一级造价工程师考试题目下载6辑.docx

《一级造价工程师考试题目下载6辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价工程师考试题目下载6辑.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价工程师考试题目下载6辑一级造价工程师考试题目下载6辑 第1辑无论何种空调系统，从本质上讲，都是由（ ）部分组成。A.空气散热B.空气处理C.空气输配D.冷热源答案：B,C,D解析：空调系统包括送风系统和回风系统，包括空气处理部分、空气输配部分、冷热源三部分。防火墙是在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间界面上构造的保护屏障。常用的防火墙有（）。A.网卡B.包过滤路由器C.交换机D.代理服务器答案：B,D解析：防火墙可以是一种硬件、固件或者软件，例如专用防火墙设备是硬件形式的防火墙，包过滤路由器是嵌有防火墙固件的路由器，而代理服务器等软件就是软件形式的防火墙。根据建设工程质量管理条例的

2、规定，下列关于施工单位工程施工的说法不正确的是（ ）。A.必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工B.不得擅自修改工程设计C.不得偷工减料D.发现图纸有差错的及时修改答案：D解析：2022版教材P28施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。安全防范系统一般由三部分组成（ ）。A.出人口控制系统、可视对讲系统、电视监控系统B.防盗报警系统、可视对讲系统、电子巡更系统C.防盗报警系统、停车场管理系统、电视监控系统D.防盗报警系统、出入口控制系统、电视监控系统答案：D解析：2022版教材

3、P425建筑智能化工程，安全防范系统包括防盗报警、电视监控、出人口控制、访客对讲、电子巡更等。砌筑1m3 一砖厚砖墙，砖（240mm115mm53mm）的净用量为529 块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3 一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231答案：D解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。1m3砖墙体砂浆的净用量1- 5290.240.1150.0530.226（m3）；1m3砖墙体砂浆的消耗量0.226（1+2%）0.231（m3）。建设工程质量管理条例规定，对屋面防水工程、有防水要求的卫生间、

4、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为()年。A.2B.3C.4D.5答案：D解析：参考第二章第一节内容，应选D项： 建设工程最低保修期限见下表。工程最低保修期限(年)下列关于涵洞工程说法正确的有（）。A、圆管涵圬工数量少，造价低B、无石料地区且过水面积较大的明涵可采用盖板涵C、拱涵适用于跨越深沟或低路堤D、无压力式涵洞的水流在涵洞全部长度上保持自由水面E、当涵前允许积水时，可采用压力式或半压力式涵洞答案：A,B,D,E解析：本题考查的是涵洞的分类。拱涵适用于跨越深沟或高路堤。在价值工程活动中，属于必要功能的有()。A.基本功能B.辅助功能C.过剩功能D.使用功能E.美学功能答案：A,B,D,E解

5、析：参考第四章第三节内容，应选A、B、D、E项。 在价值工程活动中，属于必要功能的有：基本功能，辅助功能，使用功能，美学功能。一级造价工程师考试题目下载6辑 第2辑在狭义的项目融资中，贷款银行对所融资项目关注的重点是（ ）。A.抵押人所提供的抵押物的价值B.项目公司的资信等级C.项目本身可用于还款的现金流量D.项目投资人的实力和信用等级答案：C解析：2022版教材P246狭义的项目融资则是指一种有限追索（极端情况下为无追索）的融资活动，是以项目的资产、预期收益、预期现金流量等作为偿还贷款的资金来源(2022年)根据FIDIC土木工程施工合同条件关于争端裁决委员会（DAB）及其解决争端的说法，正

6、确的有（ ）。A.DAB 由1 人或3 人组成B.DAB 在收到书面报告后84 天内裁决争端且不需说明理由。C.合同一方对DAB 裁决不满时，应在收到裁决后14 天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB 裁决之前应当执行DAB 载决E.合同双方没有发出表示不满DAB 裁决的通知的，DAB 裁决对双方有约束力答案：A,D,E解析：FIDIC土木工程施工合同条件规定，争端应提交争端裁决委员会（DAB）裁决。1）DAB 的委任。DAB 是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAB 由 1 人或 3 人组成；2）DAB 在收到书面报告后 84 天内对争端作出裁决，并说

7、明理由。如果合同一方对 DAB 的裁决不满，则应在收到裁决后的 28 天内向合同对方发出表示不满的通知，并说明理由，表明准备提请仲裁。如果 DAB 未在 84 天内对争端作出裁决，则双方中的任何一方均有权在 84 天期满后的 28 天内向对方发出要求仲裁的通知。如果双方接受 DAB 的裁决，或者没有按规定发出表示不满的通知，则该裁决将成为最终的决定并对合同双方均具有约束力。DAB 的裁决作出后，在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决。室内排水管道一般的安装顺序为（）。A.卫生器具、支管、立管、通气管、排出管的顺序安装B.卫生器具、支管、通气管、立管、排出管的顺序安装C.排出管

8、、立管、支管、通气管和卫生器具的顺序安装D.排出管、立管、通气管、支管和卫生器具的顺序安装答案：D解析：室内排水管道一般按排出管、立管、通气管、支管和卫生器具的顺序安装。也可以随土建施工的顺序进行排水管道的分层安装。 债券筹资的优点是指（）。A.经营灵活性提高B.筹资成本较低C.利息允许在所得税后支付D.保障股东控制权E.便于调整资本结构 答案：B,D,E解析：债券筹资的优点： (1)筹资成本较低。 (2)保障股东控制权。 (3)发挥财务杠杆作用。 (4)便于调整资本结构。2022教材P230-237在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。A.资格审查资料B.价格清单C.承包

9、人建议书D.承包人实施计划答案：C解析：本题考查的是工程总承包招标文件与投标文件的编制。承包人建议书包括图纸、工程详细说明、设备方案、分包方案和对发包人要求错误的，说明等。大型建设工程的选址,对工程地质的影响还要特别注意考察（ ）。A.区域性深大断裂交汇B.区域地质构造形成的整体滑坡C.区域的地震烈度D.区域内潜在的陡坡崩塌答案：B解析：2022版教材P28对于大型建设工程的选址,工程地质的影响还要考虑区域地质构造和地质岩性形成的整体滑坡,地下水的性质、状态和活动对地基的危害。决定安全阀阀座口径和阀瓣开启高度的是（ ）。A.排泄量B.操作压力C.操作温度D.操作介质答案：A解析：选用安全阀的主

10、要参数是排泄量，排泄量决定安全阀阀座口径和阀瓣开启高度。对于冻胀力引起的病害，处理方法最好的是（ ）。A.隔热保温B.围岩压浆C.灌浆锚固D.隧底加固答案：A解析：隔热保温是处理冻胀力引起的病害最有效的方法。预期效果有：由于解冻，防止衬砌劣化；防止冻胀压力的产生。一级造价工程师考试题目下载6辑 第3辑关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A:工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定34次B:能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C:需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D:记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量答案：B

11、,C,E解析：选项A，运用工作日写实法主要有两个目的，一是取得编制定额的基础资料，二是检查定额的执行情况，找出缺点，改进工作，用于第一个目的时，工作日写实的结果要获得观察对象在工作班内工时消耗的全部情况，以及产品数量和影响工时消耗的各种因素，应该按工时消耗的性质分类记录，在这种情况下，其中工时消耗通常需要测定34次；选项D，记录时间时不需要将有效工作时间分成不同组成部分。常用于挡土墙、堤岸及浇注片石混凝土的是（）。A.毛石B.毛料石C.细料石D.粗料石答案：A解析：参考第三章第一节内容，应选A项。 毛石、料石均可用于建筑物的基础、勒脚、墙体。半细料石、细料石主要用于镶面材料。重力坝用混凝土或浆

12、砌石筑成，坝体坚固可靠，使用耐久。下列关于重力坝的特点，说法正确的是（ ）。A.坝基岩体抗渗性能要求较低B.坝基岩体应有较小的抗剪强度C.坝基应具有足够的抗压强度D.横断面近于梯形，体积大，重量大答案：C解析：重力坝的主要特点包括：横断面近于三角形，体积大，重量大，主要依靠坝体自重与地基间摩擦角维持稳定；对坝基的要求比土石坝高，大坝都建造在基岩上，坝基应具有足够的抗压强度；坝基整体应具有足够的整体性和均一性，尽量避开大的断层带、软弱带、裂隙密集带等不良地质条件；坝基岩体应具有足够的抗剪强度，抵抗坝基滑动破坏；坝基岩体应具有足够的抗渗性能，抵抗坝基渗透变形破坏。焊后热处理工艺中，与钢的退火工艺相

13、比，正火工艺的特点为()A正火较退火的冷却速度快，过冷度较大B正火得到的是奥氏体组织C正火处理的工件其强度、硬度较低D正火处理的工件其韧性较差答案：A解析：2022版教材P84教材原文是：正火是将钢件加热到临界点Ac3或Acm以上的适当温度， 保持一定时间后在空气中冷却， 得到珠光体基体组织的热处理工艺。（所以B错误）其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能及洋火前的预热处理， 也是某些结构件的最终热处理。正火较退火的冷却速度快， 过冷度较大，（所以A正确） 其得到的组织结构不同于退火， 性能也不同， 如经正火处理的工件其强度、硬度、韧性较退火为高，（所以CD错误） 而且生产周期短， 能量

14、耗费少， 故在可能情况下， 应优先考虑正火处理。加固不满足承载力要求的砂砾石地层，常有的措施有（ ）。A.喷混凝土B.沉井C.黏土灌浆D.灌注桩E.碎石置换答案：B,D解析：2022版教材P20松散、软弱土层强度、刚度低，承载力低，抗渗性差。对不满足承载力要求的松散土层，如砂和砂砾石地层等，可挖除，也可采用固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固；对不满足抗渗要求的，可灌水泥浆或水泥黏土浆，或地下连续墙防渗；对于影响边坡稳定的，可喷混凝土护面和打土钉支护。采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有（ ）。A.最大公约数法B.平均寿命期法C.最小公倍数法D.研究期法E

15、.无限计算期法答案：C,D,E解析：考点:寿命周期不同时净现值评价互斥方案时，确定共同计算期的方法。确定共同计算期的方法有最小公倍数法、研究期法，无限计算期法。采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（ ）。A.均不受外部参数的影响B.均是动态评价指标C.均可对独立方案进行评价D.都要在确定基准收益率的基础上进行计算E.计算均较简单答案：B,C解析：（1）净现值( NPV)是反映投资方案在计算期内获利能力的动态评价指标。投资方案的净现值是指用一个预定的基准收益率(或设定的折现率)ic，分别将整个计算期内各年所发生的净现金流量都折现到投资方案开始实施时的现值之和。（2)内部收益

16、率(IRR)是使投资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。即在该折现率时，项目的现金流入现值和等于其现金流出的现值和。某工程施工合同中约定：合同工期为30周，合同价为827.28万元(含规费38万元)，其中，管理费为直接费(分部分项工程和措施项目工程的人工费、材料费、机械费之和)的18%，利润为直接费、管理费之和的5%，营业税税率、城市维护建设税税率、教育费附加费和地方教育附加费率分别为3%、7%、3%和2%；因通货膨胀导致价格上涨时，业主只对人工费、主要材料费和机械费(三项费用占合同价的比例分别为22%、40%和9%)进行调整；因设计变更产生的新增工程，业主既补偿成本又补偿

17、利润。该工程的D工作和H工作安排使用同一台施工机械，机械每天工作一个台班，机械台班单价为1000元/台班，台班折旧费为600元/台班。施工单位编制的施工进度计划，如图4-1所示。施工过程中发生如下事件：事件1：考虑物价上涨因素，业主与施工单位协议对人工费、主要材料费和机械费分别上调5%、6%和3%。事件2：因业主设计变更新增F工作，F工作为D工作的紧后工作，为H工作的紧前工作，持续时间为6周。经双方确认，F工作的直接费(分部分项工程和措施项目工程的人工费、材料费、机械费之和)为126万元，规费为8万元。事件3：G工作开始前，业主对G工作的部分施工图纸进行修改，由于未能及时提供给施工单位，致使G

18、工作延误6周。经双方协商，仅对因业主延迟提供图纸而造成的工期延误，业主按原合同工期和价格确定分摊的每周管理费标准补偿施工单位管理费。上述事件发生后，施工单位在合同规定的时间内向业主提出索赔并提供了相关资料。1.事件1中，调整后的合同价款为多少万元?2.事件2中，应计算F工作的工程价款为多少万元?3.事件2发生后，以工作表示的关键线路是哪一条?列式计算应批准延长的工期和可索赔的费用（不含F工作工程价款）。4.按合同工期分摊的每周管理费应为多少万元?发生事件2和事件3后，项目最终的工期是多少周?业主应批准补偿的管理费为多少万元?答案：解析：正确答案是1.调整后的合同价款=827.28（1-22%-

19、40%-9%）+22%（1+5%）+40%（1+6%）+9%（1+3%）=858.47（万元）。2.税率=1/1-3%-（3%7%）-3%（3%+2%）-1=3.48%；F工作的工程价款=126（1+18%）（1+5%）+8（1+3.48%）=169.83（万元）。3.事件2发生后，关鍵线路为：BDFH；应批准延长的工期为（7+15+6+5）-30=3（周）；可索赔的机械窝工时间为28-24=4（周），可索赔的费用为47600=16800（元）。4.原合同价款中直接费设为x，则x（1+18%）（1+5%）+38（1+0.0348）=827.28（万元）；得出直接费=614.58（万元）；管理费

20、614.5818%=110.62（万元）；每周分摊管理费=110.62/30=3.69（万元）；发生事件2和事件3后，最终工期=7+15+8+6=36（周），对仅因业主延迟提供的图纸而造成的工期延误，应补偿工期=36-33=3（周），应补偿管理费=3.693=11.07（万元）。解析1.本案例第1问主要考查价格调整公式。因人工、材料、工程设备和施工机械台班等价格波动影响合同价款时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按价格调整公式计算差额并调整合同价款。公式:P=P0A+B1f1+Bnfn-1。调整后的计算公式：P=P0A+B1f1+Bnfn，其中P0为承包人应得到的已完成工程量的金

21、额，A为定值权重，B1Bn为变值权重，f1fn为各可调因子现行价格指数和基本价格指数之比。题中由于只对人工费、主要材料费和机械费（三项费用占合同价的比例分别为22%、40%和9%）进行调整，所以B1、B2、B3分别为22%、40%和9%，A为1-22%-40%-9%=29%,分别为1+5%=1.05、1+6%=1.06、1+3%=1.03，代入公式计算。2.本案例第2问主要考查工程价款的计算。F工作的工程价款=直接费+间接费（规费+企业管理费）+利润+税金。其中题目中已给出直接费为126万元，通过管理费为直接费的18%，利润率为直接费，管理费之和的5%，可求出直接费、管理费、和利润之和。在计算

22、建筑安装工程税金时，为了简化计算，可以将各税种合并为一个综合税率，按下式计算应纳税额：应纳税额=（直接费+间接费+利润）综合税率。综合税率通过营业税税率、城市维护建设税税率、教育费附加税率和地方教育附加费率分别为3%、7%、3%和2%计算得到。3.本案例第3问主要考查关键工作和索赔，总时差最小的工作为关键工作，事件2发生后，关键线路为：BDFH。由于F工作是因业主设计变更新增的工作，非承包人自身原因导致的工期延误，发包人应批准延长。且事件2发生后，将原非关鍵线路BDH转化成关键线路BDFH。超过了原关键线路上的工作可利用的自由支配时间，总工期拖延，拖延时间为3周。可索賠的费用：原计划H工作最早

23、开始时间是第24周末，增加F工作后多需要4周，H工作的最早开始时间是第28周末，D工作和H工作安排使用同一台施工机械，会产生非承包人自身原因导致的施工机械使用费.可索赔的机械窝工时间为28-24=4（周），施工机械使用费=索赔天数每天的折旧费。4.本案例第4问主要考查费用和工期的相关计算。原合同价款中直接费设为x,则x（1+18%）（1+5%）+38（l+0.0348）=827.28（万元）；得出直接费=614.58（万元）；管理费614.5818%=110.62（万元）；管理费为直接费（分部分项工程和措施项目的人工费、材料费、机械费之和）的18%求出原合同价款中的管理费.再分摊到合同工期为3

24、0周，得到每周分摊管理费。事件2、3发生后，最终工期根据双代号网络图计算是36周。由于题目中所给经双方协商，对仅因业主延迟提供的图纸而造成的工期延误，桉原合同工期和价格确定分摊的每周管理费标准补偿施工单位管理费，事件2发生后，合同工期是33周，事件3发生后，应补偿工期=36-33=3（周），应补偿管理费3倍的原每周分摊管理费。一级造价工程师考试题目下载6辑 第4辑可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾，主要适用于电子计算机房、通讯机房、自备发电机房、图书馆、档案室、文物资料库等经常有人、工作的场所的灭火系统是（ ）。AIG-541 混合气体灭火系统B高倍数泡沫灭火系统C自动喷水干式灭火

25、系统D抗溶性泡沫灭火系统答案：A解析：IG-541 混合气体灭火系统主要适用于电子计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人、工作的场所，可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾，固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾，但不可用于扑救 D 类活泼金属火灾。某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。A:196.2B:400.0C:611.8D:832.0答案：C解析：。式中，PF为涨价预备费；n为建设期年份数；It为建设

26、期中第t年的投资计划额，即第t年的静态投资；f为年均投资价格上涨率；m为建设前期年限。即It=5000，m=1，n=1。项目建设期的涨价预备费PF=5000*(1+8%)(1+8%)0.55(1+8%)1-1-1=611.8（万元）。下列关于工程造价信息主要内容的描述，错误的是（）。A. 价格信息一般都要经过系统的加工处理B. 工程造价信心是一切有关工程造价的特征、状态及其变动的消息的组合C. 指数是根据原始价格信息加工整理得到的D. 工程造价信息可以帮助政府和承发包双方决定工程造价策略和工程承发包价答案：A解析：根据建设工程计价第二章第六节，应选A项。 价格信息属于比较初级的，一般没有经过系

27、统加工处理。某企业已实施技术方案年生产成本为120万元，销售费用、管理费用和财务费用合计为总成本费用的20，固定资产折旧费为20万元，摊销费为8万元则该技术方案年经营成本为()万元。A.92B.116C.124D.144答案：A解析：参考第六章第一节内容，应选A项。 经营成本=120-20-8-0=92(万元)。下列措施项目中，费用的计算不使用日历天数的是（ ）。A.满堂脚手架B.施工排水C.垂直运输D.施工降水答案：A解析：2022版教材P440本题考查的是措施项目。满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算。施工排水、降水，按排、降水日历天数昼夜计算。垂直运输，按建筑面积“m2”计算，或按施工工期

28、日历天数天计算。根据建设工程工程量清单计价规范GB505002022，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写答案：B解析：2022版教材P49本材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。专业工程暂估价一般是综合暂估价，不包括规费税金。专业工程暂估价由招标人填写。生产性建设项目总投资由（ ）两部分组成。A.建筑工程投资和安装工程投资B.建筑工程投资和设备工器具投资C.固定资

29、产投资和流动资产投资D.建筑工程投资和工程建设其他投资答案：C解析：2022版教材P3建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。(2022年)根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 50854-2022）规定，以下关于措施项目工程量计算，说法正确的有（）A.垂直运输费用，按施工工期日历天数计算B.大型机械设备进出场及安拆，按使用数量计算C.施工降水成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算D.超高施工增加，按建筑物总建筑

30、面积计算E.雨篷混凝土模板及支架，按外挑部分水平投影面积计算答案：A,B,C,E解析：垂直运输可按建筑面积计算也可以按施工工期日历天数计算，以天为单位。 大型机械设备进出场及安拆按使用机械设备的数量计算；成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算 ； 同一建筑物有不同檐高时，可按不同高度的建筑面积分别计算建筑面积，以不同檐高分别编码列项。其工程量计算按建筑物超高部分的建筑面积计算，D不正确；雨篷、悬挑板、阳台板，按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算，挑出墙外的悬臂梁及板边不另计算。一级造价工程师考试题目下载6辑 第5辑热力管道半通行地沟敷设一般（）。A、净高不应低于1.8m，通道宽度不应小于0.7mB

31、、净高为1.21.4m，通道净宽为0.50.6mC、净高不应低于1.8m，通道宽度不应小于0.50.6mD、净高为1.21.4m，通道净宽为0.7m答案：B解析：本题考查的是热力管道系统。地沟敷设分为通行地沟、半通行地沟和不通行地沟三种敷设形式。通行地沟敷设。当热力管道通过不允许开挖的路面处时、热力管道数量多或管径较大、地沟内任一侧管道垂直排列宽度超过1.5m时，采用通行地沟敷设。通行地沟净高不应低于1.8m，通道宽度不应小于0.7m。半通行地沟敷设。当热力管道通过的地面不允许开挖且采用架空敷设不合理时，或管道数量较多、采用不通行地沟管道单排水平布置的沟宽受到限制时，可采用半通行地沟敷设。半通

32、行地沟一般净高为1.21.4m，通道净宽0.50.6m，长度超过60m应设检修出入口。不通行地沟敷设。管道数量少、管径较小、距离较短，以及维修工作量不大时，宜采用不通行地沟敷设。不通行地沟内管道一般采用单排水平敷设。根据合同法，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（ ）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地答案：D解析：2022版教材P52本题为2022年真题。本题考查的是合同法。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。(2022年)招标控制价综合单价的组价包括如下工作：根据政策规定或造价信息

33、确定工料机单价；根据工程所在地的定额规定计算工程量；将定额项目的合价除以清单项目的工程量；根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则正确的工作顺序是()。A.B.C.D.答案：D解析：综合单价的组价：首先，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价；在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，计算定额项目合价；计算工程量清单综合单价，未计价材料费（包括暂估单价的材料费）应计入综合单价。外形尺寸及重量较大，结构复杂，易损件多，排气脉动性大，气体中常混有润滑油。该压缩机为（）。A.离心式压缩机B.回转式压缩机C.活塞式压缩

34、机D.透平式压缩机答案：C解析：本题考查的是压缩机。表4.1.2活塞式与透平式压缩机性能比较(2022年)根据建设工程安全生产管理条例，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制（）时确定。A.投资估算B.工程概算C.施工图预算D.施工组织设计答案：B解析：该题主要考察的是：建设单位的安全责任建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。塔柱的对接焊缝质量要用超声波100检查，如有可疑点，复查方式为()A.渗透法探伤B.磁粉探伤C.X射线探伤D.荧光法探伤答案：C解析：塔柱对接焊缝用超声

35、波100检查，如有可疑点，再用X射线复查，按焊缝总数的25检查，根据焊缝质量情况再增减检查比例。三、（101120题）电气与仪表设备安装气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)中，已包括的高压电器元件有（）。A.继电器 B.隔离开关C.母线 D.断路器答案：B,C,D解析： 气体绝缘金属封闭开关设备是采用（至少部分地采用）高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备，简称GIS。GIS由断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器、母线、电缆终端盒或（和）出线套管等高压电器元件按主接线要求组合而成。见教材第八章第一节P362。 气体绝缘金属封闭开关设备。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 5085

36、42022），关于？工程量计算，说法正确的是（）。A、木材构件喷刷防火涂料按设计图示以面积计算 B、金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算 C、空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算 D、线条刷涂料按设计展开面积计算答案：A解析：2022版教材P435考点:油漆、涂料、被糊工程。选项B错误，金属构件刷防火涂料可按设计图示尺寸以质量计算或按设计展开面积计算；选项C错误，空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以单面外围面积计；选项D错误，线条刷涂料按设计图示尺寸以长度计算。一级造价工程师考试题目下载6辑 第6辑下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ）。A.试运转所需原料、动力的

37、费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转工具用具使用费E.施工单位参加联合试运转人员的工资答案：A,C,D,E解析：2022版教材P29；联合试运转费是指新建或新增加生产能力的工程项目，在交付生产前按照设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试动转人员工资、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转

38、费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（ ）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面答案：D解析：2022版教材P95由此可见，最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。对于施工机械台数的确定也是如此。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022），关于金属结构工程量计算说法正确的是（）。A.钢管柱牛腿工程量并入钢管柱工程量B.钢网架按设计图示以数

39、量计算C.金属结构工程量应扣除孔眼.切边质量D.金属结构工程量应增加铆钉.螺栓质量答案：A解析：本题考查的是金属结构。钢网架按设计图示尺寸以质量计算。金属结构工程量不扣除孔眼、切边质量，铆钉、螺栓质量不另增加。关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A:招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B:中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C:工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D:实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同答案：D解析：选项A错，招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准；选项B错，招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30天内订立合

40、同；选项C错，建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同，紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。对于新工艺、新方法、新材料等无定额可参考的工程，确定各施工过程持续时间宜采用的方法是()。A:算术平均值法B:工期计算法C:清单计算法D:经验估计法答案：D解析：经验估计法，即根据过去的施工经验进行估计，这种方法多适用于采用新工艺、新方法、新材料等无定额可循的工程。在经验估计法中，有时为了提高其准确程度，往往采用“三时估计法”，即先估计出该项目的最长、最短和最可能的三种持续时间，然后据以求出期望的持续时间作为该项目的持续时间。

41、本知识点新教材已删除。根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。A:材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B:材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C:专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D:专业工程暂估价由专业工程承包人填写答案：B解析：选项A，材料暂估价表中应填写材料名称、规格、型号，计量单位，单价和备注；选项C，专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费；选项D，专业工程暂估价由招标人填写，投标人应将专业工程暂估价计入投标总价中，TOT项目融资方式的优点包括（

42、）。A.有利于引进先进的管理方式B.有利于引进先进技术C.可以提前项目的运营时间D.可使资产获得更高的信用等级E.可增加项目引资成功的可能性答案：A,B,C,E解析：本题考查的是TOT融资的特点。TOT项目融资特点: 1）是通过已建成项目为其他新项目进行融资； 2）利用已建成的项目转让经营权，收益更直观，避开了建造风险，可增加项目引资成功的可能性； 3）利用已建好的项目转让经营权，交给投资者经营现有项目，投资者一点会精心经营现有项目，已获得更高利润，所有投资者定会引进先进的管理方式，也有利于引进先进技术（包括投资者对现有项目的技术改良）。TOT不会涉及获得更高的信用等级，融资方式中只有ABS为了发行债券，提高信用等级，全部融资方式中，只有ABC。2022教材P251-261焊接三通由高压无缝钢管焊制而成，其接口连接形式可加工成（）等。A.焊接坡口B.揋弯坡口C.透镜垫密封法兰接口D.平垫密封法兰接口答案：A,C,D解析：本题的考点为焊接三通的接口连接形式。焊接三通由高压无缝钢管焊制而成，其接口连接形式可加工成焊接坡口、透镜垫密封法兰接口和平垫密封法兰接口三种。