒料，改善施工用土的土质； （3）加强剂量控制，使石灰剂量准确，保证拌合遍数和石灰土的均匀性； （4）控制压实含水量，在较大含水量下压实的石灰土，具有较大的干裂

8、，宜在最佳含水量士1时压实； （5）尽量避免在不利季节施工，最好在第一次冰冻来临一个半月前结束施工。某施工单位承包某工厂新型锅炉项目安装任务，该锅炉竣工验收合格后，施工单位在保修期内需要进行的回访有（）。 A.冬季回访B.春季回访C.技术性回访D.保修期满前回访E.夏季回访答案：A,C,D解析：2022版教材P313页 冬季回访：如冬季回访锅炉房及供暖系统的运行情况。技术性回访：主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新工艺、新技术、新设备等的技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决；便于总结经验，获取科学依据，不断改进完善，为进一步推广创造条件。保修期满回访：一般是在保修即将届满前

9、进行回访。工程变更的原因主要有 ( )A.业主变更指令 B.设计出现错误C.工程环境的变化 D.工程进度的超前E.合同实施出现问题，必须调整合同目标或条款答案：A,B,C,E解析：本题主要考查对“2Z106042施工合同变更管理(工程变更的原因）”的掌握。工程变更一般 主要有以下几个方面的原因：（1)业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目 计划、削减项目预算等。（2)由于设计人员、监理人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的 错误，导致图纸修改。（3)工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。（4) 由于产生新技术和新知识，有必要改变

10、原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原 因造成承包商施工方案的改变。（5)政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划 变动等。（6)由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款.砖基础的转角处和交接处应同时砌筑；当不能同时砌筑时，应留置( )。A.凸槎B.凹槎C.直槎D.斜槎答案：D解析：2022版教材P55（7）砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置斜搓。抹灰应分层进行，每遍厚度宜为( )。A.24mmB.57mmC.810mmD.1012mm答案：B解析：2022版教材P308页 （3）抹灰应分层进行，每遍厚度宜为5-7m

11、m。22年二级建造师考试真题及详解6辑 第3辑在工程应用中，( )结构设计中钢材强度的取值依据。A.抗拉强度B.屈服强度C.强屈比D.伸长率答案：B解析：2022版教材P27页建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率，屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。 排水大型混凝土构筑物，为了将裂缝对排水构筑物的危害程度控制在允许的范围内，在工程中应从（ ）两个方面着手。A混凝土原材料及施工方法B设计和施工C混凝土技术及混凝土施工后的养护D设计时混凝士和钢筋强度正确答案：B公路工程流水施工按施工段在空间分布形式分为（ ）。A.流水段法流水施工B.等节拍流水C.异节拍流水D.无节拍流水E.流

12、水线法流水施工答案：A,E解析：2022版教材P202按施工段在空间分布形式的流水施工分类：流水段法流水施工与流水线法流水施工。 等节拍流水、异节拍流水、无节拍流水均属于按流水节拍的流水施工分类临时用电施工组织设计的主要内容应包括：现场勘察；确定电源进线；变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等地点位置及线路走向；进行负荷计算；选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格；()和电气防火措施。A.绘制电气平面图B.绘制电气立面图C.绘制电气接线系统图D.制定安全用电技术措施E.编制用电经费预算答案：A,B,C,D解析：2022版教材P327页 临时用电施工组织设计的主要内容应包括：现场勘察; 确定

13、电源进线；变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向；进行负荷计算；选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格；绘制电气平面图、立面图和接线系统图；制定安全用电技术措施和电气防火措施。建设工程项目的实施性施工进度计划是指（ ）。A月度施工计划和旬施工作业计划B季度施工计划和月度施工计划C单位工程施工计划和月度施工计划D季度施工计划和单位工程施工计划答案：A解析：本题考查的是实施性施工进度计划。月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。根据施工方法、施工条件及土石料性质的不同，坝面作业可分为( )几个主要工序。A.覆盖层清除B.铺料C.整平D.质

14、检E.压实答案：B,C,E解析：2022版教材P87页 根据施工方法、施工条件及土石料性质不同，坝面作业可分为铺料、整平和压实三个主要工序。B类计量器具可由工程项目部按计量器具管理目录规定，可以()。A.请法定计量检定机构定期来试验室现场校验B.提交社会法定计量检定机构就近检定C.经库管员验证合格后即可发放使用D.由计量管理人员到现场巡视，及时更换答案：B解析：2022版教材P321页 B类计量器具可由工程项目部按计量器具管理目录规定，送交所属企业中心试验室定期检定校准。中心试验室无权检定的项目，可提交社会法定计量检定机构就近检定。根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法，由专业承包单位编制合

15、格且不需要专家论证的专项施工方案，经( )签字后报监理单位总监理工程师审核签字后实施。A.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人C.建设单位项目负责人和专业承包单位项日负责人D.总承包单位项目技术负责人和专业承包单位项目负责人答案：A解析：2022版教材P264页 不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。22年二级建造师考试真题及详解6辑 第4辑依据水利工程建设项目档案验收评分标准，档案验收结果的等级有()A、合格、不合格B、优良、合格、不合格C、优秀、良好、合格、不合格D、优秀、优良、合格、不合格答案：

16、B解析：2022版教材P291页1)档案验收依据水利工程建设项目档案验收评分标准对项目档案管理及档案质量进行量化赋分，满分为100分。验收结果分为3个等级：总分达到或超过90分的为优良；达到7089.9分的为合格；达不到70分或“应归档文件材料质量与移交归档”项达不到60分的均为不合格。关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。A.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止B.投标保证金一般不得超过投标总价的5C.投标保证金不得采用银行保函方式D.招标人不得挪用投标保证金答案：D解析：A错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，由招标人在招标文件中规定。B错误，2022年3月国家发展和改革

17、委员会、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、国家广播电影电视总局、中国民用航空局经修改后发布的工程建设项目施工招标投标办法进一步规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过 80万元人民币。C错误，国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知（国办发202249号）中规定，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。对保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。D正确，招标人不得挪用投

18、标保证金。（2022年）根据建设工程项目管理范围（GB/T50326-2022），施工企业项目经理的权限有（?）A.向外筹集项目建设资金B.自助选择分包人C.参与组建项目经理部D.制定项目内部计酬办法E.主持项目经理部工作答案：C,D,E解析：项目经理应具有下列权限: (1)参与项目招标、投标和合同签订; (2)参与组建项目管理机构; (3)参与组织对项目各阶段的重大决策; (4)主持项目管理机构工作; (5)决定授权范围内的项目 源使用; (6)在组织制度的框架下制定项目 管理机构 理制度; (7)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人; (8)参与选择大宗资源的供应单位; (9)在授权范围

19、内与项目相关方进行直接沟通; (10)法定代表人和组织授予的其他权利。正确答案：C、D、E工程建设监理的“公正性”，要求监理在处理业主和承包商之间的矛盾或利益冲突时应()。A.站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益B.在维护承包商利益的同时，兼顾业主的利益C.尽最大可能同时维护业主和承包商的利益D.在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益答案：D解析：2022新版教材P41页（4）公平性。工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理

20、的公正性。工程竣工结算价款中，应扣除的款项包括（）。A.合同价款B.工程量变更增加的预算C.合同价款调整数额D.预付款E.质量保证金答案：D,E解析：本题考查的是施工结算规定的应用。工程竣工结算价款=合同价款施工过程中调整预算或合同价款调整数额预付及已结算工程价款质量保证金。利用赢得值法进行施工费用、进度综合分析控制时，进度偏差等于()。A、 已完工作预算费用计划工作预算费用B、 计划工作预算费用已完工作预算费用C、 已完工作预算费用计划工作实际费用D、 计划工作预算费用计划工作实际费用答案：A解析：主要考察的是：赢得值（挣值）法的评价指标，赢得值法的三个基本参数：已完工作预算费用(BCWP)

21、=已完成工作量预算单价；计划工作预算费用(BCWS)=计划工作量预算单价；已完工作实际费用(ACWP)=已完成工作量实际单价。赢得值法的四个评价指标：费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)；进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)；费用绩效指数(CPI)=已完工作预算费用(BCWP)/已完工作实际费用(ACWP)；进度绩效指数(SPI)=已完工作预算费用(BCWP)/计划工作预算费用(BCWS)。可见，正确选项是A。 王某是甲监理公司承担某市政工程项目的总监理工程师，他与施工单位项目负责人李某合谋，在工程计量中多计工程量

22、，然后二人平分，由此给建设单位造成了14万元损失。对此损失负有连带责任的是（ ）。A王某与李某B甲监理公司与施工单位项目部C王某、李某、甲监理公司与施工单位项目部D甲监理公司与施工单位正确答案：D某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为( )。A.2mmB.5mmC.15mmD.20mmE.30mm答案：C,D解析：2022版教材P61页（四）模板工程安装要点（4）对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应起拱，起拱高度宜为跨度的1/10003/1000。22年二级建造师考试真题及详解6辑 第5辑关于防水卷材施工说法正确的有（ ） 。 A 地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满

23、粘B 地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法C 基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴D 铺贴双层卷材时， 上下两层卷材应垂直铺贴E 铺贴双层卷材时， 上下两层卷材接缝应错开答案：C,E解析：参见教材 P86。结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工；侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工；卷材防水层的基面应坚实、 平整、 清洁、 干燥， 阴阳角处应做成圆弧或 45 坡角；铺贴双层卷材时， 上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开 1/31/2 幅宽， 且两层卷材不得相互垂直铺贴。下列( )不属于结构安全性的要求。A.结构在施工时不发生破坏B.结构在遇到强烈地震时不倒塌C.结构在正

24、常使用的条件下，应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏D.在正常使用时，结构不能出现过大的变形答案：D解析：2022版教材P15适用性：在正常使用时，不能出现过大的变形，出现过大的变形影响使用，所以是属于适用性要求。在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按（）划分阶段进行检查。 A、地基基础B、主体结构C、二次结构D、装饰装修E、竣工交付答案：A,B,D解析：(1)单位工程的施工组织设计在实施过程中应进行检查。过程检查可按照工程施工阶段进行。通常划分为地基基础、主体结构、装饰装修三个阶段。# 固体废物污染环境防治法规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的

25、许可。A.移入地 B.移出地 C.途经地 D.接受地正确答案：B水利稽察抽查不包括（ ） 方面实施情况。A.工程质量 B.资金使用C.安全 D.进度答案：D解析：民事诉讼代理人可分为（）。A.法定诉讼代理人B.强制诉讼代理人C.指定诉讼代理人D.约定诉讼代理人E.委托诉讼代理人答案：A,C,E解析：2022版教材P311诉讼代理人。诉讼代理人，是指根据法律规定或当事人的委托，代理当事人进行民事诉讼活动的人。民事法律行为代理分为法定代理、委托代理和指定代理。与此相对应，民事诉讼代理人也可分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人。 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，其竣工日期应该是（

26、 ）。A承包商提交竣工验收报告的日期B承包商实际完工的日期C发包人占有建设工程的日期D发包人正式使用工程的日期正确答案：C 涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，擅自施工造成损失的，应承担（ ）责任。A违约B赔偿C连带赔偿D刑事正确答案：B法律中华人民共和国建筑法第七十条 违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任.选B。已更正，勿再提交。22年二级建造师考试真题及详解6辑 第6辑沥青混合料面层复压可采用()压路机。A.重型轮胎B.钢筒式C.牵引式D.振动E.捣实式答案：A,B,D解析：2022版

27、教材P21 密集配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压，以增加路面的不透水性，其总质量不宜小于25t，相邻碾压带应重叠1/3-1/2轮宽。对粗骨料为主的混合料，宜优先采用振动压路机复压厚度宜大于30mm，振动频率宜为3550Hz，振幅0.3-0.8mm。层厚较大时宜采用高频大振幅，厚度较薄时采用低振幅，以防止骨料破碎。相邻碾压带宜重叠100-200mm。当采用三轮钢筒式压路机时，总质量不小于12t，相邻碾压带宜重叠后轮1/2轮宽，并不应小于200mm。竣工图是真实、准确、完整反映和记录各种地下和地上建筑物、构筑物等详细情况的技术文件，竣工图应由承包人根据()提交。A.设计单位的要求B

28、.施工合同约定C.监理单位的要求D.竣工验收的要求答案：B解析：2022新版教材P289页 竣工图的编制整理、审核盖章、交接验收应按国家对竣工图的要求办理。承包人应根据合同约定，提交合格的竣工图。某施工单位挪用了安全防护、文明施工措施费用，被要求限期整改，并处挪用费用一定比例的罚款。该比例为()。A.10%以上20%以下B.20%以上30%以下C.20%以上50%以下D.30%以上50%以下答案：C解析：2022版教材P238页施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据建设工程安全生产管理条例第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的

29、，依法承担赔偿责任。某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发会司（发包方）按照建设工程施工合同（示范文本）GF-1999-0201签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。施工中发生了以下事件：事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。事件三：发包方指令

30、将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题：1.事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。2.事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。3.事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。4.事件四中，

31、总承包方提出的各项索赔是否成立？分别说明理由。答案：解析：1.事件一中,发包方未与总承包方协商便书面通知压缩工期：不合法。理由：按照合同法的规定,合同的变更必须经当事人双方协商一致。2.事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪的行为：合法。理由：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订合同的行为违反建筑法第29条“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位”的规定。建筑法规定：总承包承包方应对劳务分包企业的用工情况和工资支付进行监督,应对本工程发生的劳务纠纷承担连带责任。同时符合最高人民法院建设工程施工合同司法解释（简称司法解释）第26条关于保障农民工权益的相关规定。3.事件三种，发包方

32、拒绝签认设计变更增加费：不违约。理由：按照合同通用条款第31.2条的规定，总承包方在确认设计变更后14天内不提出设计变更增加款项的，视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工3个月后才提出设计变更报价，已超过合同约定的14d期限。可见发包方有权拒绝签认该项43万元的报价。4.玻璃修复费用的索赔：成立。临时设施及停窝工损失费索赔：不成立。理由：遭遇龙卷风破坏属于不可抗力自然灾害。不可抗力造成的工程本身玻璃损失和修复费用应由发包方承担。不可抗力造成临时设施及停窝工损失等费用应由总承包方自己承担。1.在合同法中，对合同变更做出了相关的规定：(1)合同的变更必须经当事人双方协商一致；

33、(2)合同变更须遵循法定的程序；法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更内容也不发生法律效力。(3)合同约定的内容必须明确；合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更，任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。解题思路：这是一道关于合同变更效率方面的考题，考核考生对合同法相关知识的掌握程度。2.此题考核考生在总承包管理过程中，对建筑法、建筑施工企业资质管理规定、司法解释的相关内容的掌握。首先必须要指出此题中总承包方的发包方式是违法行为。其次，要明确指出总

34、承包发包行为违反什么法律法规-建筑法第29条明确规定了“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位”。再次要说明总承包方违法行为承担的责任，例如建筑法第29条“总承包单位应对劳务分包企业的用工情况和工资支付进行监督”，以及高院司法解释中保障农民工合法权益的精神。解题思路：这是一道总分包管理方面的考题，考核考生对总分包管理相关知识的掌握程度。3.建筑施工合同分为单价合同、总价合同、成本加酬金合同，总价合同又分为固定总价合同和可调值总价合同。固定总价合同的价格是以图纸及规定、规范为基础，承发包双方就施工项目协商一个固定的总价，由承包方一笔包死，不能变化，适用于施工图设计已经完成、工期较短的

35、工程项目。可调值总价合同的总价一般也是以图纸及规定、规范为计算基础，但它是按“可调价款的条件”进行计算的，这是一种相对固定的价格。在合同执行过程中，由于重大施工范围、设计变更、通货膨胀而使所用的工料成本增加，因而对合同总价进行相应的调值，并且明确列出有关调值的特定条款，往往是在合同相关条款中做出了具体规定。调值工作必须按照这些特定的调值条款进行。本题的难点是需要将理清关键点，即“固定总价合同，且一次性包死”、“示范文本合同”、“工期较长(400d)”，上述三个因素必须要综合考虑才能形成正确答案。如果考生对合同的形式掌握的过分单一，在答题时可能给出“因为是固定总结合同，且一次性包死”的错误理由。

36、设计变更价款的调整有三个关键点：一是必须要有变更通知，二是设计变更造成的费用变更报告，三是无论是变更通知还是变更报告，都要符合法律或者双方签署合同文本中有关时限的相关规定。在建设工程施工合同（示范文本）GF-1999-0201第23.4条款规定：“承包人应当在23.3款情况发生后14d内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整”。第31.2条款规定：“承包人在双方确定变更后14d内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更”。本题中总承包方

37、是在设计变更得到确认3个月后才提出了费用追加的报告，超过和合同约定的期限。注：建设工程施工合同（示范文本）GF-1999-0201已更新为建设工程施工合同（示范文本）GF-2022-0201。解题思路：这是一道关于建筑施工合同计价形式、适用范围、合同示范文本和设计变更调整合同价款方面考题，考核考生对以上内容的掌握程度。4.在建筑施工领域，索赔是经常发生的事件。索赔一般均包含费用和工期两个方面。有过错的一方给他人造成损失，承担相应的违约责任。本题属于索赔中的一个特殊领域，存在过错的一方是不可抗力，并非其他自然人。凡是因为不可抗力所造成的损失，按照“各自承担”的原则，即建设单位和施工单位各自承担属

38、于自身一切财产和工期延误的损失。玻璃属于工程实体，其损失本应该由业主承担，而本题中单位要求施工单位进行修复，所以玻璃的修复费用应由建设单位另行支付给施工单位，所以索赔成立。临建设施属于施工单位自身使用的财产，其损失由施工单位承担。解题思路：这是一道关于施工索赔的考题，考核考生对是否掌握索赔成立与否的关键点分别有哪些。建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。A.15天B.30天C.60天D.3个月答案：D解析：2022版教材P54页建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期

39、届满3个月前，申请办理资质延续手续。 建筑设备自动监控系统的英文缩写为（ ）。ABASBOASCFASDSAS正确答案：A在建设工程项目的施工生产活动中，施工职业健康安全管理的目的是（）。A.保证产品生产者的健康与安全B.彻底消除人身伤亡和损失事故C.通过对生产要素的控制实现安全控制D.控制人的不安全行为和状态答案：A解析：2022新版教材P190页 对于建设工程项目，施工职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失 某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，每吨价格300元，总货款为3万元，约定12月10日前交货，逾期交货的，水泥厂应支付违约金3000元，后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是（ ）。A水泥厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B水泥厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C水泥厂继续履行合同后，可不必支付违约金D水泥厂如无过错，可不必支付违约金正确答案：B